ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ)


ДОГОВОР No. _______
на выполнение проектно-изыскательских работ
по землеустройству
(геодезические и картографические работы в рамках
изучения состояния земель)
г. ___________ "__"_________ ____ г.

____________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик" (Лицензия на геодезическую и картографическую деятельность No. _________ от ______________), в лице _______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изучению состояния земель в целях получения информации об их количественном и качественном состоянии.
1.2. Работы по изучению состояния земель будут проводиться на земельном участке (далее - "Участок") ______ га, расположенном по по адресу: __________________________________________________________.
1.3. Изучение состояния земель Подрядчиком включает в себя геодезические и картографические работы на земельном участке.
1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ, разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ по условиям настоящего Договора и осуществления государственной экспертизы землеустроительной документации. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.6. Землеустроительная документация, являющаяся результатом проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, подлежит обязательному согласованию и утверждению уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной им землеустроительной документации уполномоченными органами.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с техническими условиями, землеустроительной документацией, имеющейся в отношении Участка, и иными исходными данными;
- по окончании землеустроительных работ по настоящему Договору передать Заказчику готовые к согласованию и утверждению материалы геодезических и картографических работ;
- согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);
- передать Заказчику все исполненное по Договору.
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
- согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;
- не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________.
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет ___% от стоимости работ или _____________________________________ руб.
Общая стоимость работ (с учетом НДС) по Договору составляет
_________________________________________________________________ руб.
3.2. В течение ___ банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере ___% от общей стоимости работ по Договору, что составляет ____________________________________ руб., включая НДС.
3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости работ по Договору после принятия от Подрядчика по актам сдачи - приемки работ в течение ___ банковских дней после их подписания.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технических условий, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании Договора, определяется техническими условиями.
4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническими условиями.
4.4. Заказчик обязуется принять работы в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку в размере ____% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по условиям п.п. 3.1 и 3.3 Договора.
5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в размере _____% от суммы аванса, определенной п. 3.2 Договора.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки.
5.6. За невыполнение работ по устранению недостатков в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от общей стоимости работ, определенной п. 3.1 Договора. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
5.7. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае неурегулирования спорных вопросов стороны передают разрешение спора в арбитражный суд.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которой нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может с согласия Заказчика оплатить увеличение установленной цены Договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Землеустроительная документация, являющаяся итогом проектно - изыскательских работ по настоящему Договору, составляется Подрядчиком в 3-х экз-х, один из которых передается _________________.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Адрес: _________________________________________________________;
Расчетный счет: ________________________________________________;
ИНН: ___________________________________________________________.
Подрядчик:
Адрес: _________________________________________________________;
Расчетный счет: ________________________________________________;
ИНН: ___________________________________________________________.
К настоящему Договору прилагаются:
- Технические условия;
- календарный план выполнения работ;
- протокол соглашения о договорной цене (смете).

Подрядчик: Заказчик:
______________________ _____________________
М.П. М.П.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ПОЧВЕННЫЕ, ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также