Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2013 по делу n А56-70344/2012. Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

15 июля 2013 года

Дело №А56-70344/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2013 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 июля 2013 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Шестаковой М.А.

судей  Несмияна С.И., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания: 

до перерыва секретарем судебного заседания Тутаевым В.В.

после перерыва секретарем судебного заседания Бернат К.А.

при участии: 

от истца: до перерыва представитель Битков О.В. по доверенности от 01.05.2013г.

после перерыва представитель Владимиров Д.А. по доверенности от 26.06.2013г. №26/06/13-1

от ответчика: до перерыва представитель Косарев В.С. по доверенности от 18.06.2013г. №7460/13

после перерыва тот же

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер  13АП-8986/2013, 13АП-8988/2013)  

Закрытого акционерного  общества "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ"(ОГРН 1027806882839, адрес 197342, г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, 6, литера А, офис 217)  Комитета по строительству (ОГРН 1027810279397; место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, 76)

на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.03.2013г. по делу № А56-70344/2012 (судья  Кожемякина Е.В.), принятое

по иску ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ"

к Комитету по строительству

3-е лицо: Санкт-Петербургское казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции"

о взыскании 81 324 743,32 руб.

и по встречному иску о взыскании 233 699 140,48 руб.

установил:

Закрытое акционерное общество "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Комитету по строительству (далее - ответчик) о взыскании, с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ, долга в размере 216 617 302,70 руб. и расходов по госпошлине  в размере 200 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Санкт-Петербургское казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Ответчик заявил встречный иск о взыскании 232 097 666,68 руб. неосвоенного аванса и 1 601 473,80 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением от 07.03.2013г. по основному иску с Комитета по строительству в пользу ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» взыскано 216 617 302,70 руб. долга и 200 000 руб. расходов по госпошлине. По встречному иску с  ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» в пользу Комитета по строительству взыскано 232 097 666,68 руб. неосвоенного аванса. С ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» в доход федерального бюджета взыскано 200 000 руб. госпошлины; в остальной части встречного иска отказано.

Указанное решение обжаловано Комитетом по строительству и ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» в апелляционном порядке.

В настоящем судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об утверждении заключенного сторонами мирового соглашения. Ответчик в судебном заседании заявленное истцом ходатайство поддержал.

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса. При этом арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно  не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку представленное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению арбитражным судом. В связи с утверждением мирового соглашения обжалуемое решение суда подлежит отмене, а производство по делу прекращению, в силу части 2 статьи 150 АПК РФ.

При утверждении  мирового соглашения, арбитражный суд апелляционной инстанции применяет судебное регулирование обязательств сторон, исходя из императивных норм пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ  о возвращении истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины по платежному поручению 23.10.2012 №2034,  и пункта  3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ.

В связи с условиями мирового соглашения госпошлина по первоначальному иску в сумме 100 000 руб. остается на истце.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 150, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 07.03.2013 года по делу №  А56-70344/2012 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 11.07.2013г. в следующей редакции:

«1. Настоящее мировое соглашение заключается ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитетом по строительству на основании ст.ст. 139, 140 АПК РФ в целях урегулирования спора, возникшего, с одной стороны, в связи с неисполнением Комитетом по строительству обязательств по государственному контракту № 58/ОА-10 от 16.08.2010г. на выполнение работ по проектированию и 1-му этапу строительства государственного дачного фонда в пос. Солнечное-2 (далее - контракт), в части оплаты выполненных работ, послужившее основанием для обращения ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" с исковым заявлением о взыскании задолженности по контракту, с другой стороны, в связи с неисполнением ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" обязательств по возврату неосвоенного аванса, послужившее основанием для заявления Комитетом по строительству встречных исковых требований о взыскании неосвоенного аванса и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

2. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству признают, что на момент подписания настоящего мирового соглашения ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" выполнены строительно-монтажные работы, поставлено оборудование и понесены прочие затраты на общую сумму 216 617 302,70 руб. (Двести шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста два рубля семьдесят копеек), которая подлежит оплате Комитетом по строительству.

3. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству признают, что на момент подписания настоящего мирового соглашения ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" не произведено погашение выданного авансового платежа по контракту в размере 232 097 666,68 руб. (Двести тридцать два миллиона девяноста семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек), которые подлежат возврату Комитету по строительству в бюджет Санкт-Петербурга.

4. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований:

4.1. Комитет по строительству зачитывает ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» обязательство по возврату аванса в размере 216 617 302,70 руб. (Двести шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста два рубля семьдесят копеек).

4.2. ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» зачитывает Комитету по строительству обязательство по оплате выполненных работ и иных затрат в размере 216 617 302,70 руб. (Двести шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста два рубля семьдесят копеек).

4.3. Комитет по строительству отказывается от заявленных исковых требований в части взыскания процентов за неправомерное пользование денежными средствами, перечисленными ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» в качестве аванса по контракту.

4.4. Итоговый размер погашаемых взаимных денежных требований составляет 216 617 302,70 руб. (Двести шестнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч триста два рубля семьдесят копеек). ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству пришли к соглашению, что обязательства, указанные в настоящем пункте прекращаются зачетом.

5. В результате зачета встречных требований ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» подлежит возвратить в бюджет Санкт-Петербурга 15 480 363,98 руб. (Пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста шестьдесят три рубля девяноста восемь копеек) в течение двух месяцев со дня утверждения настоящего мирового соглашения.

6. ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» принимает на себя обязательство в течение трех месяцев даты утверждения настоящего мирового соглашения устранить дефекты и недостатки в выполненных в рамках исполнения контракта работах, а именно:

- общестроительные работы по жилым домам (93 жилых дома первой очереди строительства) - ликвидировать поражения грибком, устранить дефекты, в том числе в отделочных работах;

- внутренние сети газоснабжения по 93 жилым домам - устранить дефекты, выполнить освидетельствования;

- электромонтажные работы, заземление и молнезащита в 93 жилых домах - устранить дефекты электромонтажных работ, установить электрические счетчики, выполнить освидетельствования;

- внутренние сети водопровода и канализация в 93 жилых домах - выполнить

освидетельствования;

- система спутникового телевидения в 93 жилых домах - укомплектовать ресиверами;

- вентиляция в 93 жилых домах - устранить дефекты, установить вытяжные зонты;

- отопление в 5 жилых домах (М5) - закончить монтажные работы после устранения замечаний по обеспечению пожарной безопасности;

- оборудования для бойлерной 93 жилых домов - смонтировать датчики температуры;

- монтаж монтируемого оборудования 93 жилых домов - выполнить монтаж газовых плит;

- наружные сети водопровода - выполнить подключение существующих жилых домов по адресам: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Солнечное - 2, дом 288, литера Б и Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Солнечное - 2, дом 289, литера Б, вновь построенного здания КПП, площадки магазина шаговой доступности и мусоросборной площадки;

- наружные сети охранно-пожарной сигнализации первой очереди строительства - установить активное оборудование, выполнить пуско-наладочные работы;

- наружные сети системы оповещения первой очереди строительства - установить активное оборудование, выполнить пуско-наладочные работы;

- наружные сети радиофикации первой очереди строительства - установить активное оборудование, выполнить пуско-наладочные работы;

- наружные сети кабельной канализации и телефонная связь первой очереди строительства - устранить дефекты;

- наружные сети электроснабжения 0,4 кВ первой очереди строительства - устранить дефекты;

- монтаж оборудования канализационно-насосной станции - установить насосное оборудование, выполнить пусконаладочные работы;

- наружное освещение первой очереди строительства - устранить дефекты;

- вынос кабеля 10 кВ из пятна застройки первой очереди строительства - выполнить согласование проекта, устранить дефекты, выполнить освидетельствование;

- наружные сети электроснабжения 10 кВ - выполнить согласование проекта, устранить дефекты, выполнить освидетельствование.

7. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству признают, что при исполнении контракта произошло существенное изменение обстоятельств, из которых они исходили при его заключении, и признают факт его расторжения с 27.02.2013г. по соглашению сторон, что является основанием для внесения соответствующих изменений в реестр государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

8. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству признают, что обязательства по контракту не были исполнены в установленные сроки по независящим от ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитета по строительству причинам, в связи с чем, ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" не несет предусмотренной пунктом 6.2. контракта ответственности за нарушение сроков производства работ.

 9. ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитет по строительству соглашаются, что права на переданную техническую (проектно-сметную) документацию, созданную ЗАО «ЛЕНСТРОИРЕМОНТ» в рамках исполнения контракта, переходят к Комитету по строительству, включая:

концепции, рабочие чертежи и т.п. в любой форме и любым не противоречащим закону способом по своему усмотрению;

право разработки (переработки) всех разделов проектной документации для строительства с привлечением для этого любых третьих лиц, выбранных Комитетом по своему усмотрению;

право на практическую реализацию проекта, Комитет по строительству вправе не привлекать ЗАО «ЛЕНСТРОИРЕМОНТ» к авторскому надзору за строительством объекта по разработанной проектной документации.

10. Судебные расходы по настоящему делу распределяются между ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитетом по строительству следующим образом: - 50 (пятьдесят) % государственной пошлины, уплаченной ЗАО «ЛЕНСТРОИРЕМОНТ» подлежит возврату ЗАО «ЛЕНСТРОИРЕМОНТ» из федерального бюджета согласно ст. 141 АПК РФ;

- любые другие расходы ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитета по строительству, связанные прямо и/или косвенно с делом по иску и встречному иску, ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитетом по строительству друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

11. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Тринадцатого апелляционного арбитражного суда.

12. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Тринадцатым

апелляционным арбитражным судом.

13. Утверждение настоящего Мирового соглашения влечет прекращение производства по делу А56-70344/2012 в соответствии с п. 2 ст. 150 АПК РФ. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 АПК РФ, ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" и Комитету по строительству известны.».

Производство по делу № А56-70344/2012 прекратить.

Возвратить ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ" из федерального бюджета госпошлину по иску в размере 100 000 руб.

Председательствующий

М.А. Шестакова

Судьи

С.И. Несмиян

 В.Б. Слобожанина