Примерная форма договора поручительства (на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРАПОРУЧИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА_______________________________________, в дальнейшем именуемая(наименование организации-поручителя)"Поручитель", в лице ______________________________________________,(ф., и., о., должность)действующего на основании _________________________________, с одной(устава, доверенности и пр.)стороны, и ________________________________________________________,(наименование предприятия, за которое_____________________________, в дальнейшем именуемое "Предприятие",поручается Поручитель)в лице _________________________, действующего на основании ________(ф., и., о., должность) (устава,_____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",(доверенности и пр.)заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) онижеследующем.1. Предмет Договора1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятияс ____________________________________ по пп. ______________________(наименование организации-заказчика)Договора подряда N _________ от ____________ 20 __ года (вдальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажетсянесостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить этиобязательства надлежащим образом.1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителяв случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятиеобязуется передать в залог Поручителю следующее имущество,находящееся в собственности Предприятия:________________________________________________________________________________________________________________________________________Договор залога указанного имущества является приложением 1 кнастоящему Договору.2. Обязательства сторон2.1. Поручитель обязуется:2.1.1. В течение ____________ дней подписания Сторонаминастоящего Договора предоставить __________________________________,(заказчику по Договору подряда)в дальнейшем именуемому "Заказчик", письменное поручительство (вдальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия попп. ___________ Договора подряда в случае, если Предприятие окажетсянесостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образомисполнить указанные обязательства.2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования(в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:в течение ______________ дней от даты получения Требованияприступить к исполнению собственными силами или организоватьисполнение обязательств Предприятия по пп. ___________ Договораподряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненныхпредприятием к моменту составления Требования (и/или приостановленияисполнения Договора подряда);в случае необходимости за свой счет провести исправлениядефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия приисполнении обязательства по пп. ____________ Договора подряда;в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы),вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятиемобязательств по пп. ___________ Договора подряда.Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставитьследующие надлежащим образом оформленные документы:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.1.3. В течение 2 дней после получения Требования от Заказчикаписьменно уведомить об этом Предприятие.2.1.4. В течение _________ дн. после получения Требованияписьменно уведомить Предприятие о сроке начала исполненияобязательств по Поручительству и о планируемых действиях поисполнению Поручительства.2.1.5. В течение ____________ дн. после начала исполнения своихобязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммырегрессных требований Поручителя к Предприятию.В сумму регрессных требований включаются:сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежейсубподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполненияобязательств по пп. __________ Договора подряда);неустойки (штрафные санкции), вызванные действием илибездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп.__________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;издержки по исправлению строительных дефектов, возникших попричине действия или бездействия Предприятия при исполнении имобязательств по пп. __________ Договора подряда;издержки в связи с обращением взыскания на заложенноеимущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации иимущества, необходимых для исполнения Поручительства;иные обоснованные расходы Поручителя по исполнениюпоручительства.2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящемуДоговору в срок __________________.2.2. Поручитель имеет право:2.2.1. В течение ___________ дн. от начала исполнения своихобязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенноеимущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своихрегрессных требований к Предприятию.В случае если выручки от реализации заложенного имущества будетнедостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя кПредприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссудаПредприятию на срок ____________ дн. с начислением ___________ %годовых.В случае если выручка от реализации заложенного имущества будетпревышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию,остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение_________ дн. после получения такой выручки.2.3. Предприятие обязуется:2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (переченьимущества приводится в договоре залога). В случае наступленияобстоятельств, оговоренных п.2.1.2, предоставить право Поручителюобратить взыскание на заложенное имущество.2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования отЗаказчика предоставить необходимую информацию и документацию (позапросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие кнеобходимости исполнения Поручительства.2.3.3. В течение ___________ дн. после получения от Поручителяуведомления о сроке начала исполнения Поручительства передатьматериалы и документы, необходимые Поручителю для исполненияобязательств по пп. _________ Договора подряда.2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, наусловиях, оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора.3. Изменение и прекращение Договора.Ответственность Сторон3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договорусогласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями кДоговору.3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательствпо настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность всоответствии с действующим законодательством.3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию идопущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязаноуплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __________ % суммыссуды за каждый день просрочки.В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссудысвыше ________ дн. после окончания срока, указанного в п.2.2.1настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском варбитражный суд.4. Срок действия Договора4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонаминастоящего Договора.4.2. Действие Договора прекращается:после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп.______ Договора подряда;в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательствпо пп. __________ Договора подряда другому предприятию(организации);в случае исполнения Поручительства - после окончаниявзаиморасчетов между Сторонами.4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке недопускается.5. Прочие условия5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах -по 1 экз. для каждой из Сторон.5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являютсяего неотъемлемой частью.5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия курегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которымСтороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражномсуде.6. Реквизиты сторон6.1. Гарант ___________________________________________________(полное наименование)Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________________________________________6.2. Предприятие ______________________________________________(полное наименование)Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________________________________________За Гаранта ________________ За Предприятие _____________(подпись) (подпись)М.П. М.П.

Акт осуществления платежа по векселю  »
Юридические статьи »
Читайте также