Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2011 по делу n А24-2068/2011. Отменить реш.,пост-е,производство прекратить,утвердить мировое соглаш.

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115 Владивосток, 690001

тел.: [phone], факс [phone]

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Владивосток                                              Дело

№ А24-2068/2011

 27 октября 2011 года

Резолютивная часть постановления оглашена 25 октября 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 октября 2011 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего И.С. Чижикова

судей С.В. Шевченко, К.П. Засорина  

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Лукониной  

при участии

от истца: Андросов В.Н. (консультант финансового - аналитического отдела по доверенности № 07/2011 от 27.04.2011);

от ответчика: Кравченко А.В. (представитель по доверенности № 22 от 22.05.2011)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Дальлеспромпроект"

апелляционное производство № 05АП-6993/2011

на решение от 19.08.2011

судьи В.П. Березкиной 

по делу № А24-2068/2011 Арбитражного суда Камчатского края

по иску Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края (ИНН 4101124338,  ОГРН 1084101002941,  местонахождение: 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1)

к закрытому акционерному обществу  «Проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект» (ИНН 2721159785, ОГРН 1082721005806, местонахождение: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36)

третьи лица: Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (ОГРН 1084101003403 , ИНН 4101124881, местонахождение: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 «а»), Федеральное государственное унитарное предприятие «Камчатавтодор» (ОГРН 1084101003403, ИНН 4101124881, местонахождение: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 «а»

о взыскании 230 000,00 руб. неустойки

           УСТАНОВИЛ:

          Министерство транспортного и дорожного строительства Камчатского края обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском о взыскании с закрытого акционерного общества «Проектно – изыскательский институт «Дальлеспромпроект» пени в размере 230 000,00 руб. за период с 21.12.2010 по 19.05.2011 за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту № 51 от 13.10.2010.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края», Федеральное государственное унитарное предприятие «Камчатавтодор».

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 19.08.2011 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Дальлеспромпроект", обратилось в суд апелляционной инстанции, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять  по делу новый судебный акт.

Определением Пятого арбитражного суда от 27.09.2011 апелляционная жалоба принята к производству, назначено дело к судебному разбирательству на 25.10.2011.

Надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания апелляционной инстанции третьи лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие на основании имеющихся в материалах  дела доказательств.

Представитель истца заявил ходатайства об утверждении мирового соглашения, представил мировое соглашение, подписанное истцом, ответчиком и третьими лицами, участвующими в деле.

Представитель ответчика поддержал заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Изучив представленный текст мирового соглашения, подписанного лицами, участвующими в деле, выслушав  мнения участников процесса, арбитражный  суд апелляционной инстанции считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению, а мировое соглашение - утверждению в предложенной редакции по следующим основаниям.

Согласно статье 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

В соответствии со статьёй 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Согласно статье 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается в судебном заседании арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

Поскольку  мировое соглашение в представленной редакции не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, а также не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле, и других лиц, учитывая, что суть мирового соглашения заключается в окончании процесса мирным урегулированием спора, то есть достижением определенности в отношениях между сторонами на основе волеизъявления самих сторон, арбитражный  суд апелляционной инстанции утверждает мировое соглашение в представленной редакции.

В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату ответчику государственная пошлина, уплаченная при обращении с апелляционной жалобой.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Камчатского края от 19.08.2011 по делу №А24-2068/2011 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 24.10.2011, заключенное между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Истец), Краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (Третье лицо-1), Федеральным государственным унитарным предприятием «Камчатавтодор» (Третье лицо-2) и закрытым акционерным обществом  «Проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект» (Ответчик) в следующей редакции:

«Настоящим Стороны пришли к соглашению о полном признании Ответчиком долга перед истцом и об отсрочке выплаты Ответчиком пени в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек в срок не позднее 01 декабря 2012 года.

Ответчик перечисляет неустойку по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Камчатскому краю (КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края») ИНН 4101124881 КПП 410101001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, БИК 043002001 счет 40101810100000010001, КБК 83311705020020000180, ОКАТО 30401000000.»

Производство по делу № А24-2068/2011 прекратить.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект» в доход федерального бюджета 3800 (три тысячи восемьсот) рублей госпошлины по иску.

Арбитражному суду Камчатского края выдать исполнительный лист.

Возвратить закрытому акционерному обществу  «Проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект» из федерального бюджета 1000 (одну тысячу) рублей госпошлины по апелляционной жалобе, уплаченной по платежному поручению № 69 от 30.08.2011.

Выдать справку на возврат госпошлины.

         Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.    

Председательствующий

И.С. Чижиков

Судьи

С.В. Шевченко

К.П. Засорин