ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ (СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ)


ДОГОВОР No. ___
на изготовление продукции
из предоставляемых комплектующих
г. _________
"___"__________ ____ г.
____________, в дальнейшем именуем__ "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________, в дальнейшем именуем__ "Подрядчик", в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используемые выражения имеют следующие соответствующие значения, если только иное не потребуется по контексту:
"Договор": настоящий Договор, включая Преамбулу и Приложения, которые являются его неотъемлемыми частями. В случае возникновения противоречия между положениями Договора и Приложениями преимущественную силу имеют положения Договора.
"Интеллектуальная собственность": любой патент, авторское право, право на зарегистрированный или незарегистрированный образец, а также любые другие права на интеллектуальную собственность в соответствии с законодательством РФ.
"Компаньон(ы)": по отношению к любой из Сторон это любое лицо, которое непосредственно или опосредованно контролирует, а также контролируется данной Стороной или осуществляет совместный с данной Стороной контроль.
"Комплектующие": под ними подразумеваются любые составные части, необходимые для производства Продукции согласно списку, приведенному в Приложении __ к настоящему Договору, из которых изготавливается Продукция и в которые она упаковывается.
"Оборудование": специальные инструменты, техника и/или оборудование, специально приобретенное Заказчиком или по его поручению третьими лицами для использования в производстве Продукции в соответствии с настоящим Договором. Описание Оборудования приведено в Приложении __ к Договору.
"Продукция": перечисленные в Приложении __ к настоящему Договору готовые изделия, упакованные и маркированные.
"Производственные помещения": помещения, расположенные по адресу: _____________________, где будет производиться Продукция. Подрядчик не имеет права изменять или основывать другие Производственные помещения для выпуска Продукции без предварительного письменного разрешения со стороны Заказчика.
"Производство": деятельность, связанная с производственным процессом, разработкой, тестированием, упаковкой, маркировкой и хранением Продукции, контролем за качеством Продукции.
"Спецификации": технологические процессы, методы, инструкции, нормы, ноу-хау, процедуры тестирования и контроля и любые другие данные, имеющие отношение к производству Продукции. Сюда же относятся стандартные образцы.
"Установленная практика производства" определяется в соответствии с Правилами ____________; под ней также подразумеваются стандартные процедуры и требования, установленные соответствующими правовыми актами в РФ. Указанные документы передаются Заказчиком Подрядчику в течение _______ после заключения Договора.
"Фирменный заказ": заказ на производство Продукции. Бланк заказа приведен в Приложении _________ к настоящему Договору.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает Подрядчику производство Продукции в соответствии со Спецификациями и установленной практикой производства, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству Продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.
2.2. Подрядчик гарантирует, что он имеет все необходимые разрешения государственных органов, требуемые для производства Продукции, и будет сохранять их в полном объеме в течение всего действия настоящего Договора, а также имеет в своем распоряжении такие производственные мощности, оборудование и остальные ресурсы для производства согласованных объемов Продукции, которые необходимы для исполнения настоящего Договора.
2.3. Заказчик подтверждает, а Подрядчик признает, что для целей исполнения настоящего Договора Заказчик заранее приобрел Оборудование, которое будет использоваться Подрядчиком исключительно в целях исполнения своих обязательств по производству Продукции в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Стороны соглашаются, что в случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Подрядчик обязуется демонтировать Оборудование из Производственных помещений и в течение __ дней за свой счет возвратить Оборудование Заказчику.
СТАТЬЯ 3. ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
3.1. Заказчик за свой счет обеспечивает поставку Подрядчику всех Комплектующих, необходимых для производства Продукции. Комплектующие, поставляемые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны использоваться исключительно для производства Продукции.
3.2. Поставка Комплектующих производится по усмотрению Заказчика автомобильным или железнодорожным транспортом. Приемка Комплектующих Подрядчиком по количеству и качеству осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. No. П-7, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. No. П-6.
3.3. Комплектующие должны поставляться Подрядчику в таких количествах, которые Заказчик сочтет необходимыми и удовлетворяющими потребности Подрядчика для производства Продукции. Во всех случаях Заказчик должен гарантировать, что Комплектующие, необходимые Подрядчику для производства Продукции согласно Фирменному заказу, поставляются Подрядчику не позже чем за __ рабочих дней до даты начала производства Продукции. Каждая поставка должна сопровождаться сметой, в которой указывается тип и количество поставляемых Комплектующих, а также любыми другими документами, требуемыми соответствующими законами и правилами.
3.4. Если будет установлено, что какая-либо партия Комплектующих, поставленная Заказчиком, не удовлетворяет требованиям Спецификаций, Подрядчик письменно уведомит об этом Заказчика в течение ____ дней, считая с даты установления этого факта, и приложит письменные отчеты о произведенном Подрядчиком тестировании. Заказчик обязуется заменить указанные Комплектующие в течение __________________ с даты получения письменного уведомления. В этом случае должен быть согласован в письменной форме новый график производства Продукции.
3.5. В конце каждого календарного месяца, в котором имело место производство Продукции, Подрядчик обязан представить Заказчику отчет, указывающий, какое количество поставленных Комплектующих было использовано в производстве Продукции; количество Комплектующих, хранящихся на учете и находящихся в процессе работы, а также количество Продукции, поставленной Заказчику в течение данного отчетного периода.
3.6. Заказчик имеет право в любое время проводить проверку фактических запасов Комплектующих, находящихся у Подрядчика.
СТАТЬЯ 4. ЗАКАЗЫ И ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику заказ на производство Продукции, высылая Подрядчику письмом, по факсу или с нарочным Фирменный заказ, в котором оговаривается тип и количество производимой Продукции, а также указывается срок поставки готовой Продукции Заказчику или третьим лицам.
4.2. Фирменный заказ считается принятым Подрядчиком, если его копия скреплена подписью уполномоченным представителем Подрядчика и передана по факсу или лично в руки надлежаще уполномоченному представителю Заказчика.
4.3. Подрядчик должен поставить Продукцию, заказанную согласно приведенной выше статье, в указанные в Фирменном заказе сроки.
4.4. Подрядчик поставляет готовую продукцию в адрес Заказчика или по реквизитам, указанным Заказчиком.
СТАТЬЯ 5. ПРОИЗВОДСТВО
5.1. Подрядчик должен производить Продукцию в строгом соответствии со Спецификациями и согласно установленной практике производства. Изменения в Спецификациях могут производиться исключительно с согласия Заказчика.
5.2. Заказчик может осуществлять по предоставлении обоснованного уведомления, непосредственно или прибегнув к услугам третьей стороны, специально для этого назначенной по своему усмотрению, проверку Производственных помещений, с тем чтобы удостовериться, что Продукция производится в соответствии со Спецификациями.
5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех Комплектующих и еще не переданной Заказчику Продукции.
5.4. Заказчик оказывает Подрядчику техническое содействие, которое Заказчик считает необходимым, для того, чтобы Подрядчик производил Продукцию в соответствии со Спецификациями.
СТАТЬЯ 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик обязуется, в целях обеспечения контроля качества, осуществлять приемочный контроль, производственный контроль и заключительную проверку, согласно самых современных методик, на основе Спецификаций и в соответствии с правилами Заказчика. При этом Подрядчик должен соблюдать установленную практику производства. Подрядчик несет ответственность за надлежащее осуществление таких проверок. Результаты всех тестов, включая отрицательные результаты, должны быть подытожены и документированы. Заказчик имеет право их тщательно изучить.
6.2. Если Продукция окажется требуемого качества, предписываемого Спецификациями, то после надлежащего подписания ответственным лицом Продукция признается выпущенной.
С каждой поставленной партией Продукции Заказчик должен получить следующие документы:
- копию полного комплекта технической документации, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером партии;
- сертификаты проверки Продукции в виде выдержки из отчета о произведенной проверке;
- все другие документы, необходимые для поставки Продукции согласно российскому законодательству.
Подрядчик должен получить от надлежащих структур Сертификат соответствия.
6.3. Партия Продукции поставляется Заказчику только после того, как она пройдет тестирование, проверку и контроль, предусмотренные в Спецификациях.
6.4. В случае, если Заказчик заявит, что какая-либо из поставленной Продукции не соответствует Спецификациям или установленной практике производства, Заказчик должен оповестить об этом Подрядчика, который имеет право подвергнуть эту Продукцию проверке и тестированию. Если Стороны не смогут прийти к соглашению относительно того, является ли Продукция не соответствующей Спецификациям или установленной практике производства, Стороны должны обратиться к независимому эксперту, который определит, является ли данная Продукция несоответствующей. Его решение будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все расходы, возникшие в связи с независимой экспертизой, должны быть отнесены на счет Стороны, которая вынесла неверное решение относительно соответствия или несоответствия данной Продукции Спецификациям и установленной практике производства.
6.5. Если будет установлено, что Продукция не соответствует Спецификациям и установленной практике производства, то Подрядчик обязан возместить стоимость несоответствующей Продукции (включая расходы на приобретение Комплектующих, поставленных Заказчиком) и расходы на перевозку несоответствующей Продукции в складские помещения Заказчика или третьих лиц.
СТАТЬЯ 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ПРОДУКЦИЮ
7.1. Право собственности на все Оборудование, Комплектующие, поставляемые Заказчиком, и всю Продукцию, произведенную по настоящему Договору, всегда сохраняется за Заказчиком. Подрядчик не приобретает никаких прав собственности или доли в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, несообразных с правом собственности Заказчика, включая, но не ограничиваясь, право наложения ареста на имущество, передачу собственности на любую долю имущества или любое его использование, за исключением тех случаев, которые предусмотрены условиями настоящего Договора.
7.2. Подрядчик принимает на себя все обязательства по любым потерям или повреждениям Комплектующих или Продукции, пока они находятся на его хранении. В случае уничтожения, повреждения или потери Комплектующих или Продукции, находящейся на хранении Подрядчика, он обязуется произвести замену за собственный счет и в полном объеме. На протяжении срока действия настоящего Договора Подрядчик должен поддерживать достаточное страховое обеспечение на случай подобных потерь и повреждений и по требованию Заказчика должен предоставить подтверждение такого страхового обеспечения.
7.3. Оборудование остается исключительной собственностью Заказчика, но, пока оно находится в распоряжении или под контролем Подрядчика, Подрядчик должен нести за него ответственность. Подрядчик должен гарантировать, что Оборудование содержится в должном порядке и рассматривается как собственность Заказчика.
7.4. Если Подрядчик обнаружит дефект или неисправную работу Оборудования, он должен обговорить с Заказчиком порядок действий и Стороны должны договориться относительно квалифицированного специалиста, который будет приводить в порядок, обслуживать, ремонтировать или производить замену Оборудования.
СТАТЬЯ 8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1. Все данные и сведения, относящиеся к Продукции или содержащиеся в Спецификациях, являются и должны оставаться исключительной собственностью Заказчика или его компаньонов.
8.2. Все другие права на интеллектуальную собственность, которые Подрядчик получает в результате усовершенствования производственного процесса или повышения производительности, остаются в исключительной собственности Заказчика. Промышленное или коммерческое использование Заказчиком таких усовершенствований не дает Подрядчику право на получение каких бы то ни было гонораров или других выплат.
8.3. Подрядчик гарантирует, что все данные и информация, имеющие отношение к Продукции и Спецификациям, на которые распространяется право собственности, не будут использоваться в иных целях, кроме как для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Подрядчик должен незамедлительно сообщать Заказчику о всех случаях нарушения прав на интеллектуальную собственность третьими лицами, о которых Подрядчику стало известно, и должен оказать любое содействие Заказчику по защите его прав.
СТАТЬЯ 9. ПЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
9.1. Сумма, которая выплачивается Подрядчику за производство Продукции, любая корректировка оплаты и условия платежа оговариваются в Приложении __ к настоящему Договору.
9.2. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы на отправку готовой Продукции в адрес Заказчика или указанных им третьих лиц.
СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.
10.2. В случае просрочки в поставке готовой Продукции Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ рублей за каждый день такой просрочки. Неустойка считается признанной с даты направления претензии Заказчика Подрядчику.
СТАТЬЯ 11. ОТКАЗ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА, МОГУЩЕГО СОСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
11.1. На протяжении срока исполнения Договора и в течение _________ после его прекращения Подрядчик обязуется сам и обязует своих компаньонов не осуществлять или способствовать осуществлению, или непосредственно или косвенно (за свой счет либо в сотрудничестве, либо от имени третьего лица) заниматься производством Продукции, содержащей те же Комплектующие, что и любая Продукция, производимая по Договору.
СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до "___"___________ ____ г.
12.2. После прекращения действия настоящего Договора по любой причине Подрядчик обязан:
а) незамедлительно возвратить Заказчику всю информацию, полученную в письменной форме согласно настоящему Договору, не оставляя у себя ни одной копии, и все неиспользованные Комплектующие, а также Продукцию;
б) прекратить использовать все без исключения сведения относительно Продукции и ее производства, предоставленные Заказчиком;
в) соблюдать положения п. 2.4 Договора.
СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору не могут передаваться ни в полном объеме, ни частично без предварительного письменного согласия Заказчика.
13.2. На протяжении срока действия настоящего Договора и в течение ______ после его прекращения Подрядчик обязан хранить сам и требовать от своих сотрудников сохранения конфиденциальности настоящего Договора и всех сведений, являющихся собственностью Заказчика и предоставленных в целях исполнения Договора.
13.3. Если невыполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору вызвано обстоятельствами или событиями непреодолимой силы, а именно: непредвиденными забастовками рабочих, стихийными бедствиями, пожаром, землетрясениями, наводнениями, войной, мобилизацией или неожиданным призывом в армию в больших количествах, реквизицией, конфискацией, экспроприацией, государственными декретами, восстаниями, мятежами; повсеместной нехваткой транспортных средств, товаров или энергии, - то такие препятствия будут считаться обстоятельствами форс-мажор и Стороны освобождаются от ответственности за задержки, обусловленные этими обстоятельствами; однако, при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, своевременно известит об этом другую Сторону. После того, как она послала извещение, эта Сторона должна приложить максимум усилий, для того чтобы смягчить последствия таких обстоятельств непреодолимой силы и как можно быстрее исправить ситуацию.
13.4. Любые извещения, запросы и другие методы сообщения должны производиться в письменной форме и считаться должным образом оформленными в том случае, когда они доставляются лично в руки или отправляются заказным письмом, когда имеется квитанция или расписка о получении, оплачены почтовые расходы и подготовлена отправка по соответствующим адресам Сторон, указанных в Договоре, или по адресу, который любая из Сторон вправе сообщить письменно в соответствии с данной статьей, при условии, что уведомления о перемене адреса будут действительными только после их получения.
13.5. Каждая Сторона при исполнении своих обязанностей по Договору должна рассматриваться только как независимый участник Договора, не находящийся под контролем или наблюдением другой Стороны; и ни одно положение настоящего Договора нельзя интерпретировать как создающее какую бы то ни было организацию, партнерство или совместное предприятие Заказчика и Подрядчика или как направленное на создание доверительных или попечительских отношений между ними.
13.6. Настоящий Договор (включая Приложения, составляющие его неотъемлемую часть) является единым договором и заменяет все предшествующие соглашения, заключенные в письменной или устной форме между Сторонами или любой из них по предмету Договора и Продукции.
13.7. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
СТАТЬЯ 14. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - ЮРИСДИКЦИЯ
14.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законами РФ. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в связи с исполнением, нарушением, аннулированием или недействительностью Договора, должны разрешаться Арбитражным судом г. ___________________.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: _______________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________
ИНН: ________________
Расчетный счет: _______________________ в _______________________
БИК: ________________
Корреспондентский счет: _________________________________________
________________ (___________)
М.П.
Подрядчик: ______________________________________________________

ДОГОВОР НА ИЗДАНИЕ ФОТОАЛЬБОМА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также