ПРИКАЗ ГТК РФ от 30.08.1999 n 572 (ред. от 13.06.2000) О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ), ИЗГОТОВЛЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ (ОПЫТНЫХ) ПАРТИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 августа 1999 г. N 572
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 13.06.2000 N 497)
В целях совершенствования порядка оформления и заключения договоров на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, изготовления установочных партий, эксплуатации информационно-технических средств и реализации единого подхода к ценообразованию на указанные виды работ приказываю:
1. Ввести в действие с 15.09.99 Положение о порядке оформления и заключения договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию (модернизации), изготовлению установочных (опытных) партий и эксплуатации информационно-технических средств (Приложение).
2. Региональному информационно-техническому таможенному управлению (Л.М. Ухлинов), региональным таможенным управлениям, таможенным органам и организациям, подведомственным ГТК России, обеспечить неукоснительное выполнение указанного Положения.
3. Финансовому управлению (А.В. Авдонин), Региональному информационно-техническому таможенному управлению (Л.М. Ухлинов) финансирование НИОКР, изготовление установочных партий и эксплуатацию информационно-технических средств осуществлять в пределах лимитов, ежегодно выделяемых ГТК России на указанные цели.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Ануфриеву Г.М.
Председатель Комитета,
генерал-полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН


Приложение
к Приказу ГТК России
от 30 августа 1999 г. N 572
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ),
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 13.06.2000 N 497)
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
ГНИВЦ - Главный научно-исследовательский вычислительный центр
ОКР - опытно-конструкторская работа
НИР - научно-исследовательская работа
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НТП - научно-техническая продукция
ПИР - проектно-изыскательская работа
ПСД - проектно-сметная документация
РТА - Российская таможенная академия
РТУ - региональное таможенное управление
СПЗ - служебно-производственные здания
СМР - строительно-монтажные работы
ТУ - технические условия
ТЗ - техническое задание
ЦТЛ - Центральная таможенная лаборатория
Положение о порядке оформления и заключения договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию (модернизации), изготовлению и эксплуатации информационно-технических средств и оказания услуг (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (с изменениями от 19.06.95, 17.03.97), Указа Президента Российской Федерации "Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации" от 25.10.94 N 2014, Федерального закона от 06.05.99 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Временного положения о порядке размещения заказов и организации закупки продукции для нужд таможенных органов Российской Федерации, утвержденного Приказом ГТК России N 375 от 10.05.2000.
Положение определяет порядок оформления и заключения договоров (ведомостей исполнения, календарных планов, ведомостей поставок - спецификаций, протоколов лимитных, ориентировочных, предварительных, договорных, оптовых цен) на проведение:
- научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию информационно-технических средств;
- работ по изготовлению установочных (опытных) партий оборудования;
- работ по настройке, монтажу изготовленного оборудования на объекте эксплуатации;
- опытной оперативной эксплуатации;
- модернизации (доработкам) программно-аппаратных комплексов и средств и их сопровождение в процессе эксплуатации;
- послегарантийного обслуживания и ремонта;
- работ по изготовлению запасных частей и принадлежностей для систем и средств, находящихся в эксплуатации;
- ПИР по разработке проектной документации на создание ведомственных сетей связи и передачи данных таможенных органов;
- строительно-монтажных работ на объектах таможенной инфраструктуры по разделу "Ведомственная сеть связи".
Исполнитель НИОКР (Поставщик) продукции определяется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.99 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Федеральный закон о поставках продукции для федеральных государственных нужд" (ст. 1, п. 1) - определяет федеральные государственные нужды как потребности Российской Федерации в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация. Поставки продукции для федеральных государственных нужд обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей.
В соответствии с п. 6 Указа Президента России от 25.10.94 N 2014 на Государственный таможенный комитет возложены функции Государственного заказчика продукции (работ, услуг).
Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд регулирует отношения, возникающие в связи с размещением заказов, в том числе путем проведения торгов (конкурса), на закупку и поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО -
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
ТЗ на ОКР, НИР или дополнение к ТЗ разрабатывается Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий ГТК России в соответствии с требованиями государственных стандартов на основании решений руководства ГТК России, Федеральной целевой программы развития таможенной службы Российской Федерации, ежегодных планов НИОКР.
Порядок построения, изложения и оформления ТЗ на НИР и ТЗ на ОКР изложен в Положении о порядке проведения НИОКР и принятии на снабжение таможенных органов Российской Федерации вновь созданных ОТСТК (приложение 1 к Приказу ГТК России от 17.03.99 N 178).
ТЗ на ОКР по созданию информационно-технических таможенных систем и средств согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК и РТУ (при необходимости), с головной организацией-разработчиком и представляется на утверждение первому заместителю председателя комитета.
Частные ТЗ на составные части ОКР разрабатываются головной организацией-разработчиком и представляются на согласование начальнику Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
ТЗ на НИР по обоснованию стратегических направлений проведения разработок техники согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК и представляется на утверждение первому заместителю председателя ГТК России.
ТЗ на НИР, разрабатываемые ГНИВЦ, ЦТЛ, РТА, согласовываются с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
ТЗ на НИР, определяющие направления развития узкоспециализированных средств, согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК России и утверждается начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
Частные ТЗ на составные части НИР разрабатываются головной организацией-разработчиком и представляются на согласование начальнику Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
2. Договор на ОКР (НИР) или дополнительное соглашение (далее - договор) и ведомость исполнения (календарный план) к нему оформляются Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий на основании нормативных юридических документов (образцы типовых договоров на ОКР и НИР приведены в приложениях 1 и 2 - не приводятся).
Договоры на проведение НИР, оформляемые ГНИВЦ, подлежат согласованию с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
Головная организация-разработчик в согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий сроки представляет протоколы цен лимитной на ОКР (НИР) в целом и предварительных (договорных) цен на этапы, определенные ведомостью исполнения (календарным планом). Образцы типовых протоколов цен и пояснительных материалов приведены в приложении 3 (не приводится).
Пояснительные материалы к протоколу лимитной цены должны содержать расчет лимитной цены, записку с обоснованием трудоемкости ОКР (НИР) в целом и планируемых затрат по разделам структуры цены.
Пояснительные материалы к протоколу предварительной цены этапов работы должны содержать:
- расчет цены НИОКР согласно приложению 4 ("Методология ценообразования на научно-техническую продукцию") (не приводится);
- записку к протоколу обоснования цены, структуру цены, расшифровки затрат по статьям:
а) материалы;
б) спецоборудование для научных (экспериментальных) работ (с обоснованием необходимости закупки и документально подтвержденными ценами);
в) основная заработная плата (с расшифровкой трудозатрат);
г) производственные командировки;
д) работы, выполняемые сторонними организациями (с приложением проектов договоров и согласованных с кооперацией протоколов лимитных и предварительных цен на работы и их этапы);
е) прочие расходы (с приложением проектов договоров на услуги и согласованных с исполнителями протоколов предварительных цен).
Пояснительные материалы к протоколу договорной цены этапов работы (или работы в целом) должны содержать пояснительные материалы и расшифровки затрат, аналогичные пояснительным материалам и расшифровкам затрат к протоколу предварительной цены, с приложением по двум последним позициям заключенных договоров с контрагентами и согласованных протоколов договорных цен на работы в целом и все входящие в них этапы. Дополнительно при переводе предварительной цены в договорную исполнитель представляет справку о фактических затратах по договору в целом и его этапам по всем статьям структуры цены (справка подлежит проверке заказчиком по соответствующим документам и книгам учета исполнителя).
Характеристики и условия применения моделей цен при заключении договоров, блок-схема алгоритма выбора модели цены на научно-техническую продукцию специального назначения приведены в приложениях 5 и 6 (не приводятся). Оптимальная модель цены выбирается ГТК России в зависимости от сложности, срочности и технического уровня разработок.
При согласовании протоколов цен Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий несет ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости работ (входящих в нее этапов), количества и сроков командировок, перечней материалов и спецоборудования, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов;
- за обоснование финансово-экономических показателей.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10 процентов стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией-разработчиком с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий по аналогичной схеме.
Протоколы цен согласовываются с Главным финансово-экономическим управлением и подписываются начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
Протоколы цен к договорам, оформляемым ГНИВЦ, согласовываются с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий и Главным финансово-экономическим управлением.
Текст договора согласовывается с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением.
После согласования протоколов цен и текста договора последний в 2-х экземплярах подписывается ГТК России (по доверенности ГТК России начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий) и выставляется головной организации-разработчику. 1-й экземпляр договора после его подписания исполнителем направляется в Главное финансово-экономическое управление (учтенная копия в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий).
Допускается представление договора на подпись ГТК России (по доверенности ГТК России начальнику Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий) после согласования протоколов лимитной цены на работу в целом и предварительной (договорной) цены на первый этап ведомости исполнения.
В случае несогласия головной организации-разработчика с условиями договора ею в сроки, согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, представляется протокол разногласий к договору. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий совместно с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением обязаны в течение 15 дней со дня получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации-разработчика от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями исполнения (календарными планами), проводится путем оформления исполнителем и ГТК России дополнительного соглашения с приложением новой редакции календарного плана, являющихся неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются также в случае изменения заказчиком требований технического задания, выданного к основному договору, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация-разработчик представляет в сроки, согласованные с ГТК России, уточненные протоколы цен на НИОКР в целом и отдельные ее этапы (за исключением уже выполненных этапов).
После завершения ОКР Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий разрабатывает и согласовывает с заинтересованными управлениями проект приказа председателя ГТК России о принятии разработанных средств на снабжение таможенных органов Российской Федерации, в котором определяется порядок организации серийного производства и ежегодные объемы изготовления, организация проведения бюллетеней доработок, нормы обеспечения расходными и горюче-смазочными материалами.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНОЙ (ОПЫТНОЙ) ПАРТИИ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Договор на поставку продукции для федеральных государственных нужд и ведомость поставки (спецификации) к нему оформляется Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий и подписывается ГТК России (по доверенности ГТК России начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий) с определением в тексте договора ориентировочной (предельной) цены на работы в целом на основании нормативных и юридических документов и выставляется головной организации-поставщику (образец типового договора приведен в Приложении 7). Проект договора согласовывается с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением.
Головная организация-поставщик в согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий сроки представляет протоколы согласования договорных (оптовых) цен на единицу продукции, предусмотренную ведомостью поставки (спецификацией). Образец типового протокола цены и пояснительных материалов к нему приведен в Приложении 8.
Пояснительные материалы к протоколу договорной (оптовой) цены должны содержать калькуляции к протоколу оптовой цены на поставку продукции с расшифровками:
- материальных затрат;
- затрат по статьям износа инструмента и приспособлений целевого назначения;
- специальных расходов на изготовление продукции;
- трудовых затрат к калькуляции.
При согласовании протоколов цен Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий несет ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости изготовления, номенклатуры покупных комплектующих изделий и материалов, номенклатуры изготавливаемой спецоснастки, нормативов износа инструмента и приспособлений специального назначения, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов;
- за обоснование финансово-экономических показателей.
Протоколы цен согласовываются с Главным финансово-экономическим управлением и подписываются начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10 процентов стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией-поставщиком с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий по аналогичной схеме.
После согласования протоколов цен с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий и Главным финансово-экономическим управлением договор подписывается головной организацией-поставщиком и 1-й экземпляр договора направляется в Главное финансово-экономическое управление (учтенная копия в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий).
В случае несогласия головной организации-поставщика с условиями договора в сроки, согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, поставщиком представляется протокол разногласий к договору. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий обязано совместно с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением в течение 15 дней со дня получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации-поставщика от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями поставки (спецификации), проводится путем оформления поставщиком и Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий дополнительного соглашения с приложением новой редакции ведомости поставки, являющимися неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются также в случае изменения заказчиком объемов работ, предусмотренных основным договором, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация-разработчик в сроки, согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, представляет уточненные протоколы соответствующих цен на предусмотренные договором работы.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОРАБОТОК ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ
(ИЗВЕЩЕНИЯМ), ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ, МОНТАЖ И НАСТРОЙКУ
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Договор на выполнение работ для федеральных государственных нужд и ведомость поставки (спецификации) к нему оформляется Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, подписывается ГТК России (по доверенности ГТК России начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий) с определением в тексте договора ориентировочной (предельной) цены на работы в целом на основании нормативных и юридических документов и выставляется головной организации-исполнителю (образец типового договора приведен в Приложении 9). Проект договора согласовывается с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением.
Головная организация-исполнитель в согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий сроки представляет протоколы договорных (оптовых) цен на работы, предусмотренные ведомостью поставки (спецификацией). Образец типового протокола цены и пояснительных материалов приведен в Приложении 10.
Пояснительные материалы к протоколу договорной (оптовой) цены должны содержать:
- базу данных для расчета договорных цен;
- расчеты-обоснования оптовых (договорных) цен на работы.
Обоснование указанных материалов должно проводиться в соответствии с Методикой расчета договорных оптовых цен на работы по монтажу, настройке модернизации (доработке) и другие виды работ, выполняемых предприятиями (организациями) на объектах заказчика (Приложение 11).
При согласовании протоколов цен Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий несет ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости работ, номенклатуры покупных комплектующих изделий и материалов, номенклатуры изготавливаемой оснастки и изделий специального назначения, услуг производственного и специального характера сторонних организаций, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов;
- за обоснование финансово-экономических показателей.
Протоколы цен согласовываются с Главным финансово-экономическим управлением и подписываются начальником Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10 процентов стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией-исполнителем с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий по аналогичной схеме.
После согласования протоколов цен с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий и Главным финансово-экономическим управлением договор подписывается головной организацией-исполнителем и 1-й экземпляр договора представляется в Главное финансово-экономическое управление (учтенная копия в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий).
В случае несогласия головной организации-исполнителя с условиями договора ею в сроки, согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, представляется протокол разногласий к договору. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий обязано совместно с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением в течение 15 дней со дня получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации-исполнителя от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями поставки (спецификациями), проводится путем оформления исполнителем и Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий дополнительного соглашения с приложением уточненной редакции ведомости поставки, являющихся неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются также в случае изменения заказчиком объемов работ, предусмотренных основным договором, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация-разработчик в сроки, согласованные с Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий, представляет уточненные протоколы соответствующих цен на работы, предусмотренные договором.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ДОГОВОРОВ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СОЗДАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Таможенный орган (далее - заказчик) в соответствии со схемой развития ведомственной системы связи и передачи данных ГТК России, исходя из расчета потребности таможенного органа в видах и каналах связи, наличия СПЗ, структуры таможенного органа, размещения его подразделений и решаемых задач, определяет структурную схему организации связи и передачи данных.
1. В соответствии со структурной схемой заказчик запрашивает у соответствующих организаций связи ТУ для включения объектов связи таможенных органов в сеть связи общего пользования, сеть конфиденциальной связи и работы по ведомственной сети связи.
2. После подготовки и получения документов, указанных в п. п. 1, 2, заказчик (при необходимости совместно с проектной организацией) подготавливает ТЗ на проектирование ведомственной системы связи и передачи данных, которое согласовывается с исполнителем работ.
3. В соответствии с ТЗ и ТУ заказчиком совместно с исполнителем разрабатывается схема организации связи и передачи данных, которая согласовывается с местными предприятиями связи, а также проект договора на ПИР.
4. Договор на ПИР или дополнительное соглашение к нему, ведомость исполнения (календарный план) и сметы затрат оформляются в соответствии с действующими нормативными документами и решениями руководства ГТК России.
5. Схема организации связи, техническое задание и проект договора через региональное таможенное управление представляется в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий на согласование.
6. Согласованные Управлением спецтехники и автоматизации таможенных технологий техническое задание, схема организации связи и передачи данных и проект договора являются основанием для включения данной ПИР в план проектно-изыскательских работ для строительства будущих лет по разделу "Ведомственная сеть связи" ГТК России.
7. Выполнение ПИР завершается проведением вневедомственной экспертизы проекта и выпуском приказа по соответствующему РТУ о принятии рабочего проекта с указанием сметной стоимости строительно-монтажных работ и другого телекоммуникационного оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации.
8. Копия приказа и основные материалы рабочего проекта (пояснительная записка со схемой организации связи и сметы работ) высылаются в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий для контроля.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)
НА ОБЪЕКТАХ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАЗДЕЛУ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ"
1. Проект договора, подготовленный в соответствии с установленным в ГТК России порядком, кроме типовых разделов должен содержать:
- календарный план работ с разбивкой по этапам с соответствующей стоимостью и сроками;
- ведомость договорной цены строительства с указанием смет и расчетов, наименования работ и стоимости;
- спецификации на оборудование (исключая централизованные поставки, если они предусмотрены) с указанием наименования оборудования (в т.ч. и импортного), его количество и стоимость;
- смету расходов на авторский надзор, технический контроль и внесение изменений в ПСД в процессе строительства объектов ведомственной сети связи.
2. Подготовленный и оформленный проект договора согласовывается с подрядной организацией и направляется на согласование в Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий, после чего сметная стоимость вносится в проект плана капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры по разделу "Ведомственная сеть связи". Проект договора согласовывается с Правовым управлением и Главным финансово-экономическим управлением.
3. Финансирование СМР в таможенных органах по разделу "Ведомственная сеть связи" осуществляется в строгом соответствии с утвержденным сводным планом капитальных вложений на текущий год.
Окончание работ фиксируется актом комиссии в составе представителей Главного управления тылового обеспечения ГТК России, Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий, заказчика-застройщика и подрядчика.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приемка выполненных НИОКР и их отдельных этапов осуществляется в соответствии с Приказом ГТК России от 17.03.99 N 178 "О порядке проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов ОТСТК".
Приемку установочных партий, проведенных монтажно-настроечных и ремонтных работ, технического обслуживания информационно-технических средств Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий проводит в соответствии с нормативно-технической документацией.
После окончания приемки выполненных работ Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий направляет оформленный финансовый акт сдачи-приемки работ на согласование в Главное финансово-экономическое управление с приложением утвержденного заключения о приемке работ или акта технической приемки.
Главное финансово-экономическое управление в течение 5 дней рассматривает и согласовывает финансовый акт сдачи-приемки работ и направляет его на утверждение руководству ГТК России (по доверенности начальнику Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий).
Утвержденный акт сдачи-приемки в течение 3 дней направляется в Главное финансово-экономическое управление для оплаты.
Главное финансово-экономическое управление на основании утвержденного финансового акта оформляет платежные поручения о перечислении финансовых средств исполнителю работ.
Начальник Управления
спецтехники и автоматизации
таможенных технологий,
генерал-майор
таможенной службы
Л.М.УХЛИНОВ


Приложение 7
к Положению о порядке оформления
и заключения договоров на проведение
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию
(модернизации), изготовлению
установочных (опытных) партий
и эксплуатации информационно-
технических средств
от "__" _________ 199__ г.
__________________________
(гриф)
Экз. N
ДОГОВОР N _____
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
г. Москва "__" _________ 199__ г.
__________________________________________________________________
(наименование ЗАКАЗЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование ПОСТАВЩИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице _______________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и передать ЗАКАЗЧИКУ
_________________________________________________________________,
(указывается полное наименование и шифр поставляемой продукции)
а последний обязуется принять и оплатить поставленную продукцию.
1.2. Количество и сроки поставки продукции определены в
ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Изготовление, приемка и оценка качества продукции
осуществляются в полном соответствии с ___________________________
(ТУ и другие документы,
__________________________________________________________________
утвержденные или согласованные в установленном порядке,
__________________________________________________________________
их номера и даты)
2.2. ПОСТАВЩИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о
готовности продукции (партии) к сдаче.
Извещение ПОСТАВЩИКА о готовности продукции (партии) к сдаче
должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести приемку продукции (партии) по
количеству и качеству в течение 10 рабочих дней и направить
ПОСТАВЩИКУ утвержденный акт сдачи-приемки продукции или
незамедлительно письменно уведомить его о выявленных
несоответствиях или недостатках продукции.
В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки продукции
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения за счет ПОСТАВЩИКА.
2.4. ПОСТАВЩИК имеет право осуществлять досрочную поставку
продукции по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно
принять и оплатить ее в порядке, установленном в настоящем
Договоре.
Продукция, поставленная досрочно и принятая ЗАКАЗЧИКОМ,
засчитывается в счет количества продукции, подлежащей поставке в
следующем периоде.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право проверять ход и качество
изготовления предусмотренной договором продукции, без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
ПОСТАВЩИКА.
3. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ОТПРАВКА ПРОДУКЦИИ
3.1. По окончании приемки продукции (партии) она упаковывается
ПОСТАВЩИКОМ и опломбировывается пломбами ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
Об исправности тары, упаковки или состоянии незатаренной
продукции (партии) ПОСТАВЩИК и ЗАКАЗЧИК составляют акт.
3.2. Принятая ЗАКАЗЧИКОМ продукция (партия) может быть сдана
на ответственное хранение ПОСТАВЩИКУ (без дополнительного
финансирования), который в этом случае выдает ЗАКАЗЧИКУ сохранную
расписку.
ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за сохранность и
качество принятой на хранение продукции (партии) в течение
________________________________________________________ с момента
(укрывается согласованный срок хранения)
подписания акта сдачи-приемки.
3.3. ПОСТАВЩИК обязан отгрузить продукцию (партию) по
отгрузочной разнарядке, представленной ему ЗАКАЗЧИКОМ не позднее
чем за 30 дней до обусловленного договором срока поставки, либо
сдать продукцию (партию) по указанию ЗАКАЗЧИКА грузополучателю для
самовывоза, либо доставить продукцию (партию) на склад получателя
по разнарядке, представленной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.4. Доставка продукции осуществляется _______________________
(указывается вид
_______________________транспортом.
транспортировки)
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. __________________________ цена договора в соответствии с
(указывается вид цены)
__________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме _______ руб. (_______________________) рублей,
(прописью)
в том числе НДС (20%) ______ руб. (______________________) рублей,
(прописью)
с учетом транспортных расходов и погрузочно-разгрузочных работ
по доставке.
4.2. Поставляемая продукция, изготовленная в соответствии с
требованиями, установленными в п. 2.1 настоящего Договора,
оплачивается по договорной оптовой цене, согласованной ПОСТАВЩИКОМ
и ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.
4.3. Договорная оптовая цена на единицу продукции
устанавливается сторонами в _______________________________ со дня
(указывается срок согласования)
подписания настоящего Договора.
4.4. Авансирование по договору осуществляется в размере ____%
от стоимости поставляемой продукции в соответствии с ведомостью
поставки и протоколом договорной оптовой цены в течение 10-ти
рабочих дней со дня согласования цены.
Примечание. В случае поставки продукции отдельными партиями
авансирование производится поэтапно.
4.5. Окончательный расчет по договору производится ЗАКАЗЧИКОМ
в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания финансового акта
сдачи-приемки продукции за вычетом выданного аванса.
Для оплаты ЗАКАЗЧИКОМ продукции ПОСТАВЩИК представляет
следующие документы:
- подлинный финансовый акт сдачи-приемки продукции;
- технический акт сдачи-приемки продукции;
- заверенная копия квитанции транспортного органа о приеме
груза к перевозке (или заверенные копии доверенности и подлинной
расписки грузополучателя в получении продукции (партии) на месте);
- сохранная подлинная расписка ПОСТАВЩИКА, удостоверенная
печатью при передаче образца (партии) на ответственное хранение.
Примечание. Конкретный перечень представляемых документов
определяется ЗАКАЗЧИКОМ на этапе согласований условий договора.
При непредставлении одного из перечисленных документов
ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от оплаты.
4.6. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на
выполненные работы по первичным и сводным документам ПОСТАВЩИКА, а
также проверять целевое использование авансовых платежей.
4.7. Транспортные расходы на доставку продукции оплачиваются
ЗАКАЗЧИКОМ при выставлении счетов на _____________________________
(указать вид транспортировки)
транспортировку на основании товарно-транспортных
(железнодорожных) накладных в течение 15-ти рабочих дней со дня
выставления счета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
Договора по объему поставленной продукции ПОСТАВЩИК уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной
продукции.
5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОСТАВЩИКУ пени
в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день
просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за
непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой
расчетный счет.
5.3. За отгрузку продукции (партии) не по адресу, указанному
ЗАКАЗЧИКОМ в отгрузочной разнарядке, ПОСТАВЩИК уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере ____% от стоимости отгруженной не по
назначению продукции.
ПОСТАВЩИК обязан произвести переотправку продукции (партии) в
надлежащий адрес за свой счет.
5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.
5.5. В случае расторжения настоящего Договора по вине
ЗАКАЗЧИКА оплата выполненных работ производится по фактически
произведенным затратам ПОСТАВЩИКА, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.
5.6. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной продукции
из-за несоответствия ее требованиям п. 2.1 настоящего Договора,
ПОСТАВЩИК возмещает 100% финансовых средств полученных от
ЗАКАЗЧИКА в счет поставки данной продукции.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора
стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным
представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора
по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законом порядке.
6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по
независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий
настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств
по нему принимает арбитражный суд.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по
обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую
сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в
арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о непредвиденных
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на
освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. ПОСТАВЩИК обязан иметь лицензию на занятие
соответствующим видом деятельности.
7.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки поставки
продукции уточняются по согласованию сторон.
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического
статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в
течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить
другую сторону.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора устанавливается с ______________
199__ г. по ____________ 199__ г.
8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в
соответствии с п. 4.4 и прекращает действие после выполнения
сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый
экземпляр содержит __ листов.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
1. Ведомость поставки.
2. ___________________
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.


Приложение 1
к договору
N ____ от "__" _________ 199__ г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к договору N _________ от "__" ________ 199__ г.
----T----T------------------------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦Наи-¦ Исполнение в 199__ г. ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ме- +-----T----T------T------+-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦но- ¦ ед. ¦ко- ¦ цена ¦сумма ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦
¦ ¦ва- ¦учета¦ли- ¦(руб.)¦(руб.)+----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ние ¦ ¦че- ¦ ¦ ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦
¦ ¦ра- ¦ ¦ство¦ ¦ ¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦
¦ ¦бот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦
+---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
L---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.
М.П. М.П.


Приложение 8
к Положению о порядке оформления
и заключения договоров на проведение
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию
(модернизации), изготовлению
установочных (опытных) партий
и эксплуатации информационно-
технических средств
от "__" ________ 199__ г.
__________________________
(гриф)
Экз. N
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г. Москва "__" ________ 199__ г.
__________________________________________________________________
(наименование ЗАКАЗЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование ПОДРЯДЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице _______________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а
последний обязуется принять и оплатить работы (услуги) по ________
_________________________________________________________________.
(указывается полное наименование работ (услуг))
1.2. Полный объем работ (услуг) и отдельных этапов определен в
ведомости исполнения, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
2.1. Предусмотренные настоящим Договором работы (услуги)
осуществляются в полном соответствии с ___________________________
(ТУ и другие документы,
_________________________________________________________________.
утвержденные или согласованные в установленном порядке,
их номера и даты)
2.2. ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о
выполнении работ (услуг).
Извещение ПОДРЯДЧИКА о выполнении работ (услуг) должно быть
подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА провести приемку
выполненных работ (услуг) в течение 10 рабочих дней и подписать
акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки
выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт
с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки,
указанные в прилагаемой к Договору ведомости исполнения.
3.2. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно
сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы, а ЗАКАЗЧИК
вправе принять и оплатить такую работу (этапы работы) в
соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. __________________________ цена Договора в соответствии с
(указывается вид цены)
__________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме _______ руб. (_______________________) рублей,
(прописью)
в том числе НДС (20%) _______ руб. (_____________________) рублей,
(прописью)
с учетом ________________________________________________________.
(указать наличие транспортных расходов и расходов на
погрузочно-разгрузочные работы по доставке)
4.2. Принятая ЗАКАЗЧИКОМ работа оплачивается по договорной
цене, согласованной ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ в установленном
порядке на калькуляционную единицу работ (услуг).
4.3. Договорная цена работ (услуг) устанавливается сторонами в
___________________________ со дня подписания настоящего Договора.
(указывается срок согласования)
4.4. Авансирование по Договору осуществляется в размере ____%
от стоимости работ (услуг) в соответствии с ведомостью исполнения
и протоколом договорной цены в течение 10-ти рабочих дней со дня
согласования цены.
Примечание. В случае выполнения работ (услуг) отдельными
этапами авансирование производится поэтапно.
4.5. Окончательный расчет по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ
в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания финансового акта
сдачи-приемки выполненной работы за вычетом выданного аванса.
4.6. Транспортные расходы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ при
выставлении счетов на ____________________________ транспортировку
(указать вид транспортировки)
на основании товарно-транспортных (железнодорожных) накладных в
течение 15-и рабочих дней со дня выставления счета.
Примечание. Пункт 4.6 указывается при наличии расходов по
доставке.
4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на
выполненные работы (услуги) по первичным и сводным документам
ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков), а также проверять целевое
использование авансовых платежей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока
выполнения работ (услуг) и за нарушение сроков выполнения этапов,
если они предусмотрены по Договору, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ
пени в размере 0,1% цены работ (услуг) или этапа за каждый день
просрочки, но не более 8% цены работ (услуг) или этапа.
5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени
в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день
просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за
непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой
расчетный счет.
5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.
5.4. ЗАКАЗЧИК может до сдачи ему результата работ (услуг)
отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ за
фактически произведенные затраты, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, но
не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных
до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.
5.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ (услуг)
из-за несоответствия их требованиям п. 2.1 настоящего Договора
ПОДРЯДЧИК возмещает 100% финансовых средств, полученных от
ЗАКАЗЧИКА в счет выполнения данных работ (услуг).
При этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от
стоимости невыполненных работ (услуг).
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора
стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным
представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора
по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законом порядке.
6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по
независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий
настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств
по нему принимает арбитражный суд.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по
обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую
сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в
арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о непредвиденных
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на
освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить предусмотренную в Договоре
работу лично, привлекать к исполнению своих обязательств других
лиц (субподрядчиков) разрешается только по согласованию с
ЗАКАЗЧИКОМ.
7.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, без вмешательства в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки выполнения
уточняются по согласованию сторон.
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического
статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в
течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить
другую сторону.
7.6. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые
сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора устанавливается с _______ 199__ г.
по ___________ 199__ г.
8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в
соответствии с п. 4.4 и прекращает действие после выполнения
сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый
экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
1. Ведомость исполнения.
2. ___________________
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 199__ г. "__" ___________ 199__ г.


Приложение 1
к договору
N __ от "__" ______ 199__ г.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
к договору N _________ от "__" _______ 199__ г.
----T----T------------------------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦Наи-¦ Исполнение в 199__ г. ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ме- +-----T----T------T------+-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦но- ¦ ед. ¦ко- ¦ цена ¦сумма ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦
¦ ¦ва- ¦учета¦ли- ¦(руб.)¦(руб.)+----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ние ¦ ¦че- ¦ ¦ ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦
¦ ¦ра- ¦ ¦ство¦ ¦ ¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦
¦ ¦бот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦
+---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
L---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.
М.П. М.П.


Приложение
к договору
СТРУКТУРА ЦЕНЫ РАБОТЫ
----T-----------------------------------------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование статей расходов ¦Сумма статей¦
¦п/п¦ ¦ расходов ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦Фонд заработной платы ¦ ¦
¦ 2 ¦Отчисления в Фонд социального страхования ¦ ¦
¦ 3 ¦Фонд трудовой занятости ¦ ¦
¦ 4 ¦Пенсионный фонд ¦ ¦
¦ 5 ¦Медицинское страхование ¦ ¦
¦ 6 ¦Транспортный налог ¦ ¦
¦ 7 ¦Налог на нужды образовательных учреждений ¦ ¦
¦ 8 ¦Целевой сбор на содержание милиции ¦ ¦
¦ 9 ¦Налог на пользователей автодорог ¦ ¦
¦10 ¦Налог на содержание жилфонда ¦ ¦
¦11 ¦Налог на имущество ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦Себестоимость ¦
¦Прибыль до налогообложения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Цена работы ¦
L-----------------------------------------------------------------
Директор
Главный бухгалтер

БАЗА ДАННЫХ
ДЛЯ РАСЧЕТА ДОГОВОРНЫХ ОПТОВЫХ ЦЕН
28В6 без М200А
Договор N _________ от __________ Пункт ведомости
------T---------------------------T------T--------T--------T-----¬
¦ N ¦ Показатели базы данных ¦ Ед. ¦По пред-¦Согла- ¦Обос-¦
¦ п/п ¦ ¦измер.¦лож. ис-¦совано ¦нова-¦
¦ ¦ ¦ ¦полните-¦с ПЗ ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦ля ¦(заказ.)¦ ¦
+-----+---------------------------+------+--------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+---------------------------+------+--------+--------+-----+
¦1 ¦Сырье и материалы (С1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Покупные изд. и полуфабр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Работы и услуги пр-го х-ра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Нормативный уровень месяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной з/п произв. рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТР (З) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Процент накл. расх. к осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з/п (Н) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 ¦Нормативная трудоемкость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 ¦Спец. расходы (С4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключением расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусм-х в пп. 5.13.1 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.13.3 настоящей Методики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1 ¦Услуги специального харак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тера сторонних предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С4.2)

ПРИКАЗ ГТК РФ от 30.08.1999 n 572 О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ), ИЗГОТОВЛЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ (ОПЫТНЫХ) ПАРТИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)  »
Постановления и Указы »
Читайте также