|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
М О С К В А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 февраля 2012 года N 67-ПП О системе закупок города Москвы (В редакции постановлений Правительства Москвы от 29.05.2012 г. N 244-ПП; от 16.08.2012 г. N 405-ПП; от 17.10.2012 г. N 567-ПП; от 07.11.2012 г. N 632-ПП; от 12.12.2012 г. N 719-ПП; от 17.12.2012 г. N 736-ПП) В целях повышения эффективности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы и нужд бюджетных учреждений города Москвы Правительство Москвы постановляет: 1. Утвердить Положение о системе закупок города Москвы согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. N 573-ПП "О мерах по совершенствованию системы размещения государственного заказа города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1250-ПП, от 12 апреля 2011 г. N 123-ПП): 2.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 постановления признать утратившими силу. 2.2. В пункте 18 постановления слова "первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.". 3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1267-ПП "Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом" (в редакции постановления Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. N 654-ПП): 3.1. В пункте 2 постановления слова "первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.". 3.2. В дефисе первом пункта 2 приложения к постановлению слово "целевые" исключить. 4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 марта 2009 г. N 146-ПП "О размещении органами исполнительной власти города Москвы информации о проведении конкурентных процедур в городе Москве" (в редакции постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1503-ПП): 4.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем в следующей редакции: "В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено размещение информации о проведении конкурентных процедур на иных официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то такая информация размещается на сайте одновременно с ее размещением на иных официальных сайтах.". 4.2. Пункт 3 постановления дополнить словами ", если законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами города Москвы не предусмотрен иной срок размещения соответствующей информации". 4.3. Пункты 4, 5, 6 постановления признать утратившими силу. 4.4. В пункте 7 постановления слова "первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.". 4.5. В пункте 5 приложения к постановлению слово "целевые" исключить. 5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 9 февраля 2010 г. N 112-ПП "О совершенствовании порядка учета и регистрации сведений о государственных контрактах и инвестиционных договорах": 5.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: "О совершенствовании порядка учета и регистрации сведений об инвестиционных договорах". 5.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: "В целях совершенствования порядка учета и регистрации сведений об инвестиционных договорах, заключаемых при реализации инвестиционных проектов в сфере капитального строительства на территории города Москвы, Правительство Москвы постановляет:". 5.3. Пункты 1, 2.1, 3, 4, 5 постановления признать утратившими силу. 5.4. В пункте 6 постановления слова "первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.". 6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 июня 2010 г. N 501-ПП "Об утверждении регламента подготовки и выдачи документов Департаментом города Москвы по конкурентной политике в режиме "одного окна" и регламентной схемы организации работы службы "одного окна" Департамента города Москвы по конкурентной политике" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19 апреля 2011 г. N 143-ПП): 6.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: "В целях совершенствования деятельности по выдаче запрашиваемых заявителями документов в режиме "одного окна" Правительство Москвы постановляет:". 6.2. В пункте 8 постановления слова "первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.". 6.3. Абзац второй преамбулы приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: "Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Москвы от 20 мая 2008 г. N 417-ПП "О дальнейшем развитии системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных проектов в сфере капитального строительства на территории города Москвы" и в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 21 октября 2008 г. N 277-РМ "О предоставлении права подписания от имени города Москвы договоров, дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам и актов о результатах реализации инвестиционных проектов.". 6.4. В пункте 1.2 приложения 1 к постановлению слова ", документации об аукционе" исключить. 6.5. В пункте 1.6 приложения 1 к постановлению слова "городского заказа" заменить словами "заказа города Москвы", слова "и документация об аукционе" исключить. 6.6. Дефис первый пункта 2.4.2 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу. 6.7. Пункт 2.4.3 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу. 6.8. Дефис первый пункта 4.4.2 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу. 6.9. Дефисы первый и второй пункта 4.4.6 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу. 6.10. Дефисы третий, четвертый пункта 10 графы 3 приложения 2 к постановлению признать утратившими силу. 7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2011 г. N 203-ПП "О мерах по реализации положений главы 12.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и внесении изменений в постановления Правительства Москвы": 7.1. Пункт 1.3 постановления признать утратившим силу. 7.2. Дополнить постановление пунктом 2 в следующей редакции: "2. Информация о непредставлении или нарушении сроков представления заказчиками города Москвы утвержденного ежегодного плана-графика размещения заказов на следующий календарный год с разбивкой по кварталам (далее - план-график) или уточненного раздела ежегодного плана-графика размещения заказов по соответствующему кварталу (далее - уточненный раздел плана-графика) представляется Департаментом города Москвы по конкурентной политике в Контрольный комитет города Москвы не позднее трех рабочих дней после наступления даты представления планов-графиков, уточненных разделов планов-графиков соответственно по формам 3 и 4 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.". 7.3. Пункты 2-4 постановления считать соответственно пунктами 3-5. 7.4. Пункт 4.2 постановления признать утратившим силу. 7.5. В формах 3 и 4 приложения 1 к постановлению слова "Департамент экономической политики и развития города Москвы" заменить словами "Департамент города Москвы по конкурентной политике", слова "Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Е.Оглоблина" заменить словами "Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Г.В.Дёгтев". 8. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 12.12.2012 г. N 719-ПП) 9. Признать утратившими силу правовые акты (отдельные положения правовых актов) Правительства Москвы согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В. П.п.Мэр Москвы С.С.Собянин Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП Положение о системе закупок города Москвы (В редакции постановлений Правительства Москвы от 29.05.2012 г. N 244-ПП; от 16.08.2012 г. N 405-ПП; от 17.10.2012 г. N 567-ПП; от 07.11.2012 г. N 632-ПП; от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 1. Общие положения 1.1. Положение о системе закупок города Москвы (далее - Положение) устанавливает порядок взаимоотношений между субъектами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы и нужд бюджетных учреждений города Москвы, в том числе при осуществлении планирования и размещения заказа города Москвы, заключении и исполнении контрактов, осуществлении мониторинга и контроля размещения заказа города Москвы, а также порядок методического и организационного обеспечения размещения заказа города Москвы. 1.2. В Положении используются следующие термины и определения: 1.2.1. Заказчики - государственные заказчики города Москвы и бюджетные учреждения города Москвы. 1.2.2. Нужды заказчиков - государственные нужды города Москвы и нужды бюджетных учреждений города Москвы. 1.2.3. Заказ города Москвы - заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 1.2.4. Контракт - государственный контракт или гражданско-правовой договор, заключенный государственным заказчиком от имени города Москвы, или гражданско-правовой договор бюджетного учреждения города Москвы. 1.2.5. Прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период - перечень товаров, работ и услуг, подлежащих приобретению для государственных нужд за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников финансирования, нужд бюджетных учреждений города Москвы, содержащий данные об объемах, номенклатуре и стоимости подлежащей приобретению продукции (товаров, работ, услуг), а также сведения о ее заказчиках. 1.2.6. План-график размещения заказов города Москвы - ежегодно формируемый заказчиком план-график размещения заказов города Москвы первого и второго уровней путем проведения торгов. 1.2.7. Единая торговая площадка города Москвы - элемент инфраструктуры размещения заказа города Москвы, представляющий собой совокупность торговых площадок, объединенных общей нормативно-правовой, методической, информационной базой, организационным обеспечением. 1.2.8. Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ) - общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов планирования, размещения, мониторинга, контроля и исполнения заказа города Москвы. 1.2.9. Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 1.3. Департамент города Москвы по конкурентной политике является оператором ЕАИСТ, определяет требования к структуре информационных ресурсов ЕАИСТ, является заказчиком работ и услуг по ведению, развитию и обслуживанию ЕАИСТ, устанавливает порядок предоставления доступа к информационным ресурсам ЕАИСТ, перечень полей (сведений) ресурсов ЕАИСТ, обязательных для заполнения пользователями ЕАИСТ. Пользователями ЕАИСТ являются заказчики, орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для нужд заказчиков, специализированные организации, органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов, бюджетно-финансовой сфере. Пользователи ЕАИСТ несут ответственность за полноту и достоверность вносимой в ЕАИСТ информации. 1.4. Сайтом города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении всех видов конкурентных процедур в городе Москве является сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике (www.tender.mos.ru). 1.5. Единая торговая площадка (далее - ЕТП) формируется из торговых площадок заказчиков. Торговая площадка заказчика должна проходить аттестацию, обладать необходимыми материальными, информационными, техническими и кадровыми ресурсами. Порядок аттестации, работы торговой площадки заказчика, нормативы загрузки и требования, предъявляемые к торговой площадке заказчика, устанавливаются Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Соответствующие процедуры размещения заказа проводятся заказчиками города Москвы на торговых площадках, аттестованных в установленном порядке. (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 07.11.2012 г. N 632-ПП) 1.6. Заказы города Москвы подразделяются на заказы первого уровня и заказы второго уровня. 1.7. К заказам города Москвы первого уровня относятся: 1.7.1. Заказы города Москвы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым равна либо превышает 50 млн. рублей. 1.7.2. Заказы города Москвы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения по которым составляют государственную тайну, а также заказы на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками во временное владение и пользование либо во временное пользование физическим и юридическим лицам, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств. 1.7.3. Заказы города Москвы, которые размещаются путем проведения совместных торгов на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг и начальная (максимальная) цена контрактов по которым равна либо превышает 3 млн.рублей. 1.8. К заказам города Москвы второго уровня относятся иные не указанные в пункте 1.7 настоящего Положения заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков. 1.9. Размещение заказов города Москвы первого уровня осуществляет Департамент города Москвы по конкурентной политике во взаимодействии с заказчиками. Размещение заказов города Москвы второго уровня осуществляют заказчики во взаимодействии с Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Функции заказчиков и Департамента города Москвы по конкурентной политике при размещении заказа города Москвы первого и второго уровней определяются приложением 1 к настоящему Положению. 1.10. Размещение заказов города Москвы осуществляется исключительно: а) с начальной (максимальной) ценой контракта до 3 млн.рублей - по решению заказчика города Москвы; б) с начальной (максимальной) ценой контракта от 3 млн.рублей (включительно) до 100 млн. рублей - при наличии решения создаваемой главным распорядителем бюджетных средств рабочей группы по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений и территориальных органов, а при отсутствии подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений и территориальных органов - по решению главного распорядителя бюджетных средств. Главные распорядители бюджетных средств утверждают регламент работы рабочей группы по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений и территориальных органов на основании типового регламента, утвержденного Департаментом города Москвы по конкурентной политике; в) с начальной (максимальной) ценой контракта от 100 млн. рублей (включительно) (за исключением заказов города Москвы, связанных с капитальным строительством) - при наличии решения Межведомственной рабочей группы по проверке обоснованности заявленных потребностей с начальной (максимальной) ценой контракта от 100 млн. рублей; (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) г) (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 1.11. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 1.12. Размещение заказов города Москвы, которые связаны с капитальным строительством и начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет от 100 млн. рублей (включительно), осуществляется при наличии согласования с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 1.13. До 1 июля 2012 г. заказы города Москвы на все работы по капитальному ремонту, начальная (максимальная) цена контракта по которым равна либо превышает 50 млн. рублей, размещаются при условии наличия согласования начальной (максимальной) цены контракта Департаментом экономической политики и развития города Москвы. 1.14. До 31 декабря 2013 г. учет экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе планирования и размещения заказа города Москвы, осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом города Москвы по конкурентной политике. (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 2. Порядок планирования заказа города Москвы 2.1. Главные распорядители бюджетных средств города Москвы (далее - ГРБС): 2.1.1. Ежегодно до 1 июня текущего года представляют в Департамент экономической политики и развития города Москвы перечень потребностей в продукции на очередной финансовый год и плановый период. 2.1.2. Ежегодно до 1 сентября текущего года представляют в Департамент экономической политики и развития города Москвы предварительный прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период на основании доведенных Департаментом финансов города Москвы лимитов бюджетных обязательств и утверждают согласованный с Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период. 2.2. Форма, порядок ведения, согласования и корректировки прогноза продукции на очередной финансовый год и плановый период утверждаются Департаментом экономической политики и развития города Москвы. Перечень потребностей в продукции (п.2.1.1), прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период (п.2.1.2) формируются с использованием Справочника "Классификатор предметов государственного заказа города Москвы". Ведение Справочника "Классификатор предметов государственного заказа города Москвы" осуществляет Департамент экономической политики и развития города Москвы в порядке им установленным. (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 2.3. Департамент экономической политики и развития города Москвы ежегодно до 30 сентября текущего года на основе утвержденных ГРБС прогнозов продукции на очередной финансовый год и плановый период формирует и утверждает сводный прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период, и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации. 2.4. Заказчики: 2.4.1. В срок до 20 декабря текущего года формируют планы-графики размещения заказов города Москвы на следующий календарный год с разбивкой по кварталам по форме, установленной Департаментом города Москвы по конкурентной политике, с одновременным внесением сведений о процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ. 2.4.2. При формировании плана-графика размещения заказов города Москвы и внесении сведений о процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ: 2.4.2.1. Руководствуются сведениями, содержащимися в утвержденном сводном прогнозе продукции на очередной финансовый год и плановый период. 2.4.2.2. Предусматривают размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в объеме и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 2.4.2.3. Предусматривают в размере не менее пяти процентов от общего годового объема заказов заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии, включенные в перечень, сформированный Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и размещаемый на официальном сайте указанного департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Порядок формирования указанного перечня с учетом необходимости участия в его формировании соответствующих экспертов и представителей заинтересованных органов исполнительной власти города Москвы, входящих в состав Комиссии по определению приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства, устанавливается Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Состав и порядок деятельности Комиссии по определению приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства, устанавливаются Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 2.4.3. Не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу соответствующего квартала, в случае изменения потребностей в продукции осуществляют корректировку плана-графика размещения заказов города Москвы с одновременным внесением (исключением) сведений о процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ. 2.4.4. Обеспечивают в сроки, предусмотренные пунктами 2.4.1 и 2.4.3 настоящего Положения, представление в Департамент города Москвы по конкурентной политике утвержденного плана-графика размещения заказов города Москвы на следующий календарный год с разбивкой по кварталам, а также уточненного раздела ежегодного плана-графика размещения заказов города Москвы по соответствующему кварталу в электронном виде путем внесения (исключения) сведений о процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ. 2.4.5. Информируют действующих на рынке поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг) о планировании размещения заказов заблаговременно путем размещения, в том числе на сайте www.tender.mos.ru, плана-графика размещения заказов города Москвы. 2.5. Внесение изменений после начала очередного квартала в утвержденный план-график размещения заказов города Москвы допускается: а) либо при наличии согласования заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющего координацию деятельности соответствующей сферы городского управления, а в отношении заказчиков, не входящих в комплексы городского управления, - по решению Мэра Москвы; б) либо в связи с принятием правового акта Правительства Москвы; в) либо в связи с изменением в установленном порядке государственной программы города Москвы. 2.6. Департамент города Москвы по конкурентной политике: 2.6.1. Осуществляет координацию действий и методическое обеспечение заказчиков при размещении заказа города Москвы у субъектов малого предпринимательства посредством анализа данных, содержащихся в ЕАИСТ, на предмет размещения заказа и фактического исполнения утвержденного плана-графика размещения заказов города Москвы и сведений в соответствующей подсистеме ЕАИСТ, а в случае обнаружения нарушений вносит предложения руководителям органов исполнительной власти города Москвы (при размещении заказа города Москвы бюджетным учреждением города Москвы - руководителю органа исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится данное учреждение) о принятии соответствующих мер по размещению заказов у субъектов малого предпринимательства, а также направляет информацию о выявленных нарушениях в Главное контрольное управление города Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 2.6.2. Осуществляет анализ планируемых закупок на основании сведений из соответствующей подсистемы ЕАИСТ и принимает решение о проведении совместных торгов на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг в случаях, когда начальная (максимальная) цена каждого контракта равна либо превышает 3 млн. рублей. 2.6.3. Совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы с помощью ЕАИСТ осуществляет мониторинг исполнения заказчиками утвержденного плана-графика размещения заказов города Москвы и анализ сведений в соответствующей подсистеме ЕАИСТ, в том числе по размещению заказов у субъектов малого предпринимательства и размещения заказов города Москвы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии. 2.6.4. Направляет в Государственную инспекцию города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия уведомления о поступивших заявках на организацию размещения заказа города Москвы, предметом которых является поставка продуктов питания, оказание услуг по организации питания и других аналогичных торгов, в целях проведения указанной инспекции экспертизы и согласования технических заданий и проектов контрактов по вопросам, касающимся установления требований к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при размещении заказов города Москвы для нужд заказчиков. 2.7. Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия проводит экспертизу и согласование технических заданий и проектов контрактов по вопросам, касающимся установления требований к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при размещении заказов города Москвы на основании уведомлений от Департамента города Москвы по конкурентной политике о поступивших заявках на организацию размещения заказа города Москвы. 3. Порядок размещения заказа города Москвы 3.1. При размещении заказов города Москвы первого и второго уровней заказчики: 3.1.1. Принимают решения о проведении торгов в соответствии с примерной формой решения заказчика о проведении торгов, установленной приложением 2 к настоящему Положению. 3.1.2. Осуществляют формирование начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов и в порядке, установленном Правительством Москвы, формируют и включают в состав документации о торгах извещения о проведении запроса котировок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 3.1.3. Осуществляют разработку и формирование конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме непосредственно в ЕАИСТ в соответствии с примерными формами, утверждаемыми Департаментом города Москвы по конкурентной политике, выполняют подготовку проектов контрактов в соответствии с требованиями к структуре и разделам контракта, установленными приложением 4 к настоящему Положению. 3.1.4. Осуществляют разработку технических заданий на приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями к структуре технического задания, установленными приложением 3 к настоящему Положению. 3.1.5. Размещают технические задания на приобретение товаров, работ, услуг в электронной форме в ЕАИСТ в качестве составной части конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме, приложения к извещению о проведении запроса котировок. 3.1.6. Размещают рекомендуемую для заполнения участниками торгов форму "Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре" в качестве составной части документации об открытом аукционе в электронной форме (приложение 5 к настоящему Положению). 3.1.7. Осуществляют формирование проектов контрактов с помощью ЕАИСТ в электронном форме, включая отраслевые особенности, внесенные в структуру "Библиотеки контрактов" ЕАИСТ, формируемую Департаментом города Москвы по конкурентной политике. 3.2. При размещении заказов города Москвы первого уровня: 3.2.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике производит все действия и осуществляет все функции по их размещению, за исключением действий и функций, которые в соответствии с настоящим Положением осуществляются заказчиками. 3.2.2. Заказчики представляют в Департамент города Москвы по конкурентной политике для согласования конкурсную документацию, документацию об открытом аукционе в электронной форме (документацию о закрытом аукционе). 3.2.3. Заказчики готовят и направляют в Департамент города Москвы по конкурентной политике заявку на организацию размещения заказа города Москвы и решение заказчика о размещении заказа города Москвы на основании и в соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов города Москвы в сроки, установленные планом-графиком размещения заказов города Москвы. 3.2.4. Порядок и сроки согласования заявки на организацию размещения заказа города Москвы, ее форма, содержание и приложения к ней устанавливаются Департаментом города Москвы по конкурентной политике. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 3.2.5. Заявка на организацию размещения заказа города Москвы, подаваемая заказчиком в Департамент города Москвы по конкурентной политике, является подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на размещение заказа по соответствующему предмету заказа. Ответственность за наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету заказа несет заказчик. 3.2.6. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 3.2.7. При размещении заказа города Москвы, начальная (максимальная) цена одного из лотов по которому составляет от 1 млрд. рублей (включительно), Департамент города Москвы по конкурентной политике обеспечивает проведение общественного обсуждения в порядке, предусмотренном приложением 10 к настоящему Положению. (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.2.8. Департамент города Москвы по конкурентной политике в течение трех рабочих дней со дня определения победителя конкурса направляет заказчику копию протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с приложением копии предложения победителя и копии подтверждения направления соответствующего протокола победителю. В случае если на участие в конкурсе была подана только одна заявка и указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа города Москвы был признан участником конкурса, Департамент города Москвы по конкурентной политике направляет заказчику копию протокола рассмотрения заявок в день подписания соответствующего протокола. 3.3. При размещении заказов города Москвы второго уровня: 3.3.1. Заказчики производят все действия и осуществляют все функции по их размещению, за исключением технического и организационного обеспечения размещения заказа города Москвы на официальном сайте. 3.3.2. Государственные учреждения города Москвы, подведомственные префектурам административных округов города Москвы, осуществляют размещение заказа в соответствии с Правилами осуществления закупок государственными учреждениями города Москвы, подведомственными префектурам административных округов города Москвы, утвержденными приложением 8 к Положению (приложение 1 к постановлению). (Пункт в редакции Постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 г. N 632-ПП) 3.4. При подготовке размещения заказа города Москвы путем проведения закрытых торгов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Департамент города Москвы по конкурентной политике по заявке заказчика осуществляет согласование в установленном порядке проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 3.5. При направлении заявки на размещение заказа города Москвы путем проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона в Департамент города Москвы по конкурентной политике заказчик представляет документацию о закрытом конкурсе (документацию о закрытом аукционе), решение о размещении заказа города Москвы и свои предложения относительно перечня организаций, которые вправе выступать участниками размещения такого заказа с приложением документов, подтверждающих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. 3.6. Размещение заказов города Москвы путем проведения торгов осуществляется на основании данных, содержащихся в соответствующей подсистеме ЕАИСТ. На учет в Департаменте города Москвы по конкурентной политике для дальнейшего размещения на официальном сайте принимаются исключительно обязательства по контрактам, обеспеченным доведенными до заказчика лимитами бюджетного финансирования, при условии получения подтверждения наличия остатка лимита бюджетных обязательств от Департамента финансов города Москвы с помощью автоматизированной системы управления государственными финансами (АСУ ГФ). Использование средств электронного обмена данными для передачи указанных сведений и внесение сведений в ЕАИСТ осуществляются в порядке и сроки, которые установлены регламентом об электронном обмене данными, утвержденным Департаментом города Москвы по конкурентной политике и Департаментом финансов города Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 4. Порядок формирования комиссий по размещению заказов города Москвы 4.1. В целях размещения заказов города Москвы первого уровня Департамент города Москвы по конкурентной политике формирует Межведомственную городскую конкурсную (аукционную) комиссию по размещению заказа города Москвы в соответствии со структурным составом, указанным в приложении 6 к настоящему Положению. Порядок работы Межведомственной городской конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказа города Москвы утверждается Департаментом города Москвы по конкурентной политике. 4.2. При размещении заказов города Москвы второго уровня заказчики создают конкурсные (аукционные) комиссии по размещению заказа города Москвы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов и правовыми актами города Москвы, устанавливающими требования к составам, видам и количеству конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказов города Москвы, а также утверждают положение о конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказа города Москвы на основании Типового положения о конкурсных (аукционных) комиссиях по размещению заказа второго уровня на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы (приложение 9 к настоящему Положению). (В редакции Постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 г. N 632-ПП) 4.3. Конкурсные (аукционные) комиссии по размещению заказа города Москвы первого и второго уровней должны иметь в своем составе не менее 50 процентов специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов. 4.4. Для проведения процедур размещения заказов, предусмотренных пунктом 3.3.2 Положения, конкурсная (аукционная) комиссия формируется в соответствии со структурным составом, указанным в приложении 7 к настоящему Положению, из числа лиц, включенных в утвержденный актом префекта соответствующей префектуры административного округа города Москвы перечень. (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 07.11.2012 г. N 632-ПП) 4.5. Порядок формирования и ведения Реестра государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности государственной гражданской службы города Москвы, связанные с подготовкой и размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы, и (или) являющихся членами конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказа города Москвы, определяется Правительством Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 29.05.2012 г. N 244-ПП) 4.6. Порядок оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности государственной гражданской службы города Москвы, связанные с подготовкой и размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы, и (или) являющихся членами конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказа города Москвы, а также порядок их стимулирования по итогам такой оценки определяются Правительством Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 29.05.2012 г. N 244-ПП) 5. Порядок заключения, исполнения контрактов, внесения изменений в контракты и их расторжения 5.1. Заказчики: 5.1.1. Обеспечивают при внесении с помощью ЕАИСТ сведений о контрактах в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов: 5.1.1.1. Отражение в ЕАИСТ сведений, предусмотренных правовыми актами Департамента города Москвы по конкурентной политике, регулирующими порядок ведения реестра контрактов ЕАИСТ. 5.1.1.2. Формирование сведений о бюджетных обязательствах, возникающих при заключении контрактов, для постановки на учет с последующим автоматическим направлением их с помощью ЕАИСТ в Департамент финансов города Москвы по результатам регистрации сведений о контрактах. (Пункт в редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 5.1.2. Предусматривают в проекте контракта не менее двух этапов исполнения контракта с указанием параметров исполнения каждого этапа, порядка приемки заказчиком поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверки на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте, а также в соответствии с предметом размещения заказа порядка применения неустойки за несвоевременное исполнение этапа контракта. Установление заказчиком в проекте контракта одного этапа исполнения контракта допускается, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются единовременно в срок, не превышающий 60 календарных дней, либо срок выполнения работ, оказания услуг не превышает 15 календарных дней. 5.1.3. Осуществляют поэтапный контроль за поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием в проектах контрактов порядка проведения контроля и отражением исполнения контракта (этапов контракта) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ЕАИСТ в трехдневный срок с момента оформления соответствующих документов. 5.1.4. Обеспечивают проверку банковских гарантий, представляемых победителями торгов в качестве обеспечения исполнения контракта, в порядке, установленном Правительством Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 5.1.5. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 5.1.6. Обязаны провести в порядке, установленном Правительством Москвы, претензионную работу с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом. 5.2. Департамент финансов города Москвы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Главное контрольное управление города Москвы и Департамент города Москвы по конкурентной политике о принятых и исполненных бюджетных обязательствах по контрактам, заключенным получателями бюджетных средств города Москвы на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 6. Порядок осуществления контроля за размещением заказа города Москвы 6.1. Главное контрольное управление города Москвы осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, контроль в сфере планирования и исполнения заказа города Москвы в соответствии с правовыми актами Правительства Москвы, а также последующий контроль за целевым, результативным и эффективным использованием получателями средств бюджета города Москвы при исполнении контрактов (этапов контрактов). (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 6.2. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 6.3. Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: 6.3.1. Осуществляет контроль за исполнением условий контрактов в части качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и качества оказания услуг по организации питания в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы города Москвы. 6.3.2. Представляет в электронной форме в ЕАИСТ сведения о результатах проведенных проверок исполнения условий контрактов (п.6.3.1). 6.3.3. Осуществляет уведомление Главного контрольного управления города Москвы Москвы в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков административного правонарушения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 7. Мониторинг планирования и размещения заказа города Москвы 7.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Главным контрольным управлением города Москвы в соответствии с правовыми актами города Москвы осуществляют мониторинг планирования и размещения заказа города Москвы, а также хода исполнения контрактов, заключенных заказчиками по результатам размещения заказа города Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 7.2. Департамент города Москвы по конкурентной политике в соответствии с правовым актом Правительства Москвы ежегодно представляет в Межведомственную комиссию по присвоению заказчикам города Москвы рейтинга эффективности и прозрачности размещения государственного заказа города Москвы отчет для присвоения рейтинга заказчикам города Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 16.08.2012 г. N 405-ПП) 8. Методическое и организационное обеспечение заказа города Москвы 8.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике: 8.1.1. Осуществляет в рамках своей компетенции на постоянной основе координацию, организационно-методическое руководство и информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений заказчиков города Москвы, отвечающих за размещение заказов города Москвы, методическое руководство по обучению государственных гражданских служащих города Москвы, работников и лиц, ответственных за размещение заказа города Москвы. 8.1.2. Осуществляет подготовку и утверждение подлежащих обязательному применению заказчиками разъяснений, методических рекомендаций, регламентов по вопросам размещения заказов города Москвы, примерных форм документов, составляемых при размещении заказов города Москвы. 8.2. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы по запросу заказчиков предоставляет методические разъяснения и консультации по вопросам определения соответствия участников размещения заказа категории субъектов малого предпринимательства и критериям (порядку) отнесения заказов города Москвы к заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии. 8.3. Заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющие координацию деятельности соответствующей сферы городского управления, руководители органов исполнительной власти города Москвы и иные заинтересованные лица рассматривают и согласовывают проекты методической документации (рекомендаций, регламентов, примерных форм документов) по вопросам размещения заказа города Москвы, а также по согласованию с Департаментом города Москвы по конкурентной политике в рамках своей компетенции самостоятельно осуществляют разработку методической документации (рекомендаций, регламентов, примерных форм документов) по вопросам размещения заказа города Москвы, отражающих соответствующую отраслевую специфику. 8.4. Руководители органов исполнительной власти города Москвы обеспечивают контроль за формированием в подведомственных учреждениях планов-графиков размещения заказов города Москвы. 8.5. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы совместно с органами исполнительной власти города Москвы обеспечивает направление на профессиональную переподготовку, повышение квалификации в сфере размещения заказа государственных гражданских служащих города Москвы в соответствии с государственным заданием. Приложение 1 к Положению Функции заказчиков и Департамента города Москвы по конкурентной политике при размещении заказа города Москвы первого и второго уровней (В редакции постановлений Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП; от 17.12.2012 г. N 736-ПП) ------------------------------------------------------------------- N Функции Полномочия по п/п реализации функции ------------------------ Заказы Заказы города города Москвы Москвы первого второго уровня уровня ------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------- 1. Методическое и информационное обеспечение системы размещения заказов города Москвы: 1.1. Внесение в Департамент города Москвы Заказчик Заказчик по конкурентной политике предложений относительно примерной и методической документации; форм документов; форм контрактов; методических указаний в сфере размещения заказов; требований к составам, видам и количеству комиссий по размещению заказов города Москвы и иные предложения 1.2. Техническое и организационное Департамент Департамент обеспечение размещения заказов города города города Москвы на официальном сайте Москвы по Москвы по конкурент- конкурент- ной полити- ной полити- ке ке 2. Подготовка и планирование размещения заказов города Москвы: 2.1. Формирование и утверждение плана- Заказчик Заказчик графика размещения заказов города Москвы по установленной форме 2.2. Определение способа размещения Заказчик Заказчик заказов города Москвы, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, определение предмета и существенных условий контракта 2.3. Согласование проведения закрытого Департамент - конкурса или закрытого аукциона с города уполномоченным на осуществление Москвы по контроля в сфере размещения заказов конкурент- федеральным органом исполнительной ной полити- власти ке 2.4. Привлечение Департамент Заказчик специализированной организации для города осуществления функций по размещению Москвы по заказа города Москвы путем конкурент- проведения торгов (при ной полити- необходимости) ке 2.5. Установление дополнительных Заказчик Заказчик требований к участникам размещения заказа в соответствии с частями 2, 3 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 2.6. Установление требования о внесении Заказчик Заказчик денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, закрытом аукционе или установление размера обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 2.7. Установление требования об Заказчик Заказчик обеспечении исполнения контракта 2.8. Разработка конкурсной документации, Заказчик Заказчик документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме в соответствии с примерной и методической документацией, утверждаемой Департаментом города Москвы по конкурентной политике 2.9. Согласование соответствия Департамент - разработанной города заказчиком конкурсной документации, Москвы по документации о закрытом аукционе, конкурент- документации об открытом аукционе в ной полити- электронной форме требованиям ке примерной и методической документации, утверждаемой Департаментом города Москвы по конкурентной политике 2.10. Утверждение конкурсной документации, Заказчик Заказчик документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме 2.11. Принятие решения об отказе заказ- Департамент - чику в приеме заявки и размещении города заказа города Москвы в случаях, Москвы по предусмотренных Положением о сис- конкурент- теме закупок города Москвы ной полити- ке 2.12. Создание конкурсных (аукционных) Департамент Заказчик комиссий по размещению заказа города города Москвы Москвы по конкурент- ной полити- ке 2.13. Принятие решения о замене члена Департамент Заказчик конкурсной (аукционной) комиссии по города размещению заказов города Москвы Москвы по конкурент- ной полити- ке 3. Размещение заказов города Москвы путем проведения конкурса, закрытого аукциона или открытого аукциона в электронной форме: 3.1. Направление предложений относительно Заказчик Заказчик перечня организаций, которые вправе выступать участниками размещения закрытого конкурса или закрытого аукциона, с приложением документов, подтверждающих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну 3.2. Направление приглашений с целью Департамент - принять участие в закрытом кон- города курсе или закрытом аукционе Москвы по конкурент- ной полити- ке 3.3. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик извещения о проведении открытого города конкурса или открытого аукциона в Москвы по электронной форме и утвержденной конкурент- конкурсной документации, ной полити- документации об открытом аукционе в ке электронной форме 3.3.1.Подготовка и публикация ответов на поступившие комментарии участников общественного обсуждения закупок города Москвы с начальной (макси- мальной)ценой контракта свыше 1 млрд. рублей на форуме официального сайта, касающихся: 3.3.1.1.Целесообразности размещения заказа 3.3.1.2.Обоснованности начальной (макси- мальной) цены контракта 3.3.1.3.Соответствия документации о торгах Заказчик требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных технических требований, избыточных функцио- нальных или качественных характе- ристик товара, требований к участникам торгов) 3.3.1.4.Процедуры и сроков проведения Тендерный торгов комитет (Пункт дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.2.Формирование и публикация на Заказчик официальном сайте промежуточного протокола общественного обсуждения на форуме официального сайта (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.3.Направление промежуточного протокола Заказчик общественного обсуждения на форуме официального сайта в ФАС России, Тендерный комитет, Главное контро- льное управление города Москвы (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.4.Организация проведения очных Тендерный открытых публичных слушаний комитет (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.5.Публикация информации о дате, Тендерный времени и месте проведения очных комитет открытых публичных слушаний, а также порядке доступа к участию в них (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.6.Направление по электронной почте Тендерный приглашений принять участие в комитет очных открытых публичных слуша- ниях участникам общественного обсуждения на форуме официаль- ного сайта (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.7.Принятие решения по результатам Тендерный очных открытых публичных слушаний комитет, Заказчик, Главное контрольное управление города Москвы (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.8.Формирование итогового протокола Тендерный очных открытых публичных слушаний комитет (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.3.9.Публикация итогового протокола очных Тендерный открытых публичных слушаний на комитет официальном сайте (Дополнен - Постановление Правительства Москвы от 17.12.2012 г. N 736-ПП) 3.4. Отказ от проведения конкурса, Заказчик Заказчик закрытого аукциона или открытого аукциона в электронной форме 3.5. Разъяснение заинтересованным лицам Заказчик Заказчик положений конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме 3.6. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик разъяснения положений конкурсной города документации, документации об Москвы по открытом аукционе в электронной конкурент- форме в случае предоставления ной полити- такого разъяснения ке 3.7. Подтверждение участнику размещения Департамент Заказчик заказа города Москвы получения города заявки на участие в конкурсе, Москвы по поданной в электронной форме конкурент- ной полити- ке 3.8. Регистрация конвертов с заявками на Департамент Заказчик участие в конкурсе и выдача расписок города в их получении Москвы по конкурент- ной полити- ке 3.9. Подписание протокола вскрытия Межведомс- Конкурсная конвертов твенная го- (аукцион- с заявками на участие в открытом родская ная) комис- конкурсе конкурсная сия заказ- (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.10. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик протокола вскрытия конвертов с города заявками на участие в открытом Москвы по конкурсе конкурент- ной полити- ке 3.11. Осуществление аудиозаписи вскрытия Департамент Заказчик конвертов с заявками на участие в города открытом конкурсе Москвы по конкурент- ной полити- ке 3.12. Проведение проверки соответствия Департамент Заказчик участников размещения заказа города требованиям, установленным статьей Москвы по 11 Федерального закона от 21 июля конкурент- 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении ной полити- заказов на поставки товаров, ке выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 3.13. Запрос у соответствующих органов и Департамент Заказчик организаций сведений: города - о соответствии участника Москвы по требованиям, предусмотренным частью конкурент- 1 статьи 11 Федерального закона от ной полити- 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О ке размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; - в случае, если заказчиком установлено требование, указанное в части 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, представляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 3.14. Проведение процедуры рассмот- Межведомс- Конкурсная рения первых частей заявок и твенная го- (аукцион- подписание протокола рассмот- родская ная) комис- рения первых частей заявок на конкурсная сия заказ- участие в открытом аукционе в (аукцион- чика по электронной форме ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.15. Оформление и подписание протокола Межведомс- Конкурсная рассмотрения заявок на участие в твенная го- (аукцион- конкурсе родская ная) комис- конкурсная сия заказ- (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.16. Направление оператору электронной Департамент Заказчик площадки протокола рассмотрения города первых частей заявок на участие в Москвы по открытом аукционе в электронной конкурент- форме ной полити- ке 3.17. Размещение на официальном сайте Межведомс- Конкурсная протокола рассмотрения заявок на твенная го- (аукцион- участие в конкурсе родская ная) комис- конкурсная сия заказ- (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.18. Направление участникам размещения Департамент Заказчик заказа города Москвы, подавшим города заявки на участие в открытом Москвы по конкурсе, уведомлений о принятых конкурент- комиссией решениях ной полити- ке 3.19. Проведение процедуры рассмотрения Межведомс- Конкурсная вторых частей заявок и подписание твенная го- (аукцион- протокола подведения итогов родская ная) комис- открытого аукциона в электронной конкурсная сия заказ- форме (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.20. Оформление и подписание протокола Межведомс- Конкурсная оценки и сопоставления заявок на твенная го- (аукцион- участие в конкурсе родская ная) комис- конкурсная сия заказ- (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы, Москвы, Де- заказчик партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке, заказчик 3.21. Размещение на электронной площадке Департамент Заказчик протокола подведения итогов города открытого аукциона в электронной Москвы по форме конкурент- ной полити- ке 3.22. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик протокола оценки и сопоставления города заявок на участие в конкурсе Москвы по конкурент- ной полити- ке 3.23. Передача победителю конкурса Заказчик Заказчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 3.24. Оформление и подписание протокола Межведомс- - рассмотрения заявок на участие в твенная го- закрытом аукционе, протокола родская закрытого аукциона и их направление конкурсная в уполномоченный на осуществление (аукцион- контроля в сфере размещения заказов ная) комис- федеральный орган исполнительной сия по раз- власти и участникам размещения мещению за- заказа каза города Москвы, Де- партамент города Москвы по конкурент- ной полити- ке 3.25. Принятие решения об объявлении Заказчик Заказчик повторных торгов, изменении условий торгов 3.26. Принятие решения об отстранении Межведомс- Конкурсная участника от участия в конкурсе, твенная го- (аукцион- закрытом аукционе или открытом родская ная) комис- аукционе в электронной форме конкурсная сия заказ- (аукцион- чика по ная) комис- размещению сия по раз- заказа го- мещению за- рода Моск- каза города вы Москвы 4. Размещение заказов города Москвы без Заказчик Заказчик проведения торгов: 4.1. Утверждение документов по запросу - Заказчик котировок 4.2. Размещение извещения о проведении - Заказчик запроса котировок на официальном сайте, а также направление его лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением 4.3. Подтверждение получения котировочной - Заказчик заявки, поданной в электронной форме 4.4. Регистрация котировочных заявок и - Заказчик выдача расписок в их получении 4.5. Продление срока подачи котировочных - Заказчик заявок 4.6. Размещение на официальном сайте - Заказчик извещения о продлении срока подачи котировочных заявок 4.7. Оформление, подписание и размещение - Конкурсная на официальном сайте протокола (аукцион- рассмотрения и оценки ная) комис- котировочных заявок сия заказ- чика по размещению заказа го- рода Моск- вы, заказчик 4.8. Передача протокола рассмотрения и - Заказчик оценки котировочных заявок победителю в проведении запроса котировок 4.9. Принятие решения о проведении - Заказчик повторного запроса котировок, изменении условий запроса котировок 4.10. Уведомление органа исполнительной Заказчик Заказчик власти города Москвы, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 4.11. Согласование с органом Заказчик Заказчик исполнительной власти города Москвы, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 5. Заключение контрактов: 5.1. Оформление и направление проекта Заказчик Заказчик контракта участнику размещения заказа, с которым заключается контракт 5.2. Отказ от заключения контракта в Заказчик Заказчик порядке и по основаниям, которые определены законодательством Российской Федерации о размещении заказов 5.3. Признание участника размещения Заказчик Заказчик заказа уклонившимся от заключения (по откры- (по откры- контракта тым аукцио- тым аукцио- нам в нам в электронной электронной форме - форме - оператор оператор электронной электронной торговой торговой площадки) площадки) 5.4. Составление и подписание протокола Заказчик Заказчик отказа от заключения контракта 5.5. Размещение протокола отказа от Заказчик Заказчик заключения контракта на официальном сайте 5.6. Передача экземпляра протокола отказа Заказчик Заказчик от заключения контракта лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт 5.7. Удержание обеспечения заявки на Заказчик Заказчик участие в торгах (по откры- (по откры- тым аукцио- тым аукцио- нам в нам в электронной электронной форме - форме - оператор оператор электронной электронной торговой торговой площадки) площадки) 5.8. Заключение контрактов по итогам Заказчик Заказчик конкурсов, закрытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок в соот- ветствии с условиями конкурсной документации, документации о зак- рытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, запросом котировок и заяв- кой, поданной участником размеще- ния заказа, с которым заключается контракт, а также заключение контрактов по итогам размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 5.9. Проверка заказчиками города Москвы Заказчик Заказчик банковских гарантий, представляемых победителями торгов в качестве обеспечения исполнения контракта (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 5.10. Направление с помощью ЕАИСТ све- Заказчик Заказчик дений о заключенных контрактах, информации об их изменении и ис- полнении в федеральный орган ис- полнительной власти, осуществляю- щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию испол- нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для регист- рации в Реестре контрактов, зак- люченных от имени Российской Фе- дерации, субъектов Российской Фе- дерации, муниципальных контрак- тов, заключенных от имени муници- пального образования, а также гражданско-правовых договоров фе- деральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципаль- ных бюджетных учреждений 5.11. Сведения по контрактам, их Департамент - изменении, исполнении и расторжении, города заключенным по результатам Москвы по проведения закрытых торгов или конкурент- сведения по заключенным контрактам ной полити- на основании пункта 4 части 2 статьи ке 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 5.12. Информирование с помощью ЕАИСТ Заказчик Заказчик Главного контрольного управления города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике о нарушениях победителями конкурсов, закрытых аукционов, открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок сроков подписания контрактов и/или об отказе от подписания контрактов с предложениями (В редакции Постановления Правительства Москвы от 17.10.2012 г. N 567-ПП) 5.13. Внесение в ЕАИСТ сведений об Заказчик Заказчик исполнении контракта (этапа контракта) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 5.14. Ведение претензионной работы по Заказчик Заказчик контракту, а также внесение в ЕАИСТ сведений о начале и ходе ведения претензионной работы по контракту 5.15. Учет сведений о контрактах в Департамент Департамент автоматизированном режиме с города города помощью ЕАИСТ Москвы по Москвы по конкурент- конкурент- ной полити- ной полити- ке ке 6. Отчетность в сфере размещения заказа города Москвы: 6.1. Направление с помощью ЕАИСТ в Заказчик Заказчик Департамент города Москвы по конкурентной политике информации о планируемых и фактических объемах размещенного в прошедшем квартале (году) заказа с учетом способов его размещения 6.2. Хранение протоколов, составляемых Департамент Заказчик при проведении процедур размеще- города ния заказа города Москвы, заявок Москвы по на участие в соответствующих про- конкурент- цедурах, документации о торгах со ной полити- всеми изменениями и разъяснения- ке ми, а также аудиозаписей заседа- ний конкурсных аукционных) комис- сий по размещению заказов города Москвы 6.3. Осуществление иных полномочий по Департамент Заказчик размещению заказа города Москвы в города соответствии с законодательством Москвы по Российской Федерации и правовыми конкурент- актами города Москвы ной полити- ке Приложение 2 к Положению Примерная форма решения заказчика о проведении торгов На бланке организации Исх. N ___ Дата ПРИКАЗ Решение о проведении торгов на __________________________________________ (наименование предмета размещения заказа) В соответствии с ______________ (указываются основания размещения заказа: наличие в плане-графике размещения заказов города Москвы, номер правового акта Правительства Москвы (при наличии), поручение Мэра Москвы (при наличии) и иные основания) приказываю: 1. Утвердить следующие условия размещения заказа (заполняется по каждому лоту): 1.1. Предмет торгов ___________ 1.2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта или гражданско-правового договора, заключенного государственным заказчиком от имени города Москвы, или гражданско-правового договора бюджетного учреждения города Москвы (далее - контракт)______. 1.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы ___________ (в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в документации о торгах начальную (максимальную) цену единицы работы и (или) услуги). 1.4. Начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) _______________ (в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в документации о торгах начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части). 1.5. Источник финансирования заказа (бюджет города Москвы, средства бюджетного учреждения города Москвы, внебюджетные источники финансирования). Лимит(ы) _____________ и год(ы) финансирования заказа _______, код(ы) КБК ______, код(ы) ОКДП __________. 1.6. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ______________ (в случае размещения заказа на период более одного года указать основания в соответствии с Правилами принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 978). 1.7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) ______ (в рублях и % от начальной (максимальной) цены контракта). 1.8. Размер обеспечения исполнения контракта ______ (в рублях и % от начальной (максимальной) цены контракта). Дополнительный размер обеспечения гарантии поставщика в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет 50 миллионов рублей и более, поставок оборудования из числа медицинских изделий _________________ (в рублях и % от начальной (максимальной) цены контракта). 1.9. Наличие штрафных санкций к исполнителю за ненадлежащее исполнение контракта и их размер ____________. 1.10. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе размер аванса ________% от цены контракта (в случае, если выплата аванса предусмотрена) и предельные сроки выплаты аванса ____________. 1.11. Способ размещения заказа с указанием обоснования (обоснование выбора способа размещения заказа (форма торгов: открытый (закрытый) конкурс, открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) со ссылкой на соответствующие статьи Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с учетом перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона). 2. Установить, что разделение на лоты производится на следующих основаниях: _______________ (указывается мотивированное обоснование разделения предмета закупки на лоты) - при наличии нескольких лотов. 3. Принять к сведению, что: 3.1. Документация о торгах разработана специализированной организацией ______________, соответствует примерным формам документации по размещению заказа и состоит из: 3.1.1. Информационной карты. 3.1.2. Технической части (проектной документации, спецификации и т.д.). 3.1.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 3.1.4. Проекта контракта. 3.2. Получены следующие согласования (указываются необходимые согласования): 3.2.1. Москомэкспертизы (от ________ N ______, Ф.И.О., должность подписавшего согласование) (приложение __). 3.2.2. Распоряжение от ________ N ___ об утверждении проекта и сводного сметного расчета (при размещении заказов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов) (приложение ___). 3.2.3. Другие (указываются другие требующиеся и имеющиеся согласования) (приложение __). 4. Ответственным за подготовку к проведению торгов (наименование предмета размещаемого заказа) назначить _________ (Ф.И.О., должность ответственного представителя заказчика). 5. В случае если торги относятся к первому уровню: ____________ (указываются Ф.И.О., должность ответственного представителя заказчика) подготовить и направить в установленном порядке в срок до _____________ в Департамент города Москвы по конкурентной политике заявку на проведение __________ (указывается наименование предмета размещаемого заказа) в соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов города Москвы (торги N ________ - указывается номер регистрации торгов в плане-графике размещения заказов города Москвы) или в случае если торги не включены в план-график размещения заказов города Москвы - либо в соответствии с решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы,осуществляющего координацию деятельности соответствующей сферы городского управления, а в отношении заказчиков, не входящих в комплексы городского управления, - по решению Мэра Москвы; либо в связи с принятием правового акта Правительства Москвы; либо в связи с изменением в установленном порядке государственной программы города Москвы). В случае если торги относятся ко второму уровню: _______________ (указываются Ф.И.О., должность ответственного представителя заказчика) в срок до _____________ обеспечить в установленном порядке размещение заказа на ______ (указывается наименование предмета размещаемого заказа) в соответствии с планом-графиком размещения заказов города Москвы (торги N _____ - указывается номер торгов в плане-графике размещения заказов города Москвы). 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на __________________ (указывается по решению заказчика). Руководитель Ф.И.О. Приложение 3 к Положению Требования к структуре технического задания В техническое задание включаются: 1) предмет торгов; 2) начальная (максимальная) цена контракта; 3) источник финансирования; 4) код бюджетной классификации Российской Федерации; 5) краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров; 6) количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента; 7) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению; 8) общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа; 9) требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 10) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования); 11) сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта; 12) порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта; 13) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом не допустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников торгов. Приложение 4 к Положению Требования к структуре и разделам контракта 1. Требования к структуре и разделам контракта. В контракт включаются: 1) наименование сторон и основания заключения контракта; 2) предмет контракта; 3) цена контракта и порядок расчета цены; 4) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 6) права и обязанности сторон; 7) гарантии; 8) ответственность сторон; 9) обеспечение исполнения контракта; 10) порядок урегулирования споров; 11) срок действия, порядок изменения и расторжения контракта; 12) прочие условия; 13) реквизиты и подписи сторон. 1.1. По контракту на выполнение строительных работ помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие: 1) обеспечение строительства материалами и оборудованием; 2) порядок выполнения работ; 3) гарантии качества; 4) охрана строительной площадки; 5) страхование объекта строительства. 1.2. По контракту на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требования заказчика к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок. 1.3. По контракту на поставку новых машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требование о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии должно осуществляться вместе с товаром. 1.4. По контракту на поставку машин и оборудования стоимостью 50 миллионов рублей и более (исходя из начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также на поставку оборудования из числа медицинских изделий помимо требований, предусмотренных пунктами 1, 1.2. и 1.3 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие: 1) определение обязательств по контракту, которые должны быть обеспечены; 2) установление обязательства о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от 2 до 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 2. Требования к разделам контракта. 2.1. В преамбуле контракта указываются: 1) в отношении заказчика: наименование заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; 2) в отношении поставщика: полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя; 3) способ размещения заказа, реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта. 2.2. Предмет контракта. Указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, услуг). 2.3. Цена контракта и порядок расчетов. Указываются: 1) общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость (НДС); 2) возможность выплаты аванса, порядок, сроки и условия его выплаты. 2.4. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Указываются: 1) сроки выполнения обязательств с составлением календарного плана; 2) место выполнения обязательств, условия исполнения, требования к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 3) возможность привлечения субподрядчиков; 4) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и/или других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных законодательством документов по результатам оценки соответствия обязательным требованиям; 5) порядок и объем передаваемой сопроводительной документации; 6) порядок контроля заказчиком исполнения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения контрактов (этапов контрактов) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок и сроки составления актов и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств. 2.5. Права и обязанности сторон. 2.5.1. Предусматриваются права заказчика: 1) требовать от поставщика, исполнителя, подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта; 2) требовать представления надлежащим образом оформленных документов; 3) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств; 4) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 2.5.2. Предусматривается обязанность заказчика своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги. 2.5.3. Предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика): 1) требовать подписания документов об исполнении им обязательств от заказчика; 2) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств. 2.5.4. Предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика): 1) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства; 2) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств; 3) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения; 4) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг; 5) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного количества товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), использования при выполнении работ (оказании услуг) материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к контрактам, изменения способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие соответствующих согласований с заказчиком. 2.5.5. Предусматриваются гарантии поставщика, что на момент заключения контракта: 1) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту; 3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам; 4) является субъектом малого предпринимательства (для контрактов, заключаемых по итогам торгов, проводимых у субъектов малого предпринимательства). 2.6. Ответственность сторон. Устанавливается: 1) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства; 2) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику или его контрагентам имущества и/или строительного мусора в виде неустойки; 3) ответственность заказчика в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства. 2.7. Обеспечение исполнения контракта. Указывается форма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта. 2.8. Порядок урегулирования споров. Указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров. 2.9. Адреса, реквизиты и подписи сторон. Указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН. Приложение 5 к Положению Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме Приложение к первой части заявки 1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме: -------------------------------------------------------------------------------------------- N Наименование Указание на Технические характеристики Ед.изм. Сведения о п/п товара товарный ----------------------------------- сертификации знак Требуемый Требуемое Значение, (модель, параметр значение предлагаемое производи- участником тель) -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. Примечание: Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Порядок заполнения формы 1. Графы "Наименование товара", "Требуемый параметр", "Требуемое значение" и "Ед. изм." заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об открытом аукционе в электронной форме. В графе "Наименование товара" должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необходимые для выполнения работ по предмету заказа. В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений. 2. Графа "Указание на товарный знак (модель, производитель)" заполняется заказчиком, специализированной организацией в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации об открытом аукционе в электронной форме. 3. Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником размещения заказа и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 4. Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником размещения заказа в случае наличия требований о сертификации продукции в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством РФ). Приложение 6 к Положению Структурный состав Межведомственной городской конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказа города Москвы Председатель: 1. Руководитель/заместитель руководителя заказчика (в соответствии с предметом проводимых торгов) Заместитель председателя: 2. Начальник Управления/отдела Департамента города Москвы по конкурентной политике Члены комиссии: 3. Представитель заказчика 4. Представитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (при проведении торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
