Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона

Договор подряда(на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона)г. Санкт-Петербург '___' ______________ 200_ г._________________________________________ (указать наименованиеорганизации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________________ (указать должность, фамилию, имя иотчество), действующего на основании ____________ (устава,доверенности), с одной стороны, и______________________________________ (указать наименованиеорганизации), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________ (указать должность, фамилию,имя и отчество), действующего на основании ______________ (устава,доверенности и т.п.), с другой стороны, а вместе именуемые далееСтороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результатЗаказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатитьего.1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: выполнитькомплекс работ по монтажу и сервисному обслуживанию в течение 12месяцев оборудования системы многоквартирного аудиодомофона сконсьержем для трех подъездов жилого дома, именуемую в дальнейшем'Работа'.Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставитьв срок до '___' __________ 200__ г. необходимую проектную и сметнуюдокументацию, технические условия, предоставить Подрядчикуоборудование, инструменты, материалы.1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своемоборудовании и своими инструментами.1.4. Срок выполнения работ с '____' ___________________ 200__г. до '___' ________________ 200__ г. Подрядчик имеет право (неимеет права) выполнить работы досрочно.1.4.1. Работа считается выполненной после подписания актаприема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченнымпредставителем.2. Права и обязанности Сторон2.1. Подрядчик обязан:2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4 настоящегоДоговора.2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика всевыявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчикдопустил отступление от условий Договора, ухудшившее качествоРаботы, в течение __________ дней.2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.2.2. Подрядчик имеет право:2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатитьуказанную в п.3 настоящего Договора цену Подрядчик имеет право наудержание результата работ.2.3. Заказчик обязан:2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчикаизвещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного вп.1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, апри обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результатРаботы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этомПодрядчику.2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящегоДоговора, в течение _______ дней с момента приемки результатовРаботы.2.4. 3аказчик имеет право:2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы,выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачиему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной ценыпропорционально части Работы, выполненной до получения извещения оботказе Заказчика от исполнения Договора.3. Цена Договора и порядок расчетов3.1. Цена настоящего Договора составляет:_________________________ руб.(сумма цифрами и прописью)3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляетсяпутем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный внастоящем Договоре.4. Ответственность Сторон4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере____% от суммы Договора и пени из расчета ____% от суммы Договора закаждый день просрочки.4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные внастоящем Договоре, применяются в соответствии с нормамигражданского законодательства, действующего на территории России.4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнениялежащих на них обязательств или устранения нарушений.5. Порядок разрешения споров5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть приисполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешатьсяпутем переговоров между Сторонами.5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоровСтороны после реализации предусмотренной законодательством процедурыдосудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрениеАрбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.6. Заключительные положения6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договорудействительны лишь при условии, что они совершены в письменной формеи подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложенияк настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русскомязыке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой изсторон находится один экземпляр настоящего Договора.Адреса и банковские реквизиты Сторон+------------------+-----------------------------+---------------------------+| | Подрядчик | Заказчик |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| Адрес | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| ИНН | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| Р/счет | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| Банк | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| К/счет | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| БИК | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| ОКОНХ | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| ОКПО | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+| Тел/факс | | |+------------------+-----------------------------+---------------------------+Подрядчик: Заказчик:_________ (____________) __________ ( ____________ )"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.М.П. М.П.

Юридические статьи »
Читайте также