Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по делу n А56-14736/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

23 октября 2014 года

Дело №А56-14736/2014

Резолютивная часть постановления объявлена     16 октября 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме  23 октября 2014 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Аносовой Н.В.

судей  Зайцевой Е.К., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания:  Тихомировой Н.М.

при участии: 

от истца: пр. Соколова К.С., дов. от 13.01.2014 №15-12/14-о-о

от ответчика: пр. Кузьменко А.С., дов. от 13.01.2014 №10-01/14; адв. Воюшина П.С., дов. от 15.08.2014 №278-08/14

от 3-го лица: пр. Багаевой А.Ю., дов. от 29.11.2013 №05/ПЗГДКР/422

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера  13АП-20983/2014, 13АП-20986/2014)   Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, ООО «Комплексные энергетические решения» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.06.2014 по делу № А56-14736/2014 (судья Астрицкая С.Т.), принятое

по иску Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

к Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные энергетические решения»

3-е лицо: Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

о взыскании

установил:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (далее – Комитет, истцец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные энергетические решения» (далее – ООО «КЭР», ответчик) О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 05.09.2011 №624 в сумме 6271422,33 руб. При рассмотрении дела, заявленные по нему требования уточнены в порядке статьи 49 АПК РФ, истец просил взыскать неустойку в сумме 252051449,77 руб. за период с 11.12.2011 по 02.04.2014. Неустойка начислена на сумму стоимости работ, предусмотренных контрактом, в размере 298639158,50 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУПТЭК, третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 18.06.2014 иск удовлетворен частично, взыскана неустойка в размере 115523581,15 руб. В остальной части в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции посчитал, что из материалов дела не усматривается, что ответчик принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств, равно как и не доказано, что нарушение сроков выполнения работ было вызвано обстоятельствами, которые исключают вину подрядчика. Доводы ответчика о наличии обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ отклонены, поскольку заключая контракт по результатам торгов и фактически выполняя работы, ответчик имел необходимую информацию об условиях строительства, и в силу предпринимательского риска, должен был предвидеть наступление негативных последствий в случае нарушения им сроков выполнения работ. Сообщение подрядчика о наличии такого рода обязательств не освобождает его от ответственности за просрочку исполнения обязательств. Исходя из изложенного следует, что расчет неустойки признан судом первой инстанции обоснованным, а размер заявленной неустойки уменьшен по основаниям статьи 333 ГК РФ, с учетом того, что размер неустойки по контракту существенно превышает учетную ставку банковского процента и несоизмерим размеру взыскиваемой неустойки с последствиями допущенного подрядчиком нарушения. Обоснования соразмерности суммы неустойки последствиям просрочки выполнения работ истцом не приведено, сам факт нарушения сроков выполнения работ таким последствием не является, доказательств наступления для истца неблагоприятных последствий  в связи с нарушением ответчиком обязательств не представлено. При уменьшении неустойки суд первой инстанции принял во внимание, что ее размер соотнесен с денежным эквивалентом.

На решение суда Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению подана апелляционная жалоба, в которой ее податель просит изменить решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. В обоснование доводов апелляционной жалобы истец ссылается на то, что ответчик не представил доказательств явной несоразмерности неустойки. Стороны свободны в определении условий взаимных обязательств.

Решение суда первой инстанции обжаловано, также,  ООО «Комплексные энергетические решения» (ООО «КЭР»), которое просит отменить решение суда первой инстанции и в удовлетворении иска отказать. В подтверждение доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на то, что при заявлении об увеличении заявленных требований истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Судом первой инстанции не исследованы вопросы определения размера базы для начисления неустойки и периода начисления неустойки, с учетом стоимости фактически выполненных работ в рамках государственного контракта и отказа ГУП «ТЭК СПб» от части работ по контракту. Также судом первой инстанции не дана оценка тому обстоятельству, что графики производства работ утверждались по каждому объекту отдельно, сроки окончания работ, предусмотренные графиками – 25.02.2013 по 31.12.2012, окончание работ по последнему объекту – 25.02.2013. Своевременному выполнению работ препятствовали обстоятельства, находящиеся в зоне ответственности технического заказчика (невозможность своевременного вывода в ремонт узлов и агрегатов, неготовность инженерного оборудования заказчика к испытаниям и пуско-наладочным работам вводимого в эксплуатацию после ремонта оборудования, непередача необходимой проектной и  технической документации. Работы в полном объеме завершены 20.12.2012. Актом сверки от 02.04.2014 в рамках дела №А56-13148/2013 зафиксированы даты актов о выполнении работ по форме КС-2 – от 30.04.2012, 30.05.2012, 14.12.2012. Объем и качество выполненных работ Комитетом не оспаривается. Акт сверки расчетов составлен исключительно с целью уточнения стоимости выполненных работ и для подтверждения отсутствия возражений по расчету стоимости работ. К работам на каждом их объектов ответчик мог приступить лишь при наличии акта-допуска, которые выдается после выведения оборудования из работы. Сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом, не соответствуют срокам в актах-допусках. Также в период с февраля 2012 года по сентябрь 2012 года у ответчика отсутствовала возможность выполнять работы на объекте 3-я Московская котельная, ул. Предпортовая, д. 2 в связи с дефектами оборудования, на объектах  4-я Кировская котельная и 4-я Красносельская выполнение работ было невозможным до получения от технического заказчика чертежей на внутренние трубопроводы. Отсутствие акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в данном случае не влечет применения ответственности к ответчику за нарушение обязательств, поскольку указанный акт применяется для учета работ в капитальном строительстве, которые предметом государственного контракта не являлись. В данном случае ответчик выполнял капитальный ремонт производственного оборудования заказчика.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчика истец возражал против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что из содержания претензии, направленной истцу, следовало, что неустойка подлежит перерасчету на день сдачи-приемки работ включительно. Согласно условиям государственного контракта, сумма неустойки исчисляется от стоимости работ, предусмотренных контрактом. Доводы ответчика со ссылкой на согласование графиков работ по каждому из объектов являлись предметом оценки суда первой инстанции, порядок выполнении работ установлен Графиком производства работ (приложение № 3 к государственному контракту). Изменение окончательного срока производства работ по государственному контракту не допускалось, согласование отдельных графиков производства работ не свидетельствует о согласовании иного срока их проведения. Просрочка в выполнении работ имела место по вине ответчика, поскольку допуск к проведению работ на конкретном объекте осуществлялся лишь после подтверждения подрядчиком сроков поставки оборудования по всем объектам, а также наличия необходимой квалифицированной рабочей силы. В целях содействия ответчику ГУП «ТЭК СПб» давало ему соответствующие указания, которые им не выполнялись.  Доводы ответчика о невозможности выполнения работ относятся к 2012 году, то есть к периоду после истечения конечного срока выполнения работ по государственному контракту. О приостановке работ по государственному контракту ответчик уведомлений ни в адрес истца, ни в адрес третьего лица не направлял, что лишает его возможности ссылаться на положения статьи 716 ГК РФ. Акты сдачи-приемки работ оформлены за пределами срока исполнения работ по государственному контракту. Вопреки условиям государственного контракта, ввод объекта в эксплуатацию осуществлялся силами третьего лица, а не ответчика.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «КЭР» ГУП «ТЭК СПб» возражало против ее удовлетворения по  основаниям, аналогичным изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, представленном Комитетом.

В отзыве на апелляционную жалобу истца и в дополнительной позиции по апелляционной жалобе, ответчик указывает на то, что начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, так как не учитываются промежуточные сроки выполнения работ, и осуществление ответчиком соответствующей деятельности. Обязательство по оплате работ возникает с момента их выполнения, а не бухгалтерского оформления. Также ответчик сослался на позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 №5467/14. Период просрочки, определенный истцом, не соответствует материалам дела. Ответчиком представлен контррасчет неустойки, согласно которому, сумма неустойки с учетом положений статьи 333 ГК РФ должна составлять 8981029,00 руб. Также ответчик дополнительно обращает внимание на наличие в материалах дела доказательств задержки выполнения работ по вине заказчика ввиду несвоевременного предоставления строительной площадки и проектной документации. Продолжение работ подрядчиком при наличии оснований для их приостановления в силу статьи 719 ГК РФ не исключает возможности применения судом положений статьи 404 ГК РФ для определения размера ответственности при наличии вины кредитора.

В судебном заседании апелляционного суда (09 – 16.10.2014, с учетом объявленного перерыва) представители истца и ответчика поддержали доводы поданных ими апелляционных жалоб. Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, а представитель ответчика – против удовлетворения апелляционной жалобы истца возражали по мотивам, изложенным в отзывах. Представитель третьего лица поддержал позицию представителя истца.

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзывов на них, апелляционный суд считает, что имеются основания для изменения решения суда.

Материалами дела подтверждается, что между Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (государственный заказчик), ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (заказчик) и ООО «Комплексные  энергетические решения» (подрядчик) заключен государственный контракт от 05.09.2011 №624, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по выполнению в установленный срок по заданию заказчика работ по капитальному ремонту энергетического оборудования котельных:

- 3-я Московская котельная, Предпортовая ул., д.2 (ДКВр 20/13, №1,5);

- 4-я Московская котельная, Пулковское шоссе, д.89, корп. 2 (ДКВр 20/13, №1, 5);

- 5-я Московская котельная, Кузнецовская ул., д.52, корп. 10 (ДКВр 6,5/13, №3);

-  4-я Кировская котельная, Двинская ул., д.14, корп.2 (ДКВр 6,5/13, №1);

- 2-я Фрунзенская котельная, ул. Салова, д. 55, корп. 4 (ДКВр 20/13, №4);

водогрейных котлов по адресам:

- 1-я Московская котельная, Бассейная ул., д. 59, корп. 2 (ПТВМ-30, №4);

- Политехническая котельная, Гжатская ул., д. 24 (ПТВМ-50, №1);

аккумуляторных баков по адресам:

- 4-я Красносельская котельная, ул. Пионерстроя, д.19 (V=400 куб.м., №1);

- 7-я Красносельская котельная, пос. Горелово, Волхонское шоссе, д.4 (V=400 куб.м., №4);

-  Политехническая котельная, Гжатская ул., д.24 (V=2000  куб.м., №3);

- Гражданская котельная, пр. Непокоренных, д.17, корп. 2 (V=2000 куб.м., №3);

- 1-я Правобережная котельная, ул. Крыленко, д.4 (V=2000 куб.м., №1);

- Цитадельская котельная, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.5 (V=1000 куб.м., №1);

мазутных баков по адресам:

- 2-я Красносельская котельная, Авангардная ул., д.17 (V=2000 куб.м., №2);

- 3-я Красносельская котельная, ул. Тамбасова, д.16 (V=1000  куб.м., №2).

По условиям пункта 1.3 государственного контракта, подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, Графиком производства работ (приложение №3), определяющим сроки выполнения работ, Расчетом контрактной цены (приложение №1), определяющим цену работ.

Сроки выполнения работ оговорены в пунктах 2.1, 2.2. договора: начало выполнения работ в течение трех дней с момента получения подрядчиком уведомления о допуске к работам по объекту в соответствии с пунктом 4.2.1 контракта, конечный срок выполнения работ – не позднее 10.12.2011.

Сроки выполнения работ (этапов работ) по контракту по условиям пункта 2.3 государственного контракта определяются Графиком производства работ (приложение №3 к Контракту).

Цена контракта согласована в пункте 3.1 государственного контракта со ссылкой на результаты электронного аукциона в размере 298639158,50 руб. Исходя из условий пункта 3.2 государственного контракта, работы указанной стоимости подлежат выполнению в 2011 году.

Согласно пункту 5.2 государственного контракта, по завершении всех работ по контракту подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Сдача объекта подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), подписанным обеими сторонами.

Также пунктом 3.8 государственного контракта предусмотрено выполнение расчетов за выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета, счета-фактуры ежемесячно.

По условиям