ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА


ДОГОВОР N ____
на выполнение работ по оформлению и монтажу
выставочного стенда
г. _________
"___"_______ _____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующ___ на основании _____________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________, действующ___ на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу выставочного стенда c площадью пола _________ кв. м, на выставке _________________, которая состоится с "___"_______ _____ г. по "___"_______ ____ г. в ____________ на ул. __________, д. _____ в г. _______________, а также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель в соответствии с п. 1.1 обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект на основе технического задания Заказчика с привязкой выставочного стенда к месту на выставке;
- закупить необходимые имущество и материалы;
- осуществить монтаж под ключ вышеуказанного стенда с использованием собственного оборудования;
- художественно оформить стенд в соответствии с согласованным техническим заданием и оригинал-макетом;
- передать Заказчику в аренду на срок проведения выставки имущество и материалы согласно смете;
- сдать стенд Заказчику с исполнением всех его замечаний не позднее _______часов "__"________ ___ г.;
- демонтировать стенд после окончания выставки со своевременным вывозом комплектующих стенда в сроки, установленные устроителями выставки;
- передать Заказчику в собственность по его требованию любые имущество и материалы, за исключением тех, которые были переданы Исполнителем в аренду согласно смете, прилагаемой к настоящему Договору.
2.2. Заказчик в соответствии с п. 1.1 обязуется:
- предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для привязки выставочного стенда и художественного оформления;
- заказать и предоставить Исполнителю выставочную площадь ______ кв. м для поведения монтажно-демонтажных работ в сроки, установленные устроителями выставки;
- заказать и оплатить подключение электропитания, водоснабжения и телефонизации стенда у устроителей выставки;
- не позднее ____ часов до открытия выставки высказать свои замечания по внешнему виду стенда и, если таковые отсутствуют, принять стенд для монтажа экспонатов, что подтверждается соответствующим актом;
- своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- в случае внесения изменений в утвержденный проект выставочного стенда во время проведения монтажных работ оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки уже установленных частей стенда.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет _____________, включая НДС.
Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в смете.
Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость расходных материалов, иные затраты Исполнителя по настоящему Договору, стоимость аренды предоставляемого Исполнителем имущества и проч. расходы.
Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя по текущему курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.
3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем двумя платежами в следующем порядке:
3.2.1. ____% от суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2.2. Оставшиеся __% от общей суммы настоящего Договора - в течение ___ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере _____% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е. отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает авансированную Заказчиком сумму на его счет в течение ____ банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается. В случае задержки исполнения данного условия Исполнитель выплачивает неустойку (пеню) в размере ____% от суммы аванса за каждый день просрочки.
При этом, если по вине Исполнителя Заказчик не примет участия в выставке, то Исполнитель будет обязан уплатить Заказчику штраф в размере ___________.
4.3. За нарушение сроков демонтажа стенда после окончания выставки и своевременного вывоза комплектующих стенда и иных материалов и имущества в сроки, установленные устроителями выставки, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере _________________.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.
5.2. Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон, которые стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить всеми доступными им разумными мерами.
5.3. В случаях наступления форс-мажора, а также по окончании срока его действия сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в трехдневный срок соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.
5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. _________ в установленном законодательством порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
7.2. Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.
7.3. Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, являются собственностью Заказчика, за исключением того, которое было передано Заказчику в аренду согласно смете.
7.4. Заказчик вправе размещать на арендуемых поверхностях стенда рекламу, товарные знаки и иную информацию по своему усмотрению, при условии, что после окончания выставки она удаляется им без повреждения выставочного оборудования.
Допустимые способы размещения рекламы, товарных знаков и иной информации на поверхностях стенда предварительно согласуются с Исполнителем в письменной форме.
7.5. В случае повреждения или утраты арендованного выставочного имущества в целом или любой его части в период работы выставки Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере полной стоимости поврежденного или утраченного оборудования.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика: От Исполнителя:
________________________ ________________________
(должность) (должность)
______________/_________ ______________/_________
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)
М.П. М.П.

ДОГОВОР НА ВЫПУСК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОРА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также