Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по делу n А70-12157/2012. Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК),Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК)

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

23 мая 2013 года

                                                       Дело № А70-12157/2012

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бирюля К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2607/2013) закрытого акционерного общества «Строймонтаж» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года по делу № А70-12157/2012 (судья Макаров С.Л.), принятое по иску Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, Червишевский тракт, 64, 2/4) к закрытому акционерному обществу «Строймонтаж» (ИНН 8622005802, ОГРН 1028601844259; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, г. Советский, Южная промзона мкр., стр. 1) об освобождении земельных участков и взыскании 1 086 791 руб. 80 коп.,   

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества «Строймонтаж» – представитель не явился, извещено;  

от Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» – представитель не явился, извещена.

установил:

Некоммерческая организация Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к закрытому акционерному обществу «Строймонтаж - Тюмень» (далее - ЗАО «Строймонтаж - Тюмень») об обязании освободить земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Переваловское МО, с правой стороны по ходу движения по дороге, ведущей от федеральной трассы Екатеринбург- Тюмень до д. Подъем, 1 км., участок № 16, квартал 4 ГП 72, 73, 74, 75, 110,111, 112, 113 и ГП 81, 82, 83, 84, участок с кадастровым номером 72617:1907002:1739, 114, 115, 116 от строительных материалов и иного имущества за счет средств ЗАО «Строймонтаж – Тюмень», а также о взыскании арендной платы в размере 86 691 рубля 80 копеек.

10 декабря 2012 года в суд первой инстанции поступило исковое заявление Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» к ЗАО «Строймонтаж - Тюмень» о взыскании договорной неустойки в размере 1 000 000 рублей, в связи с неисполнением ответчиком обязательств по выполнению контракта в установленный срок.

Данное исковое заявление было принято судом к производству, возбуждено производство по делу № А70-12158/2012.

Определением суда от 14 января 2013 года дела № А70-12157/2012, № А70-12158/2012 были объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер № А70-12157/2012.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года исковые требования удовлетворены. ЗАО «Строймонтаж» обязали освободить земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Переваловское МО, с правой стороны по ходу движения по дороге, ведущей от федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень до д.Подъем, 1 км, участок № 16, квартал 4ГП 72,73,74,75,110,111,112,113 и ГП 81,83,84, участок с кадастровым номером 72:17:1907002:1739, 114, 115,116, от строительных материалов и иного имущества. С ЗАО «Строймонтаж» в пользу Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» взыскано 86 691 рубль 80 копеек – задолженности, 1 000 000 рублей – неустойки, 90 467 рублей 67 копеек – расходов по уплате государственной пошлины.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ЗАО «Строймонтаж» обратилось в Восьмой  арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года по делу № А70-12157/2012 в части удовлетворения исковых требований о взыскании договорной неустойки в размере 1 000 000 руб. и освобождении земельных участков от имущества отменить.

Определением суда апелляционной инстанции от 10 апреля 2013 года апелляционная жалоба ЗАО «Строймонтаж» принята к производству, судебное заседание назначено на 23 мая 2013 года.

До начала судебного заседания от Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле, ходатайство удовлетворено.

13 мая 2013 года от ЗАО «Строймонтаж» поступило письменное заявление об утверждении мирового соглашения между сторонами.

По условиям мирового соглашения:

1.      Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 138, 139, АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

2.      По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу общую сумму в размере 1 177 159,47 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять рублей 47 копеек), в том числе задолженность в размере 86 691,80 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 80 копеек), неустойку в размере I 000 000.00 (один миллион рублей 00 копеек) и компенсацию расходов по уплате госпошлины в размере 90 467,67 (девяносто тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 67 копеек) в срок до «20» марта 2013 г.

3.      Погашение задолженности, указанной в п.2 настоящего мирового соглашении, ответчик обязуется произвести по письменному согласованию с истцом любым незапрещенным действующим законодательством способом.

4.      Истец отказывается от исковых требований, заявленных в рамках дела № А70-1212157/2012, в полном объеме.

5.      На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 138, 139, 140, 150, 151 АПК РФ просим Восьмой арбитражный апелляционный суд настоящее мировое соглашение утвердить в отсутствие представителей сторон, а производство по делу №А70-12-12157/2012 прекратить.

6.      Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонами разъяснены и понятны.

7.      Настоящее мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах: первый - передается в Восьмой арбитражный апелляционный суд, второй экземпляр - истцу, третий экземпляр - ответчику.

В судебное заседание, состоявшееся 23 мая 2013 года, представители сторон, участвующих в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, не явились.

На основании статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) суд апелляционной инстанции находит возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей сторон.

Рассмотрев материалы дела, оценив условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным его утвердить, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

На основании пункта 4 части 1 статьи 150, части 2 статьи 150, пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с утверждением мирового соглашения решение по делу № А70-12157/2012 подлежит отмене, производство по делу и апелляционной жалобе - прекращению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению, в связи с чем, в случае неисполнения ответчиком условий мирового соглашения истец вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

При подаче искового заявления Некоммерческая организация Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» уплатила в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 90 467 рублей 67 копеек, что подтверждается платежными поручениями № 688 от 03.12.2012, № 689 от 03.12.2012 и № 690 от 03.12.2012.

Пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ предусмотрено, что при утверждении мирового соглашения истцу из бюджета возвращается 50 процентов уплаченной им государственной пошлины по иску.

В связи с вышеуказанным, Некоммерческой организации Фонда «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» из федерального бюджета возвращается половина государственной  пошлины, уплаченной по иску платежным поручением № 689 от 03.12.2012, в размере 45 233 рублей 84 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 265, 266, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Мировое соглашение, заключенное 06 марта 2013 года между Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, Червишевский тракт, 64, 2/4) и закрытым акционерным обществом «Строймонтаж» (ИНН 8622005802, ОГРН 1028601844259; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, г. Советский, Южная промзона мкр., стр. 1), утвердить на согласованных сторонами условиях:

1.      Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 138, 139, АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

2.      По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу общую сумму в размере 1 177 159,47 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять рублей 47 копеек), в том числе задолженность в размере 86 691,80 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 80 копеек), неустойку в размере 1 000 000.00 (один миллион рублей 00 копеек) и компенсацию расходов по уплате госпошлины в размере 90 467,67 (девяносто тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 67 копеек) в срок до «20» марта 2013 г.

3.      Погашение задолженности, указанной в п.2 настоящего мирового соглашении, ответчик обязуется произвести по письменному согласованию с истцом любым незапрещенным действующим законодательством способом.

4.      Истец отказывается от исковых требований, заявленных в рамках дела № А70-1212157/2012, в полном объеме.

В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года по делу № А70-12157/2012 отменить, производство по делу и апелляционной жалобе прекратить.

Возвратить Некоммерческой организации Фонд «Развитие строительства жилья в Тюменском районе» (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270) из федерального бюджета 45 233 рубля 84 копейки государственной пошлины, уплаченной при подаче иска по платежному поручению № 689 от 03.12.2012.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.А. Зиновьева

Судьи

А.Н. Глухих

Л.И. Еникеева