Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРАБАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА_______________________________________, в дальнейшем именуемая(наименование организации-гаранта)"Гарант", в лице __________________________________________________,(ф., и., о., должность)действующего на основании _________________________________, с одной(устава, доверенности и пр.)стороны, и ________________________________________________________,(наименование предприятия или организации, получающих__________ в дальнейшем именуемая "Предприятие", в лице ____________гарантию) (ф., и., о.,_______________________, действующего на основании _________________должность) (устава,____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",доверенности и пр.)заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) онижеследующем:1. Предмет договора1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятиемобязательств по пп. _________ Договора подряда N _____ от __________20 __ года, заключенным Предприятием с ____________________________(наименование подрядной__________________, в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплатуорганизации)гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своейнесостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащимобразом исполнить указанные обязательства.2. Обязательства Сторон2.1. Гарант обязуется:2.1.1. В течение __________ дней от даты поступления нарасчетный счет Гаранта, оговоренной в п.2.2.1 настоящего Договора,комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменнуюгарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательствомуплатить гарантийную сумму в размере _______________________________(сумма прописью)Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие егонесостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образомисполнить обязательства по пп. ______________ Договора подряда.Гарантийная сумма уплачивается в течение _____________ дн.после получения Гарантом письменного требования Подрядчика обисполнении гарантии (в дальнейшем - Требование). Одновременно сТребованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующиенадлежащим образом оформленные документы:_______________________________________________________________________________________________________________________________________.После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляеткредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок____________________ с начислением ________________ % годовых.2.1.2. В течение одного дня после получения Требованияуведомить Предприятие об этом в письменной форме.2.1.3. В течение одного дня после уплаты гарантийной суммыПодрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.2.1.4. В течение __________ дней после исполнения Гарантиипровести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемогоему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _____________ дн.2.2. Предприятие обязуется:2.2.1. В течение ____________ дн. после подписания настоящегоДоговора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере_____________ % гарантийной суммы.2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования отПодрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (позапросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие кнеобходимости исполнения Гарантии.2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях,указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.3. Изменение и прекращение Договора.Ответственность Сторон3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договорусогласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями кДоговору.3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательствпо настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность всоответствии с действующим законодательством.3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущенияпросрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатитьГаранту штрафные санкции из расчета ___________ % суммы ссуды закаждый день просрочки.В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссудысвыше ______________ дней после окончания срока, указанного вп.2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском варбитражный суд.4. Срок действия Договора4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.4.2. Действие Договора прекращается:после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп.__________ Договора подряда;в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательствпо пп. _______________ Договора подряда другому предприятию(организации);в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетовмежду Сторонами.4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке недопускается.5. Прочие условия5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах,по 1 экз. для каждой из Сторон.5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являютсяего неотъемлемой частью.5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия курегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которымСтороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражномсуде.6. Реквизиты сторон6.1. Гарант ___________________________________________________(полное наименование)Адрес: ________________________________________________________Банковские реквизиты __________________________________________6.2. Предприятие ______________________________________________(полное наименование)Адрес: ________________________________________________________Банковские реквизиты __________________________________________За Гарант ________________ За Предприятие _______________(подпись) (подпись)М.П. М.П.

Юридические статьи »
Читайте также