ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ПРАВ


Приложение
к Рекомендациям по применению авторского
законодательства при заключении договоров
подряда на выполнение проектных работ
Проект
Примерная форма
ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ПРАВ
г. Москва "___" __________ 200__ г.
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,
действующего на основании __________________________ и лицензии на
осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений
_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
выполнение работ по созданию архитектурного проекта и разработке
на его основе проектно-сметной документации для строительства
(реконструкции, реставрации, ремонта) объекта, расположенного по
адресу: ____________________________________, на стадии _________.
1.2. Градостроительные, функциональные, технические,
экономические и другие требования к архитектурному проекту и
технической документации, являющимся предметом настоящего
договора, должны соответствовать исходно-разрешительной
документации, утвержденному заданию на проектирование, а также
требованиям законодательных и нормативных актов Российской
Федерации и Москвы в части состава, содержания и оформления
проектно-сметной документации для строительства.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Для исполнения настоящего договора передать Исполнителю
исходно-разрешительную документацию (в том числе утвержденное
задание на проектирование) по перечню и в сроки, определенные в
приложении к настоящему договору.
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в
соответствии с настоящим договором работ.
2.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в
согласовании готовой технической документации с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего
договора.
2.1.5. Назначить в трехдневный срок с момента подписания
настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход
работ по настоящему договору, официально известив об этом
Исполнителя в письменном виде с указанием предоставленных им
полномочий.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за
деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на
себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Представлять Заказчику архитектурный проект и
техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в
письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в
техническую документацию, если они не противоречат условиям
настоящего договора.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета
настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение
к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых
дополнительных работ и условия их оплаты.
2.3.4. В минимально возможный срок и за собственный счет
устранять недоделки и дополнять архитектурный проект и техническую
документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной
претензии относительно качества и полноты проекта и документации,
разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям
настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и
экспертных органов.
2.3.5. Согласовывать готовый проект и техническую документацию
с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с
компетентными государственными органами, эксплуатирующими
организациями и органами местного самоуправления и в минимально
возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям
указанных органов.
2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания
настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за
ход работ по настоящему договору, официально известив об этом
Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им
полномочий.
2.4. Исполнитель имеет право привлечь к разработке документации
для строительства третьих лиц, отвечая за результаты их работы
перед Заказчиком.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Общая цена работ, выполняемых по договору, включая право
использования как самим Заказчиком, так и другими лицами по
договорам с Заказчиком, технической документации, составляет
______, кроме того, НДС 20% - ________, всего _____________.
Указанная сумма является открытой ценой, отражающей стоимость
работ на момент заключения договора, и подлежит уточнению при:
- изменении коэффициента инфляции, устанавливаемого
Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной
политике при Правительстве Москвы;
- уточнении фактических объемов работы;
- уточнении стоимости строительства, определенной в сметном
расчете, согласованном Мосгосэкспертизой.
3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих
на ценообразующие факторы, стоимость работ, подлежащая оплате
Заказчиком после введения в действие этих актов, подлежит
пересчету.
3.3. В стоимость работ по настоящему договору не входят и
подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:
3.3.1. Расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.
4.3.1) количество экземпляров технической документации.
3.3.2. Оплата услуг согласующих и экспертных органов по
согласованию технической документации.
3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:
3.4.1. В течение _________ банковских дней с момента подписания
договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ______% от
цены договора, т.е. ________, кроме того, НДС 20% - _______, всего
________________________, с последующим поэтапным удержанием его в
пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.
3.4.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за
разработанную техническую документацию не позднее _____ банковских
дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ по этапу либо с того момента, когда акт должен
быть подписан в соответствии с п. 4.3.2 настоящего договора.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Сдача и приемка созданного архитектурного проекта и
разработанной технической документации осуществляется по этапам,
состав и сроки которых определяются в календарном плане работ,
прилагаемом к настоящему договору.
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
а) выдачи исходно-разрешительной документации;
б) выплаты аванса;
в) оплаты выполненных этапов работ
- сроки начала и окончания работ по договору переносятся
Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки
исполнения Заказчиком обязательств по договору.
4.3. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием
Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем
порядке:
4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ,
Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по
накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением ______
комплектов технической документации. Дата оформления накладной
является датой выполнения Исполнителем работ по этапу и
подтверждает получение Заказчиком разработанной технической
документации.
4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение _____
рабочих дней с момента получения технической документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ
от приемки работ.
По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного
отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате
на основании одностороннего акта.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в
течение ____________ рабочих дней с момента получения Исполнителем
мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Если в процессе создания архитектурного проекта и
разработки технической документации выяснится неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность
дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить
ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами
в течение ____________ рабочих дней с момента получения Заказчиком
уведомления о приостановлении работ.
4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик
обязан принять от Исполнителя по акту разработанный им
архитектурный проект и техническую документацию по степени их
готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость за
вычетом авансовых платежей.
В случае если стоимость фактически выполненных объемов работ
не погашает размера авансового платежа, указанного в п. 3.4.1
настоящего договора, то Исполнитель обязуется вернуть Заказчику
непогашенную часть авансового платежа в течение ______ дней с даты
подписания акта о прекращении работ и расторжении договора.
4.6. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ
Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях
настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки
технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены
при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При
обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их
устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками
технической документации, в размере, не превышающем цену работ по
настоящему договору.
5.3. Исполнитель несет ответственность за просрочку выполнения
работ по договору в пределах реального ущерба, понесенного
Заказчиком в результате такой просрочки.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение
обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием
или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных
обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной
документации (п. 3.4.2 договора) он выплачивает Исполнителю пени в
размере __% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не
более __% от суммы долга.
5.6. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной
документации, установленных календарным планом работ, а также
сроков доработки документации по обоснованным замечаниям Заказчика
(п. 4.3.3 договора) Исполнитель выплачивает Заказчику пени в
размере ______% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не
более __% стоимости работ по этапу.
5.7. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему договору,
возмещает потерпевшей стороне убытки (в т.ч. предусмотренные пп.
5.2, 5.3 договора) в части, не покрытой неустойкой,
предусмотренной пп. 5.5, 5.6 договора.
5.8. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от
выполнения обязательств по договору в натуре.
5.8. Разногласия по договору решаются путем переговоров
непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто
в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном
суде г. Москвы.
5.9. Требование об исполнении, изменении или о расторжении
настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд
после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо
неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента
получения другой Стороной такого требования.
6. Передача исключительных (неисключительных) прав
6.1. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему
договору, Исполнитель передает Заказчику исключительные
(неисключительные) права на использование архитектурного проекта и
технической документации, разработанных им и его субподрядчиками
по настоящему договору, а именно:
а) право на воспроизведение архитектурного проекта и
документации для строительства с целью согласования, утверждения
проекта и строительства объекта по адресу, определенному п. 1.1
настоящего договора;
б) право на публичный показ архитектурного проекта до его
реализации;
в) право на передачу в эфир данных о проекте и его изображений;
г) право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю данных о
проекте и его изображений;
д) право на практическую реализацию проекта путем строительства
объекта по адресу, определенному п. 1.1 настоящего договора.
Другие имущественные права Заказчику не передаются.
6.2. Использование Заказчиком архитектурного проекта и
технической документации, переданных по договору, разрешается
однократно, для строительства объекта, указанного в п. 1.1
настоящего договора.
Повторное использование архитектурного проекта и технической
документации, разработанных по настоящему договору, допускается
на основании дополнительного соглашения Сторон, устанавливающего
пределы и стоимость такого использования.
6.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные
произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему
договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или
служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых
отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых
договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков,
вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на
использование произведений.
6.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами
претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на
произведения, входящие в техническую документацию, разработанную
по настоящему договору, Исполнитель обязуется солидарно с
Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или
административной процедуры против таких требований, а в случае
неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного
органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
6.5. Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи,
расчеты и другую документацию, разработанную по настоящему
договору, при выполнении проектных работ на других объектах.
6.6. В рекламных объявлениях, различных публикациях, на
фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах,
подготавливаемых Заказчиком по архитектурному объекту, должен
быть указан Исполнитель.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются
внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время
подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания
Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и
средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам
Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные
катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие
невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить
телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о
наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание
освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы,
которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение
обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение
договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии,
что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон,
продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по
своей продолжительности соответствующий продолжительности
обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе
настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор путем направления заказным письмом другой
Стороне соответствующего извещения.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его
подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по
договору.
8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному
соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им
в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не
разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей
стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего договора.
9.2. Требования п. 9.1 настоящего договора не распространяются
на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу
уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору
совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются нормами действующего гражданского
законодательства и авторского права.
10.3. После подписания настоящего договора все предыдущие
письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между
Сторонами по предмету настоящего договора теряют силу.
10.4. К настоящему договору прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
- приложение No. 1 - ______________;
- приложение No. 2 - ______________;
- _______________________________.
10.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах
по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет
одинаковую юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
11.1. Заказчик:
адрес: ______________________,
р/с: ________________________.
11.2. Исполнитель:
адрес: ______________________,
р/с: ________________________.
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
"___" ___________ 200_ г. "___" ___________ 200_ г.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ/ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также