КОНТРАКТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ


Приложение No. 9
к Приказу Москомспорта
от 9 апреля 2003 г. No. 219а
ОБРАЗЕЦ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
г. Москва "___"________ 2003 г.
Комитет физической культуры и спорта города Москвы, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Короля С.Н., действующего
на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________
______________________________________________________________________
(указываются организационно-правовая форма и полное наименование
______________________________________________________________________
организации)
(далее - Поставщик), в лице __________________________________________
(указываются должность,
_____________________________________________________________________,
Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор)
действующего на основании ____________________________________________
(наименование документа,
_____________________________________________________________________,
на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить на условиях доставки по адресу, указанному Заказчиком, товар в соответствии с приложением No. 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Цена и общая стоимость Договора
2.1. Общая стоимость товара составляет: ____ (___) руб. 00 коп.
2.2. Цена товара включает: ___________________________________.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение срока действия настоящего Договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик производит ________% предоплаты на расчетный счет Поставщика в течение 5 банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Договора.
3.2. Окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами акта (актов) приема-передачи Поставщиком Заказчику товара.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Товар по настоящему Договору должен быть поставлен до
_____________________________________________________________________.
Датой поставки считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
4.2. Заказчик имеет право отказаться от приобретения товара и не принимать (вернуть) его Поставщику в случаях:
4.2.1. Неудовлетворительного качества поставленного товара.
4.2.2. Нарушения сроков поставки, указанных в п. 4.1.
Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения товара не заявит об отказе от его приобретения, то это будет свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны последнего.
4.3. Письменное уведомление об отказе от приобретения товара направляется Заказчиком Поставщику курьером по следующим адресам:
_____________________________________________________________________.
5. Риск случайной гибели товара
5.1. Риск, связанный со случайной гибелью товара, переходит от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами соответствующих актов приема-передачи, обусловленных настоящим Договором.
6. Качество товара
6.1. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимым набором технической документации и сертификатами производителя.
6.2. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать техническим спецификациям, прилагаемым к настоящему Договору, и требованиям Заказчика.
6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ с даты поставки.
7. Разногласия и споры
7.1. Все споры, возникшие по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Форсмажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, определенных ГК РФ, например: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору вследствие указанных обстоятельств.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае ненадлежащего, недобросовестного выполнения или невыполнения Сторонами условий настоящего Договора для виновной Стороны наступают штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. В случаях, предусмотренных п. 4.2, сделанная предоплата в соответствии с п. 3.1 возвращается Поставщиком на расчетный счет Заказчика в полном объеме в течение 5 банковских дней с даты уведомления Заказчиком об отказе от приобретения оборудования.
9.3. В случаях, предусмотренных п. 4.2, Поставщик помимо возвращения предоплаты в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора выплачивает Заказчику штрафные санкции в виде неустойки в соответствии с пп. 9.4, 9.5 настоящего Договора.
9.4. В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки, указанных в настоящем Договоре, он уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от суммы настоящего Договора.
9.5. В случае несоблюдения Поставщиком требуемого качества поставленного оборудования, указанного в настоящем Договоре, он уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от суммы настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: Поставщик:


Заказчик Поставщик
_____________________________ ______________________________
Печать Печать

КОНТРАКТ НА ИМПОРТ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, КРУПНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также