ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ПО ЗАДАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА; С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА; ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)


ДОГОВОР N
подряда на выполнение работ
г. __________
"__"_________ ____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________, действующ___ на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ___________, действующ___ на основании Устава, с другой стороны (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании в тексте договора - "стороны"), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы (здесь и далее по тексту "работа"), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненную работу в размере, указанном в настоящем договоре.
1.2. Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с заданием Заказчика, объем и порядок выполнения которой обозначены в задании, форма которого утверждена в Приложении N 1 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью. Задания от имени Заказчика могут подписывать:
1. _____________________________________________;
2. _____________________________________________.
1.3. Работа по настоящему договору выполняется с использованием сырья, материалов и оборудования Заказчика. Материалы, сырье и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику по актам приемки-передачи, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон.
1.4. Срок действия настоящего договора:
- начало действия договора _____________;
- окончание действия __________________.
Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях Заказчика.
1.5. Заказчик ежемесячно оформляет задания Подрядчику в течение ____ (________) дней с момента начала течения календарного месяца. По окончании выполнения задания уполномоченные представители обеих сторон подписывают акт сдачи-приемки работ.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком, определяется и указывается в Дополнительных соглашениях, оформляемых ежемесячно в течение ___ (________) дней с момента начала календарного месяца.
2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение ___ (________) дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ, указанного в п. 1.5 настоящего договора. Оплата происходит путем перечисления безналичных денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания.
3.1.2. Подписывать акты приемки-передачи, указанные в п. 1.3 настоящего договора, и акты сдачи-приемки, указанные в п. 1.4 настоящего договора, в течение ____ (_________) дней с момента окончания выполнения работы по заданию Заказчика.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.
3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, а также условиями настоящего договора.
3.1.5. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые могут возникнуть при выполнении ими задания.
3.1.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, сырья или оборудования;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, не устранит их в течение __ (_______) дней, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.1.7. Не использовать оборудование, материалы и сырье, получаемые от Заказчика, в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с заданием Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой работником, сообщать о несоответствии квалификации работника выполняемой работе.
3.2.2. Подписывать акт приемки-передачи, указанный в п. 1.3 настоящего договора, акт сдачи-приемки, указанный в п. 1.4 настоящего договора, в течение __ (_____) дней с момента их получения от Подрядчика.
3.2.3. Возмещать Подрядчику компенсированный последним ущерб, причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с выполнением задания Заказчика.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и требовать отчет об его выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от выполнения задания в случае выявления его несоответствия условиям задания, отступления им при выполнении работ или оказании услуг от условий задания, невыполнения инструкций и правил Заказчика.
3.4.4. В соответствии с законодательством привлекать работников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни при условии возмещения Подрядчику выплаченных последним доплат работникам.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем ___ раз в месяц с участием Подрядчика осматривать и принимать фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ или услуг немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услугах при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки, образец которого приведен в Приложении N 2 к настоящему договору, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, принявший работы или услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика, работы и услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.2. В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, сырья и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением настоящего договора.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.
6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество работ или услуг, или с иными недостатками, которые делают работу или услуги непригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работ или услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в размере __% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Заказчик.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.4.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде г. ____________ в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
11.4. Адреса и платежные реквизиты сторон:
Подрядчик: ______________________________________________________________
Заказчик: _______________________________________________________________
Приложение:
1. Задание Заказчика Подрядчику.
2. Дополнительное соглашение к заданию.
3. Акт сдачи-приемки работ и услуг.
4. Акт сдачи-приемки материалов, оборудования и технической документации Заказчиком Подрядчику.
5. Акт сдачи-приемки материалов, оборудования и технической документации Подрядчиком Заказчику.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика: От Подрядчика:
_____________/____________ ____________/___________
М.П. М.П.

АКТ О ВЫДЕЛЕНИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ДЕЛ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также