ДОГОВОР БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА


ДОГОВОР No. ____
банковской гарантии по договору подряда
________________________________________________________________,
(наименование организации - гаранта)
в дальнейшем именуем "Гарант", в лице _______________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________,
(наименование предприятия или организации,
получающего гарантию)
в дальнейшем именуем "Предприятие", в лице___________________________,
действующего на основании____________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор (в дальнейшем - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием
обязательств по п.п. ______________ Договора подряда No. _________ от
"__"_______ ____ г., заключенного Предприятием с _____________________
_____________________________________________________________________,
(наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым "Подрядчик", и уплату гарантийной суммы
Подрядчику в случае, если Предприятие, в силу своей несостоятельности
или по другим причинам, не сможет надлежащим образом исполнить
указанные обязательства.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение _________ дней от даты поступления на расчетный
счет Гаранта оговоренного в подп. 2.2.1 настоящего Договора
комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную
гарантию за Предприятие (в дальнейшем - "Гарантия") с обязательством
уплатить гарантийную сумму в размере ____ (__________________________)
(сумма цифрами и прописью)
Подрядчику в случае, если Предприятие, вследствие его
несостоятельности или по иным причинам, не сможет надлежащим
образом исполнить обязательства по п.п. ___ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение ___ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем - "Требование"). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: __________________________________________________________.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _______с начислением ___% годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Предприятие в письменной форме.
2.1.4. В течение ___ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в подп. 2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _____ (_________________) дней.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____ (___________________) дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере ____% от гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в подп. 2.1.1 настоящего Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом кредита Предприятию и допущения просрочки в погашении указанного кредита Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ____% от суммы кредита за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении кредита свыше _____ после окончания срока, указанного в подп. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Предприятия по п.п. ___ Договора подряда;
- в случае передачи (переуступки) Предприятием своих обязательств по п.п. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
- в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Гарант______________________________________________________
(полное наименование)
Адрес:___________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________
6.2. Предприятие_________________________________________________
(полное наименование)
Адрес:___________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________

Гарант: _______________________________
(подпись) М.П.
Предприятие: ____________________________
(подпись) М.П.

ДОГОВОР БАРТЕРА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также