ПРИКАЗ ГТК РФ от 30.08.1999 n 572 О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ), ИЗГОТОВЛЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ (ОПЫТНЫХ) ПАРТИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 августа 1999 г. N 572
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
В целях совершенствования порядка оформления и заключения договоров на проведение научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ, изготовления установочных партий, эксплуатации информационно - технических средств и реализации единого подхода к ценообразованию на указанные виды работ приказываю:
1. Ввести в действие с 15.09.99 Положение о порядке оформления и заключения договоров на проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по созданию (модернизации), изготовлению установочных (опытных) партий и эксплуатации информационно - технических средств (Приложение).
2. Региональному информационно - техническому таможенному управлению (Л.М. Ухлинов), региональным таможенным управлениям, таможенным органам и организациям, подведомственным ГТК России, обеспечить неукоснительное выполнение указанного Положения.
3. Финансовому управлению (А.В. Авдонин), Региональному информационно - техническому таможенному управлению (Л.М. Ухлинов) финансирование НИОКР, изготовление установочных партий и эксплуатацию информационно - технических средств осуществлять в пределах лимитов, ежегодно выделяемых ГТК России на указанные цели.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Ануфриеву Г.М.
Председатель Комитета,
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН



Приложение
к Приказу ГТК России
от 30 августа 1999 г. N 572
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО -
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ),
ИЗГОТОВЛЕНИЮ УСТАНОВОЧНЫХ (ОПЫТНЫХ) ПАРТИЙ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО -
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (с изменениями от 19.06.95, 17.03.97), Федерального закона Российской Федерации от 06.05.99 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Указа Президента Российской Федерации "Об утверждении положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации" от 25.10.94 N 2014.
Положение определяет порядок оформления и заключения договоров (ведомостей исполнения, календарных планов, ведомостей поставок - спецификаций, протоколов лимитных, ориентировочных, предварительных, договорных, оптовых цен) на проведение:
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по созданию информационно - технических средств (далее - средств);
работ по изготовлению установочных (опытных) партий информационно - технических средств;
работ по настройке, монтажу изготовленного оборудования на объекте эксплуатации;
опытной оперативной эксплуатации средств;
модернизации (доработкам) программно - аппаратных комплексов (ПАК) и средств, а также их сопровождение в процессе эксплуатации;
послегарантийного обслуживания и ремонта средств;
работ по изготовлению запасных частей и принадлежностей для ПАК и средств, находящихся в эксплуатации;
проектно - изыскательских работ (ПИР) по разработке проектной документации на создание ведомственных сетей связи и передачи данных таможенных органов;
строительно - монтажных работ на объектах таможенной инфраструктуры по разделу "Ведомственная сеть связи".
Исполнитель НИОКР / поставщик продукции определяется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.05.99 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Федеральный закон о поставках продукции для федеральных государственных нужд" (ст. 1, п. 1) - определяет федеральные государственные нужды как потребности Российской Федерации в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация. Поставки продукции для федеральных государственных нужд обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, привлекаемых в этих целях.
В соответствии с п. 6 Указа Президента России от 25.10.94 N 2014 на Государственный таможенный комитет возложены функции государственного заказчика продукции (работ, услуг).
Приказом Председателя ГТК от 20.03.97 N 135 функции генерального заказчика по созданию и внедрению автоматизированной системы обработки информации, ведомственных информационно - вычислительных сетей, системы связи, оснащению средствами вычислительной техники, техническими средствами таможенного контроля, техническими средствами таможенных расследований, техническими средствами таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами и техническими средствами охраны возложены на Региональное информационно - техническое таможенное управление (РИТТУ).
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО -
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
1. Техническое задание (ТЗ) на опытно - конструкторскую работу (ОКР), научно - исследовательскую работу (НИР) или дополнение к ТЗ (далее по тексту - ТЗ) разрабатывается РИТТУ в соответствии с требованиями государственных стандартов на основании решений руководства ГТК, Федеральной целевой программы развития таможенных органов, ежегодных планов НИОКР.
ТЗ на ОКР по созданию информационно - технических таможенных систем и средств согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК и РТУ (при необходимости), в котором планируется проведение опытной оперативной эксплуатации опытного образца создаваемого оборудования, с головной организацией - разработчиком и представляется на утверждение заместителю председателя ГТК России.
Частные ТЗ на составные части ОКР разрабатываются головной организацией - разработчиком и представляются на согласование начальнику РИТТУ.
ТЗ на НИР по обоснованию стратегических направлений проведения разработок техники согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК и представляется на утверждение заместителю председателя ГТК России.
ТЗ на НИР, определяющие направления развития узкоспециализированных средств, согласовывается с заинтересованными управлениями ГТК России и утверждается начальником РИТТУ.
Частные ТЗ на составные части НИР разрабатываются головной организацией - разработчиком и представляются на согласование начальнику РИТТУ.
2. Договор на ОКР (НИР) или дополнительное соглашение (далее по тексту - договор) и ведомость исполнения (календарный план) к нему оформляются РИТТУ на основании нормативных и юридических документов (образцы типовых договоров на ОКР и НИР приведены в приложениях 1 и 2 <*>).
Головная организация - разработчик в согласованные с РИТТУ сроки представляет протоколы цен - лимитной на ОКР (НИР) в целом и предварительных (договорных) цен на этапы, определенные ведомостью исполнения (календарным планом). Образцы типовых протоколов цен и пояснительных материалов приведены в приложении 3 <*>.
Пояснительные материалы к протоколу лимитной цены должны содержать расчет лимитной цены, записку с обоснованием трудоемкости ОКР (НИР) в целом и планируемых затрат по разделам структуры цены.
Пояснительные материалы к протоколу предварительной цены этапов работы должны содержать:
- расчет цены НИОКР согласно приложению 4 <*> ("Методология ценообразования на научно - техническую продукцию");
--------------------------------
<*> Не приводятся.
- записку к протоколу обоснования цены, структуру цены;
- расшифровки затрат по статьям "материалы";
- расшифровки затрат по статьям "спецоборудование для научных (экспериментальных) работ" (с обоснованием необходимости закупки и документально подтвержденными ценами);
- расшифровки затрат по статьям "основная заработная плата" (с расшифровкой трудозатрат);
- расшифровки затрат по статьям "производственные командировки";
- расшифровки затрат по статьям "работы, выполняемые сторонними организациями" (с приложением проектов договоров и согласованных с кооперацией протоколов лимитных и предварительных цен на работы и их этапы);
- расшифровки затрат по статьям "прочие расходы" (с приложением проектов договоров на услуги и согласованных с исполнителями протоколов предварительных цен).
Пояснительные материалы к протоколу договорной цены этапов работы (или работы в целом) должны содержать пояснительные материалы и расшифровки затрат, аналогичные пояснительным материалам и расшифровкам затрат к протоколу предварительной цены. Дополнительно при переводе предварительной цены в договорную исполнитель представляет справку о фактических затратах по договору в целом и его этапам по всем статьям структуры цены (справка подлежит проверке заказчиком по соответствующим документам и книгам учета исполнителя).
Характеристики и условия применения моделей цен при заключении договоров, блок - схема алгоритма выбора модели цены на научно - техническую продукцию специального назначения приведены в приложениях 5 и 6 <*>. Оптимальная модель цены выбирается РИТТУ в зависимости от сложности, срочности и технического уровня разработок.
--------------------------------
<*> Не приводятся.
При согласовании протоколов цен тематические отделы РИТТУ несут ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости работ (входящих в нее этапов), количества и сроков командировок, перечней материалов и спецоборудования, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов.
Планово - экономический отдел и отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы РИТТУ отвечают за обоснование финансово - экономических показателей.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10% стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией - разработчиком с РИТТУ по аналогичной схеме.
После согласования протоколов цен договор в 2-х экземплярах подписывается начальником РИТТУ и выставляется головной организации - разработчику. 1-й экземпляр договора после его подписания исполнителем возвращается в РИТТУ.
Допускается представление договора на подпись начальнику РИТТУ после согласования протоколов лимитной цены на работу в целом и предварительной (договорной) цены на первый этап ведомости исполнения.
В случае несогласия головной организации - разработчика с условиями договора ею в сроки, согласованные с РИТТУ, представляется протокол разногласий к договору. РИТТУ обязано в течение 10 дней с момента получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации - разработчика от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями исполнения (календарными планами), проводится путем обмена между исполнителем и заказчиком договорными письмами, являющимися неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются только в случае изменения заказчиком требований технического задания, выданного к основному договору, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация - разработчик в сроки, согласованные с заказчиком, представляет или отдельные протоколы цен на работы в целом и отдельные этапы, или, если дополнительным соглашением корректируется содержание работ ведомости исполнения основного договора, - уточненные протоколы соответствующих цен на НИОКР в целом и отдельные ее этапы.
После завершения ОКР РИТТУ разрабатывает и согласовывает с заинтересованными управлениями проект приказа председателя ГТК России о принятии разработанных средств на обеспечение таможенных органов, в котором предлагается порядок закрытия ОКР и списания затрат, использования изготовленных опытных образцов и приобретенного по договору спецоборудования, а также определяются объем изготовления установочной партии, порядок организации серийного производства и организацию проведения бюллетеней доработок, нормы обеспечения расходными и горюче - смазочными материалами.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНОЙ (ОПЫТНОЙ) ПАРТИИ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Договор на поставку продукции для федеральных государственных нужд и ведомость поставки (спецификации) к нему оформляются и подписываются РИТТУ с определением в тексте договора ориентировочной (предельной) цены на работы в целом на основании действующих нормативных документов и выставляются головной организации - поставщику (образец типового договора приведен в Приложении 7).
Головная организация - поставщик в согласованные с РИТТУ сроки представляет протоколы установления договорных (оптовых) цен на продукцию, предусмотренную ведомостью поставки (спецификацией). Образец типового протокола цены и пояснительных материалов к нему приведен в Приложении 8.
Пояснительные материалы к протоколу договорной (оптовой) цены должны содержать калькуляции к протоколу оптовой цены на поставку продукции с расшифровками:
- материальных затрат,
- затрат по статьям "износ инструмента и приспособлений целевого назначения",
- специальных расходов на изготовление продукции,
- трудовых затрат к калькуляции.
При согласовании протоколов цен тематические отделы РИТТУ несут ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости изготовления, номенклатуры покупных комплектующих изделий и материалов, номенклатуры изготавливаемой спецоснастки, нормативов износа инструмента и приспособлений специального назначения, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов.
Планово - экономический отдел и отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы РИТТУ отвечают за обоснование финансово - экономических показателей.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10% стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией - поставщиком с РИТТУ по аналогичной схеме.
После согласования протоколов цен договор подписывается головной организацией - поставщиком и 1-й экземпляр договора представляется РИТТУ.
В случае несогласия головной организации - поставщика с условиями договора в сроки, согласованные с РИТТУ, представляется протокол разногласий к договору. РИТТУ обязано в течение 10 дней с момента получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации - поставщика от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями поставки (спецификации), проводится путем обмена между исполнителем и заказчиком договорными письмами, являющимися неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются только в случае изменения заказчиком объемов работ, предусмотренных основным договором, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация - разработчик в сроки, согласованные с заказчиком, представляет или отдельные протоколы цен на работы в целом и отдельные этапы, или, если дополнительным соглашением корректируется содержание работ ведомости поставки основного договора, - уточненные протоколы соответствующих цен на этапы.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОПЫТНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДОРАБОТОК ПРОГРАММНО -
АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СРЕДСТВ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ
(ИЗВЕЩЕНИЯМ), ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ, МОНТАЖ И НАСТРОЙКУ
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Договор на выполнение работ для федеральных государственных нужд и ведомость поставки (спецификации) к нему оформляются и подписываются РИТТУ с определением в тексте договора ориентировочной (предельной) цены на работы в целом на основании нормативных и юридических документов и выставляются головной организации - исполнителю (образец типового договора приведен в Приложении 9).
Головная организация - исполнитель в согласованные с РИТТУ сроки представляет протоколы договорных (оптовых) цен на работы, предусмотренные ведомостью поставки (спецификацией). Образец типового протокола цены и пояснительных материалов приведен в Приложении 10.
Пояснительные материалы к протоколу договорной (оптовой) цены должны содержать:
- базу данных для расчета договорных цен,
- расчеты - обоснования оптовых (договорных) цен на работы.
Обоснование указанных материалов должно проводиться в соответствии с Методикой расчета договорных оптовых цен на работы по монтажу, настройке, модернизации (доработке) и другие виды работ, выполняемые предприятиями (организациями) на объектах заказчика (Приложение 11).
При согласовании протоколов цен тематические отделы РИТТУ несут ответственность:
- за обоснованность нормативной трудоемкости работ, номенклатуры покупных комплектующих изделий и материалов, номенклатуры изготавливаемой оснастки и изделий специального назначения, услуг производственного и специального характера сторонних организаций, кооперации соисполнителей;
- за полноту представляемых разработчиком пояснительных материалов.
Планово - экономический отдел и отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы РИТТУ отвечают за обоснование финансово - экономических показателей.
Протоколы цен на работы, выполняемые контрагентами в объемах, превышающих 10% стоимости основного (генерального) договора, согласовываются головной организацией - исполнителем с РИТТУ по аналогичной схеме.
После согласования протоколов цен договор подписывается головной организацией - исполнителем и 1-й экземпляр договора представляется РИТТУ.
В случае несогласия головной организации - исполнителя с условиями договора в сроки, согласованные с РИТТУ, представляется протокол разногласий к договору. РИТТУ обязано в течение 10 дней с момента получения протокола оформить протокол согласования разногласий. В случае отказа головной организации - исполнителя от подписания указанного протокола вопрос о рассмотрении спорных формулировок решается в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Корректировка сроков выполнения этапов работ, предусмотренных ведомостями поставки (спецификации), проводится путем обмена между исполнителем и заказчиком договорными письмами, являющимися неотъемлемыми частями договоров, при этом согласованная протоколами цен трудоемкость работ остается неизменной и цены не пересматриваются.
Дополнительные соглашения к договорам оформляются только в случае изменения заказчиком объемов работ, предусмотренных основным договором, по алгоритму, аналогичному оформлению основного договора. Головная организация - разработчик в сроки, согласованные с заказчиком, представляет или отдельные протоколы цен на работы в целом и отдельные этапы, или, если дополнительным соглашением корректируется содержание работ ведомости поставки основного договора, - уточненные протоколы соответствующих цен на этапы.
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОЕКТНО - ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СОЗДАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ
СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Таможенный орган (далее - Заказчик) в соответствии со схемой развития ведомственной системы связи и передачи данных ГТК России, исходя из расчета потребности таможенного органа в видах и каналах связи, наличия служебно - производственного здания (СПЗ), структуры таможенного органа, размещения его подразделений и решаемых задач, определяет структурную схему организации связи и передачи данных.
1. В соответствии со структурной схемой Заказчик запрашивает у соответствующих организаций связи технические условия (ТУ) для включения объектов связи таможенных органов в сеть связи общего пользования, сеть конфиденциальной связи и работы по ведомственной сети связи.
2. После подготовки и получения документов, указанных в п. п. 1, 2, Заказчик (при необходимости совместно с проектной организацией) разрабатывает ТЗ на проектирование ведомственной системы связи и передачи данных, которое согласовывается с исполнителем работ.
3. В соответствии с ТЗ и ТУ Заказчиком совместно с исполнителем разрабатываются схема организации связи и передачи данных, которая согласовывается с местными предприятиями связи, а также проект договора на проектно - изыскательские работы (ПИР).
4. Договор на ПИР или дополнительное соглашение к нему, ведомость исполнения (календарный план) и сметы затрат оформляются в соответствии с действующими нормативными документами и решениями руководства ГТК России.
5. Схема организации связи, техническое задание и проект договора через Региональное таможенное управление представляются в РИТТУ на согласование.
6. Согласованные РИТТУ техническое задание, схема организации связи и передачи данных и проект договора являются основанием для включения данной ПИР в план капитального строительства ГТК России будущих лет по разделу "Ведомственная сеть связи".
7. Выполнение ПИР завершается проведением вневедомственной экспертизы проекта и выпуском приказа по соответствующему РТУ о принятии рабочего проекта с указанием сметной стоимости строительно - монтажных работ и другого телекоммуникационного оборудования согласно разработанной проектно - сметной документации.
8. Копия приказа и основные материалы рабочего проекта (пояснительная записка со схемой организации связи и сметы работ) высылаются в РИТТУ для контроля.
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)
НА ОБЪЕКТАХ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАЗДЕЛУ
"ВЕДОМСТВЕННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ"
1. Подготовленный в соответствии с установленным в ГТК России порядком проект договора, кроме типовых разделов, должен содержать:
- календарный план работ с разбивкой по этапам с соответствующей стоимостью и срокам;
- ведомость договорной цены строительства с указанием смет и расчетов, наименования работ и стоимости;
- спецификации на оборудование (исключая централизованные поставки, если они предусмотрены) с указанием наименования оборудования (в т.ч. и импортного), его количество и стоимость;
- смету расходов на авторский надзор, технический контроль и внесение изменений в проектно - сметную документацию (ПСД) в процессе строительства объектов ведомственной сети связи.
2. Подготовленный и оформленный проект договора согласовывается с подрядной организацией и направляется на согласование в РИТТУ, после чего сметная стоимость вносится в проект сводного плана капитальных вложений ГТК России по разделу "Ведомственная сеть связи".
3. Финансирование СМР в таможенных органах по разделу "Ведомственная сеть связи" осуществляется в строгом соответствии со сводным планом капитальных вложений ГТК России.
Окончание работ фиксируется актом комиссии в составе представителей РТУ ТО, РИТТУ, Заказчика - застройщика и подрядчика.
Вр.и.о. Начальника Регионального
информационно - технического
таможенного управления,
полковник таможенной службы
А.Б.ЮРЧУК



Приложение 7
к Положению о порядке оформления
и заключения договоров на проведение
научно - исследовательских и опытно -
конструкторских работ по созданию
(модернизации), изготовлению
установочных (опытных) партий
и эксплуатации информационно -
технических средств
от "__" _________ 199__ г.
__________________________
(гриф)
Экз. N
ДОГОВОР N _____
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
г. Москва "__" _________ 199__ г.
__________________________________________________________________
(наименование ЗАКАЗЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование ПОСТАВЩИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице _______________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и передать ЗАКАЗЧИКУ
_________________________________________________________________,
(указывается полное наименование и шифр поставляемой продукции)
а последний обязуется принять и оплатить поставленную продукцию.
1.2. Количество и сроки поставки продукции определены в
ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Изготовление, приемка и оценка качества продукции
осуществляются в полном соответствии с ___________________________
(ТУ и другие документы,
__________________________________________________________________
утвержденные или согласованные в установленном порядке,
__________________________________________________________________
их номера и даты)
2.2. ПОСТАВЩИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о
готовности продукции (партии) к сдаче.
Извещение ПОСТАВЩИКА о готовности продукции (партии) к сдаче
должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести приемку продукции (партии) по
количеству и качеству в течение 10 рабочих дней и направить
ПОСТАВЩИКУ утвержденный акт сдачи - приемки продукции или
незамедлительно письменно уведомить его о выявленных
несоответствиях или недостатках продукции.
В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки продукции
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения за счет ПОСТАВЩИКА.
2.4. ПОСТАВЩИК имеет право осуществлять досрочную поставку
продукции по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно
принять и оплатить ее в порядке, установленном в настоящем
Договоре.
Продукция, поставленная досрочно и принятая ЗАКАЗЧИКОМ,
засчитывается в счет количества продукции, подлежащей поставке в
следующем периоде.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право проверять ход и качество
изготовления предусмотренной договором продукции, без
вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность
ПОСТАВЩИКА.
3. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ОТПРАВКА ПРОДУКЦИИ
3.1. По окончании приемки продукции (партии) она упаковывается
ПОСТАВЩИКОМ и опломбировывается пломбами ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
Об исправности тары, упаковки или состоянии незатаренной
продукции (партии) ПОСТАВЩИК и ЗАКАЗЧИК составляют акт.
3.2. Принятая ЗАКАЗЧИКОМ продукция (партия) может быть сдана
на ответственное хранение ПОСТАВЩИКУ (без дополнительного
финансирования), который в этом случае выдает ЗАКАЗЧИКУ сохранную
расписку.
ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за сохранность и
качество принятой на хранение продукции (партии) в течение
________________________________________________________ с момента
(укрывается согласованный срок хранения)
подписания акта сдачи - приемки.
3.3. ПОСТАВЩИК обязан отгрузить продукцию (партию) по
отгрузочной разнарядке, представленной ему ЗАКАЗЧИКОМ не позднее
чем за 30 дней до обусловленного договором срока поставки, либо
сдать продукцию (партию) по указанию ЗАКАЗЧИКА грузополучателю для
самовывоза, либо доставить продукцию (партию) на склад получателя
по разнарядке, представленной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.4. Доставка продукции осуществляется _______________________
(указывается вид
_______________________транспортом.
транспортировки)
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. __________________________ цена договора в соответствии с
(указывается вид цены)
__________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме _______ руб. (_______________________) рублей,
(прописью)
в том числе НДС (20%) ______ руб. (______________________) рублей,
(прописью)
с учетом транспортных расходов и погрузочно - разгрузочных работ
по доставке.
4.2. Поставляемая продукция, изготовленная в соответствии с
требованиями, установленными в п. 2.1 настоящего Договора,
оплачивается по договорной оптовой цене, согласованной ПОСТАВЩИКОМ
и ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.
4.3. Договорная оптовая цена на единицу продукции
устанавливается сторонами в _______________________________ со дня
(указывается срок согласования)
подписания настоящего Договора.
4.4. Авансирование по договору осуществляется в размере ____%
от стоимости поставляемой продукции в соответствии с ведомостью
поставки и протоколом договорной оптовой цены в течение 10-ти
рабочих дней со дня согласования цены.
Примечание. В случае поставки продукции отдельными партиями
авансирование производится поэтапно.
4.5. Окончательный расчет по договору производится ЗАКАЗЧИКОМ
в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания финансового акта
сдачи - приемки продукции за вычетом выданного аванса.
Для оплаты ЗАКАЗЧИКОМ продукции ПОСТАВЩИК представляет
следующие документы:
- подлинный финансовый акт сдачи - приемки продукции;
- технический акт сдачи - приемки продукции;
- заверенная копия квитанции транспортного органа о приеме
груза к перевозке (или заверенные копии доверенности и подлинной
расписки грузополучателя в получении продукции (партии) на месте);
- сохранная подлинная расписка ПОСТАВЩИКА, удостоверенная
печатью при передаче образца (партии) на ответственное хранение.
Примечание. Конкретный перечень представляемых документов
определяется ЗАКАЗЧИКОМ на этапе согласований условий договора.
При непредставлении одного из перечисленных документов
ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от оплаты.
4.6. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на
выполненные работы по первичным и сводным документам ПОСТАВЩИКА, а
также проверять целевое использование авансовых платежей.
4.7. Транспортные расходы на доставку продукции оплачиваются
ЗАКАЗЧИКОМ при выставлении счетов на _____________________________
(указать вид транспортировки)
транспортировку на основании товарно - транспортных
(железнодорожных) накладных в течение 15-ти рабочих дней со дня
выставления счета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения в установленный срок условий
Договора по объему поставленной продукции ПОСТАВЩИК уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной
продукции.
5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОСТАВЩИКУ пени
в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день
просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за
непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой
расчетный счет.
5.3. За отгрузку продукции (партии) не по адресу, указанному
ЗАКАЗЧИКОМ в отгрузочной разнарядке, ПОСТАВЩИК уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере ____% от стоимости отгруженной не по
назначению продукции.
ПОСТАВЩИК обязан произвести переотправку продукции (партии) в
надлежащий адрес за свой счет.
5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.
5.5. В случае расторжения настоящего Договора по вине
ЗАКАЗЧИКА оплата выполненных работ производится по фактически
произведенным затратам ПОСТАВЩИКА, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.
5.6. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной продукции
из-за несоответствия ее требованиям п. 2.1 настоящего Договора,
ПОСТАВЩИК возмещает 100% финансовых средств полученных от
ЗАКАЗЧИКА в счет поставки данной продукции.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора
стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным
представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора
по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законом порядке.
6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по
независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий
настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств
по нему принимает арбитражный суд.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по
обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую
сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в
арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о непредвиденных
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на
освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. ПОСТАВЩИК обязан иметь лицензию на занятие
соответствующим видом деятельности.
7.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки поставки
продукции уточняются по согласованию сторон.
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического
статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в
течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить
другую сторону.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора устанавливается с ______________
199__ г. по ____________ 199__ г.
8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в
соответствии с п. 4.4 и прекращает действие после выполнения
сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый
экземпляр содержит __ листов.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
1. Ведомость поставки.
2. ___________________
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.



Приложение 1
к договору
N ____ от "__" _________ 199__ г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к договору N _________ от "__" ________ 199__ г.
----T----T------------------------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦Наи-¦ Исполнение в 199__ г. ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ме- +-----T----T------T------+-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦но- ¦ ед. ¦ко- ¦ цена ¦сумма ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦
¦ ¦ва- ¦учета¦ли- ¦(руб.)¦(руб.)+----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ние ¦ ¦че- ¦ ¦ ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦
¦ ¦ра- ¦ ¦ство¦ ¦ ¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦
¦ ¦бот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦
+---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
L---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.
М.П. М.П.



Приложение 8
к Положению о порядке оформления
и заключения договоров на проведение
научно - исследовательских и опытно -
конструкторских работ по созданию
(модернизации), изготовлению
установочных (опытных) партий
и эксплуатации информационно -
технических средств
от "__" ________ 199__ г.
__________________________
(гриф)
Экз. N
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г. Москва "__" ________ 199__ г.
__________________________________________________________________
(наименование ЗАКАЗЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование ПОДРЯДЧИКА)
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице _______________________
(должность,
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество)
действующего на основании ________________________________________
(указать устав, положение или другой
__________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а
последний обязуется принять и оплатить работы (услуги) по ________
_________________________________________________________________.
(указывается полное наименование работ (услуг))
1.2. Полный объем работ (услуг) и отдельных этапов определен в
ведомости исполнения, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
2.1. Предусмотренные настоящим Договором работы (услуги)
осуществляются в полном соответствии с ___________________________
(ТУ и другие документы,
_________________________________________________________________.
утвержденные или согласованные в установленном порядке,
их номера и даты)
2.2. ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о
выполнении работ (услуг).
Извещение ПОДРЯДЧИКА о выполнении работ (услуг) должно быть
подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА провести приемку
выполненных работ (услуг) в течение 10 рабочих дней и подписать
акт сдачи - приемки, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки
выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт
с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки,
указанные в прилагаемой к Договору ведомости исполнения.
3.2. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно
сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы, а ЗАКАЗЧИК
вправе принять и оплатить такую работу (этапы работы) в
соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. __________________________ цена Договора в соответствии с
(указывается вид цены)
__________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме _______ руб. (_______________________) рублей,
(прописью)
в том числе НДС (20%) _______ руб. (_____________________) рублей,
(прописью)
с учетом ________________________________________________________.
(указать наличие транспортных расходов и расходов на
погрузочно - разгрузочные работы по доставке)
4.2. Принятая ЗАКАЗЧИКОМ работа оплачивается по договорной
цене, согласованной ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ в установленном
порядке на калькуляционную единицу работ (услуг).
4.3. Договорная цена работ (услуг) устанавливается сторонами в
___________________________ со дня подписания настоящего Договора.
(указывается срок согласования)
4.4. Авансирование по Договору осуществляется в размере ____%
от стоимости работ (услуг) в соответствии с ведомостью исполнения
и протоколом договорной цены в течение 10-ти рабочих дней со дня
согласования цены.
Примечание. В случае выполнения работ (услуг) отдельными
этапами авансирование производится поэтапно.
4.5. Окончательный расчет по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ
в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания финансового акта
сдачи - приемки выполненной работы за вычетом выданного аванса.
4.6. Транспортные расходы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ при
выставлении счетов на ____________________________ транспортировку
(указать вид транспортировки)
на основании товарно - транспортных (железнодорожных) накладных в
течение 15-и рабочих дней со дня выставления счета.
Примечание. Пункт 4.6 указывается при наличии расходов по
доставке.
4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на
выполненные работы (услуги) по первичным и сводным документам
ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков), а также проверять целевое
использование авансовых платежей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока
выполнения работ (услуг) и за нарушение сроков выполнения этапов,
если они предусмотрены по Договору, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ
пени в размере 0,1% цены работ (услуг) или этапа за каждый день
просрочки, но не более 8% цены работ (услуг) или этапа.
5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени
в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день
просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за
непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой
расчетный счет.
5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.
5.4. ЗАКАЗЧИК может до сдачи ему результата работ (услуг)
отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ за
фактически произведенные затраты, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, но
не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных
до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.
5.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ (услуг)
из-за несоответствия их требованиям п. 2.1 настоящего Договора
ПОДРЯДЧИК возмещает 100% финансовых средств, полученных от
ЗАКАЗЧИКА в счет выполнения данных работ (услуг).
При этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от
стоимости невыполненных работ (услуг).
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора
стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным
представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора
по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законом порядке.
6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по
независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий
настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств
по нему принимает арбитражный суд.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по
обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую
сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в
арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о непредвиденных
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на
освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить предусмотренную в Договоре
работу лично, привлекать к исполнению своих обязательств других
лиц (субподрядчиков) разрешается только по согласованию с
ЗАКАЗЧИКОМ.
7.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, без вмешательства в его
оперативно - хозяйственную деятельность.
7.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки выполнения
уточняются по согласованию сторон.
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического
статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в
течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить
другую сторону.
7.6. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые
сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора устанавливается с _______ 199__ г.
по ___________ 199__ г.
8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в
соответствии с п. 4.4 и прекращает действие после выполнения
сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый
экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
1. Ведомость исполнения.
2. ___________________
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 199__ г. "__" ___________ 199__ г.



Приложение 1
к договору
N __ от "__" ______ 199__ г.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
к договору N _________ от "__" _______ 199__ г.
----T----T------------------------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦Наи-¦ Исполнение в 199__ г. ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ме- +-----T----T------T------+-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦но- ¦ ед. ¦ко- ¦ цена ¦сумма ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦
¦ ¦ва- ¦учета¦ли- ¦(руб.)¦(руб.)+----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ние ¦ ¦че- ¦ ¦ ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦ко- ¦сумма ¦
¦ ¦ра- ¦ ¦ство¦ ¦ ¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦ли- ¦(руб.)¦
¦ ¦бот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦ство¦ ¦
+---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
L---+----+-----+----+------+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________ _________________________
(должность) (должность)
_________ / _____________ _________ / _____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" __________ 199___ г. "__" __________ 199___ г.
М.П. М.П.



Приложение
к договору
СТРУКТУРА ЦЕНЫ РАБОТЫ
----T-----------------------------------------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование статей расходов ¦Сумма статей¦
¦п/п¦ ¦ расходов ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦Фонд заработной платы ¦ ¦
¦ 2 ¦Отчисления в Фонд социального страхования ¦ ¦
¦ 3 ¦Фонд трудовой занятости ¦ ¦
¦ 4 ¦Пенсионный фонд ¦ ¦
¦ 5 ¦Медицинское страхование ¦ ¦
¦ 6 ¦Транспортный налог ¦ ¦
¦ 7 ¦Налог на нужды образовательных учреждений ¦ ¦
¦ 8 ¦Целевой сбор на содержание милиции ¦ ¦
¦ 9 ¦Налог на пользователей автодорог ¦ ¦
¦10 ¦Налог на содержание жилфонда ¦ ¦
¦11 ¦Налог на имущество ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦Себестоимость ¦
¦Прибыль до налогообложения ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Цена работы ¦
L-----------------------------------------------------------------
Директор
Главный бухгалтер

БАЗА ДАННЫХ
ДЛЯ РАСЧЕТА ДОГОВОРНЫХ ОПТОВЫХ ЦЕН
28В6 без М200А
Договор N _________ от __________ Пункт ведомости

------T---------------------------T------T--------T--------T-----¬
¦ N ¦ Показатели базы данных ¦ Ед. ¦По пред-¦Согла- ¦Обос-¦
¦ п/п ¦ ¦измер.¦лож. ис-¦совано ¦нова-¦
¦ ¦ ¦ ¦полните-¦с ПЗ ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦ля ¦(заказ.)¦ ¦
+-----+---------------------------+------+--------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+---------------------------+------+--------+--------+-----+
¦1 ¦Сырье и материалы (С1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Покупные изд. и полуфабр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Работы и услуги пр-го х-ра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Нормативный уровень месяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной з/п произв. рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТР (З) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Процент накл. расх. к осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з/п (Н) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 ¦Нормативная трудоемкость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 ¦Спец. расходы (С4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключением расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусм-х в пп. 5.13.1 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.13.3 настоящей Методики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1 ¦Услуги специального харак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тера сторонних предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С4.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2 ¦Изготовление (издание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переиздание) спец. техн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦докум. (С4.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3 ¦Изготовление (приобретение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий спец. назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С4.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4 ¦Сод. всех видов (типов) об.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а/т и грузоподъемных меха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низмов (С4.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.5 ¦Аренда каналов связи (С4.6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.6 ¦Прочие виды расходов (С4.7)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 ¦Подготовка и освоение пр-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(С5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9 ¦Проезд ж/д транспортом (Тж)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Проезд авиатранспортом (Та)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦Размер суточных (Рс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Размер квартирных (Рк) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Суммарная длительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического цикла (п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Норм. коэф. для расчета С1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Кс1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Норм. коэф. для расчета С2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Кс2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Коэф. расчета уровня прочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов (Кр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Норматив рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Нр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Тариф человеко-дня (Ч) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦Месячная мин. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Зmin) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 ¦Норм. рент. к полной себ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Нрф) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 ¦Трудоемкость работ предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ятия - смежника (Тс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------+------+--------+--------+------

РАСЧЕТ
ДОГОВОРНОЙ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ НА ________________
Договор N __________ Пункт ведомости
Единица работы: этап
Ч = 0,19 x (1 + Н / 100) x 3 + (1,47 x (Рс + Рк)) + (1,03 x
Та(или Тж)) / п = 0,049 x (1 + 3,4800) x 581,09 + (1,47 x (22,00 +
24,70)) + (1,03 x 3700,00) / 128,4 = 225,89 руб.
С1 = 0,049 x T x 0,87 x КЗmin x Зmin x Кс1 = 0,049 x
1208,00000000 x 0,87 x 8 x 83,49 x 0,125 = 4299,49 руб.
С2 = 0,049 x T x 0,87 x КЗmin x Зmin x Кс2 = 0,049 x
1208,00000000 x 0,87 x 8 x 83,49 x 0,080 = 2751,67 руб.
С4.1 = 0,015 x (0,049 x (1 + Н / 100) x 0,87 x КЗmin x Зmin x
Т + С3) = 0,015 x (0,049 x (1 + 348,00 / 100) x 0,87 x 8 x 83,49 x
1208,00000000 + 0,00) = 2311,40 руб.
С4 = С4.1 + С4.2 + С4.3 + С4.4 + С4.5 + С4.6 + С4.7 =
2311,40 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 19096,00 + 0,00 + 0,00 =
21407,40 руб.
Нр = 1 / 100 x (9,6 + (1,176 x Нрф - 11,3) x ((Ч x Т + С4 +
С5) / (С1 + С2 + С3 + Ч x Т + С4 + С5))) = 1 / 100 x (9,6 +
(1,176 x 25,00 - 11,3) x ((225,89 x 1208,00000000 + 21407,40 +
0,00) / (4299,49 + 2751,67 + 0,00 + 294283,20))) = 0,2728.
Цд = (С1 + С2 + С3 + Ч x Т + С4 + С5) x Кр x (1 + Нр) =
301334,36 x 1,000 x (1 + 0,2728) = 383527,72 руб.
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА РАБОТУ
(Пример)
При оценке трудозатрат использовались "Временные нормативы времени на разработку и наладку программ вычислительных комплексов "Руководство по нормированию лабораторных работ", а также "Таблица нормативов на конструкторские работы", действующие в ОКБ "Пеленг".
Стоимость работы рассчитывалась в ценах 1995 г. и должна корректироваться в соответствии с изменением индекса цен.
Выполняемые работы:
1. Отладка стойки ВОИ в составе КМС в части отладки блока коммутации и резервирования, сопряжения стойки с КМС.
2. Отладка ПО ВОИ в составе КМС в части отладки группы программ сопровождения пеленгов, распознавания и обработки радиолокационной информации на проходе.
3. Доработка ПО КИС изделия 91У6 для сопряжения со стойкой ВОИ.
4. Согласование протоколов ФЗ изделия 91У6 с абонентами.
5. Проведение испытаний макета МВОИ в составе изделия 91У6 в войсковой части 29139 по согласованной методике.
Договор в целом выполняется в один этап, включающий 3 подэтапа.
Работы группируются по подэтапам следующим образом:
1 подэтап: Отладка стойки ВОИ в составе КМС в части отладки блока коммутации и резервирования, сопряжения стойки с КМС и доработка ПО КМС изделия 91У6 для сопряжения со стойкой ВОИ.
Начало подэтапа - 01.04.95. Окончание подэтапа - 30.06.95.
2 подэтап: Отладка ПО

РАСПОРЯЖЕНИЕ Мингосимущества РФ от 07.08.1998 n 870-р (ред. от 13.06.2000) О РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСВОБОЖДАЕМОГО ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  »
Постановления и Указы »
Читайте также