Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2009 по делу n А65-29929/2007. Изменить решение

на последующий месяц определяется сторонами до 25 числа предыдущего месяца (п.4.7. договора). Подрядчик вправе приостановить работу в случае отсутствия их финансирования со стороны заказчика более 30-ти дней (п.4.5).

Учитывая, обязанность заказчика по оплате работ в соответствии с условиями договора, то обстоятельство, что не оспоренная ответчиком стоимость работ, в том числе и указанная им в актах собственной редакции  не была оплачена полностью, а последний платеж заказчиком был осуществлен 09.04.2007 г. в сумме 1 000 000,00 рублей (платежное поручение №45), суд,  на основании положений ст. 328 ГК РФ и условий договора, приходит к выводу о правомерности приостановления работ генподрядчиком.

При таких обстоятельствах отсутствует совокупность условий, необходимых для применения ответственности, установленной статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, обжалуемое решение подлежит изменению в части взысканного долга с его уменьшением на сумму, оспоренную ответчиком  и в части распределения государственной пошлины.

Проверенные в полном объеме иные доводы заявителя апелляционной жалобы, являющиеся предметом рассмотрения и получившие надлежащую оценку в суде первой инстанции, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд считает необоснованными и не усматривает оснований для большего снижения взысканной суммы или удовлетворения встречных исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат распределению  в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.06.2009 по делу №А65-29929/2007 изменить в части взыскания с ЗАО «ТАКПО» долга и расходов по госпошлине.

Принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с ЗАО «ТАКПО», город Казань, в пользу ООО «Красный Восток-Строймонтажсервис», город Казань, 11 094 986 руб. 25 коп. долга и 60 859 руб. 72 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с ООО «Красный Восток-Строймонтажсервис», город Казань, в пользу ЗАО «ТАКПО», город Казань, 137 663 руб. 28 коп. расходов по оплате судебной экспертизы и расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 500 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий                                                                                   К.К. Туркин

Судьи                                                                                                                 С.Ш. Романенко

Е.Г. Демина