Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2010 по делу n А57-2795/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74

===============================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратов                                                                                         Дело № А57-2795/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 15.09.2010

В полном объеме постановление изготовлено 16.09.2010

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бирченко А.Н.,

судей   Грабко О.В.,  Антоновой О.И.,

при  ведении  протокола  судебного  заседания  секретарем судебного заседания    Фоминой М.М.,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились, извещены надлежащим образом,

от ответчика – конкурсный управляющий Марьянов В.А., паспорт

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А57-2795/2009 по иску закрытого акционерного общества «ВолгаЦемент» (далее - ЗАО «ВолгаЦемент»), г. Вольск Саратовской области

к обществу с ограниченной ответственностью «ИжПромСтрой» (далее – ООО «ИжПромСтрой»), г. Саратов

о взыскании 3 530 600 руб. 33 коп.,

по встречному иску ООО «ИжПромСтрой», г. Саратов

к ЗАО «ВолгаЦемент», г. Вольск Саратовской области

о взыскании задолженности  в размере 2 121 599 руб. 68 коп.,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «ВолгаЦемент» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ООО «ИжПромСтрой» о взыскании денежной суммы в размере 3 530 600 руб. 33 коп., внесенной в качестве предоплаты по договору подряда № 3/ст от 03.04.2008 года.

Решением Арбитражного суда Саратовской  области от 06 августа 2009  года по делу № А57-2795/09 исковые требования удовлетворены в полном объеме. С ООО «ИжПромСтрой»  в пользу ЗАО  «ВолгаЦемент» взыскана денежная  сумма в размере 3 530 600 руб. 33 коп., внесенной в качестве предоплаты по договору подряда № 3/ст от 03.04.2008 года.

Не согласившись с принятым решением, ООО «ИжПромСтрой» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение Арбитражного суда Саратовской  области от 06 августа 2009  года по делу № А57-2795/09.  

Определением от 29.07.2010 по делу  № А57-2795/09 арбитражный апелляционный суд установил  безусловные основания для отмены судебного акта  и  перешёл  к рассмотрению дела   по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для  суда первой инстанции.

24.08.2010 от ООО «ИжПромСтрой» поступило встречное исковое заявление о взыскании с ЗАО  «ВолгаЦемент» стоимости выполненных работ по договору подряда № 3/СТ от 03.04.2008 в размере 2 121 599 руб. 68 коп.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2010 по делу  № А57-2795/09 встречное исковое заявление ООО «ИжПромСтрой» принято  к производству.

В судебном заседании от ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела аккредитива №008 от 15.04.2008.

Арбитражный апелляционный суд в соответствии со статьей 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел заявленное ходатайство и удовлетворил его.

       Ответчик  возражает против доводов искового заявления, в удовлетворении  иска просит отказать. Встречный иск поддерживает.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства. 

Согласно  части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства в их взаимной связи  и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав материалы  дела и представленные доказательства,   арбитражный  апелляционный суд считает,  что  решение суда первой инстанции  подлежит отмене  по безусловным основаниям с принятием нового   судебного акта.

Как следует из материалов дела, 03 апреля 2008 года между ЗАО «ВолгаЦемент» (заказчик) и ООО «ИжПромСтрой» (подрядчик)  заключен договор подряда № 3/СТ, в соответствии с условиями которого подрядчик в счет оговоренной разделом 2 договора стоимости принимает на себя обязательство, собственными и (или) привлеченными силами выполнить работы по строительству Усреднительного сырьевого силоса по адресу:  Саратовская область, г. Вольск, ул. Хальзова, 3, в соответствии с условиями настоящего договора, Графиком производства работ по фактическому объему (Приложение 1), проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

В соответствии с пунктом 15.9 срок действия договора установлен с момента его подписания сторонами и до момента исполнения сторонами всех своих обязательств.

Согласно пункту 7.1. договора, сроки выполнения работ по договору согласно графику работ по фактическому объему (Приложение 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, исходной датой для исчисления сроков работ предусмотренных графиком производства работ является 15.05.2008 при условии открытия аккредитива заказчиком на подрядчика и предоставления подтверждения квоты на использование иностранной рабочей силы у заказчика в течении 10 рабочих дней после подписания договора (пункт 1.2.). Работы должны быть начаты, завершены и производится в соответствии с графиком производства работ и учетом положений пункта 7.1. раздела 7 (пункт 7.2.).

Кроме того, в силу пункта 7.1. заказчик обязуется передать подрядчику строительную площадку  - не позднее  15.05.2008, которая согласно акту приема-передачи передана 29.07.2008.

Ответчик приступил к выполнению работ только в сентябре 2008 года, при этом не выполнил необходимый в течение месяца объем работ и в октябре 2008 года прекратил исполнение своих обязательств по договору.

Согласно пунктам 4.1. и 4.2. договора подрядчик в течении 2-х дней извещает заказчика о готовности работ (этапа работ) к сдаче. Стороны обязуются подписать акт приемки-сдачи выполненных работ не позднее 5 рабочих дней после извещения подрядчика. Заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течении 5 календарных дней с даты получения акта приемки-сдачи выполненных работ обязан направить подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

За период со 02 октября по 31 октября 2008 года ответчиком был выполнен и принят истцом объем работ на сумму 2 121 599 руб. 67 коп., что подтверждается актами приемки выполненных работ № 1 от 02 октября 2008 года на сумму 1 161 599 руб. 82 коп. и № 2 от 31 октября 2008 года на сумму 959 999 руб. 85 коп.

В обоснование искового заявления ЗАО  «ВолгаЦемент» указывает, что истцом в адрес ответчика были перечислены денежные средства в счет предоплаты за выполненные работы на сумму 5 652 200 руб. платежным поручением  № 326 от 23.06.2008  на сумму 5 452 200 руб., расходными кассовыми ордерами № 570 от 01.11.2008 на сумму 100000 руб., № 880 от 26.12.2008 на сумму 100 000 руб. Учитывая, что ответчиком работы выполнены на сумму 2 121 599 руб. 67 коп., истец ЗАО «ВолгаЦемент» полагает, что предоплата в размере 3 530 600 руб. 33 коп. подлежит взысканию.

ООО «ИжПромСтрой» во встречном исковом заявлении указывает, что ООО «ИжПромСтрой» по вышеуказанным акта выполнены работы на сумму  2 121 599 руб. 67 коп. и истцом по первоначальному иску  не оплачены. Платежным поручением  № 326 от 23.06.2008  на сумму 5 452 200  руб. был произведен аккредитивный расчет на основании акта исполнения услуг по организации изготовления и доставки опалубки для строительства усредненного сырьевого силоса в г. Вольске  по договору  № 3/СТ от 03.04.2008 на сумму  5 452 200 руб.,  а не оплата выполненных работ по актам №1 и № 2, о чем представил  акт  от 17 июня 2008 года исполнения услуг по организации изготовления и доставки опалубки для строительства усредненного сырьевого силоса в г. Вольске по договору № 1\СТ от 03.04.2008 , аккредитив № 008 от 15.04.2008, в связи с чем просит взыскать стоимость выполненных, но неоплаченных  работ в  размере 2 121 599 руб. 67  коп.

В соответствии с пунктом 3.2. договора 15.04.2008 в счет оплаты работ на имя подрядчика открыл аккредитив № 008 на сумму 5 452 200  руб., которая необходима для приобретения опалубок железобетонных бункеров, железобетонных перегородок верхнего строения силосов, перекрытия нижней воронки и верней кровли силосов.

Из установленных статьей 870 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4.1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 N 2-П, правил при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива, производит платеж в пользу получателя средств по представлении последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива.

Согласно условиям аккредитива № 008 от 15.04.2008 оплата с аккредитива должна  производиться по представлению подписанного  сторонами договора  подряда № 3/СТ от 03.04.2008 с печатями  Плательщика и Получателя по аккредитиву, акта исполнения услуг  по организации изготовления и доставки опалубки для строительства усредненного сырьевого силоса в г. Вольске  по договору  № 3/СТ от 03.04.2008.

17.06.2008 между сторонами подписан акт  исполнения услуг по организации изготовления и доставки опалубки для строительства усредненного сырьевого силоса в г. Вольске  по договору  № 3/СТ от 03.04.2008, согласно которому подтверждено  исполнение ООО «ИжПромСтрой» своих обязательств по договору № 3/СТ от 03.04.2008: оказаны услуги  по организации изготовления и доставки опалубки для строительства усредненного сырьевого силоса на сумму 5 452 200   руб.

На основании представленных документов был произведен аккредитивный расчет, о чем свидетельствует платежное поручение № 326 от 23.06.2008 на сумму 5 452 200   руб.  (л.д. 9, т. 1).

Таким образом, платежное поручение  № 326 от 23.06.2008  на сумму 5 452 200   руб. не является доказательством оплаты выполненных работ по  актам приемки выполненных работ № 1 от 02 октября 2008 года на сумму 1 161 599 руб. 82 коп. и № 2 от 31 октября 2008 года на сумму 959 999 руб. 85 коп.

Вместе с тем, имеющиеся в материалах дела расходные кассовые ордера на общую сумму 200 000 руб. принимаются арбитражным апелляционным судом в качестве оплаты выполненных работ, поскольку в судебном заседании представитель ООО «ИжПромСтрой» не оспаривает  факт частичной оплаты истцом выполненных работ на указанную сумму.

Учитывая, что работы согласно актам выполнены ООО «ИжПромСтрой» на общую сумму 2 121 599 руб. 67 коп., оплата выполненных работ ЗАО  «ВолгаЦемент» произведена на общую сумму 200 000 руб., задолженность ЗАО  «ВолгаЦемент»  перед ООО «ИжПромСтрой» составила 1 921 599 руб. 67 коп., в связи с чем исковые требования ЗАО  «ВолгаЦемент» удовлетворению не подлежат,  а встречные исковые требования с учетом произведенной оплаты подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

           Руководствуясь статьями 110, 170,171,268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Саратовской  области от 06 августа 2009  года по делу № А57-2795/09  отменить.

В удовлетворении исковых требований ЗАО «ВолгаЦемент» к ООО «ИжПромСтрой» о взыскании 3 530 600 руб. 33 коп. отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с ЗАО  «ВолгаЦемент» в пользу ООО «ИжПромСтрой» задолженность  по договору № 3/СТ от 03.04.2008 в сумме 1 921 599 руб. 67 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме  2 000 руб.  коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с ЗАО  «ВолгаЦемент» в доход федерального бюджета  расходы по оплате государственной пошлины по делу  в сумме  29 153 руб. за подачу первоначального иска,  30 439 руб. 81 коп. за подачу встречного иска.

Взыскать с ООО «ИжПромСтрой» в доход федерального бюджета  расходы по оплате государственной пошлины по делу  в сумме  3 168 руб. 18 коп. за подачу встречного иска.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.             

Председательствующий                                                                            А.Н. Бирченко

Судьи                                                                                                          О.И. Антонова

                                                                                                                              О.В. Грабко