ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ И УПОРЯДОЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА)


ДОГОВОР No. _________
на выполнение проектно-изыскательских работ
по землеустройству
(образование новых и упорядочение
существующих объектов землеустройства)
г. _______________ "___"___________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Заказчик", в лице __________________________________________________,
действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________
______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации - подрядчика)
"Подрядчик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства земельного участка, определенного настоящим Договором.
1.2. Работы по территориальному землеустройству будут проводиться на территории (далее - "Участок") ___ (указать размер), расположенной: __________________________________.
1.3. При проведении работ по настоящему Договору Подрядчиком в землеустроительной документации определяются:
- месторасположение границ объектов землеустройства, в том числе границы ограниченных в использовании частей объектов землеустройства Участка;
- варианты использования земель с учетом размеров земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- площади объектов землеустройства и (или) ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;
- иные характеристики земель, определенные в технических условиях.
1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ, разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ по условиям настоящего Договора и осуществления государственной экспертизы землеустроительной документации. Технические условия являются частью настоящего Договора.
1.5. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.6. Землеустроительная документация, являющаяся результатом проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, подлежит обязательному согласованию и утверждению уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует соответствие изготовленной им землеустроительной документации требованиям действующего законодательства РФ.
1.7. Проведение Подрядчиком работ по настоящему Договору осуществляется на основе сведений государственного земельного кадастра, государственного градостроительного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и перераспределением земель документации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с техническими условиями, землеустроительной документацией, имеющейся в отношении Участка, и иными исходными данными;
- по окончании землеустроительных работ по настоящему Договору передать Заказчику готовые к согласованию и утверждению проекты территориального землеустройства;
- согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов).
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
- согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;
- не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________.
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет ___% от стоимости работ или ________________________ руб.
Общая стоимость работ (с учетом НДС) по Договору составляет _____ __________________________________ руб.
3.2. В течение ___ банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере ____% от общей стоимости работ по Договору, что составляет _______________________ руб., включая НДС.
3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости работ по Договору после принятия от Подрядчика по акту сдачи - приемки работы в течение ___ банковских дней после его подписания.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технических условий, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническими условиями.
4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническими условиями.
4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку в размере ____% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по условиям п.п. 3.1, 3.3 Договора.
5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в размере ______% от суммы аванса, определенной п. 3.2 Договора.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки.
5.6. За невыполнение работ по устранению недостатков в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от общей стоимости работ, определенной п. 3.1 Договора. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день истечения срока сдачи работ.
5.7. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае неурегулирования спорных вопросов стороны передают разрешение спора в арбитражный суд.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которого нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены Договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6. Землеустроительная документация, являющаяся итогом проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, составляется Подрядчиком в 3-х экз-х, один из которых передается _________________.
7. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
Заказчик:
Адрес: __________________________________________________________
Расчетный счет: _________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
Подрядчик:
Адрес: __________________________________________________________
Расчетный счет: _________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
К настоящему Договору прилагаются:
- технические условия;
- календарный план выполнения работ;
- протокол соглашения о договорной цене (смете).
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик: Заказчик:
____________________ _____________________
М.П. М.П.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ИХ ОХРАНЫ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также