Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2009 по делу n А55-10754/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2008 по делу №А55-10933/2008, оставленным без изменения постановлениями апелляционной и кассационной инстанций установлены нарушения генподрядчиком условий договора, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 3.3, 5.3., 8.1, 8.2, 8.3, которые признаны существенными, в связи с чем договор от 20.12.2007 №107/П расторгнут в судебном порядке.

Указанные судебные акты подтверждают выводы суда первой инстанции по настоящему делу и служат дополнительным основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушение сроков сдачи работ, поскольку договор расторгнут.

Исковые требования в части возмещения непокрытых неустойкой убытков, понесенных истцом в связи с нарушением сроков завершения строительства,  повлекшего удорожание строительства спорного объекта, правомерно оставлены без удовлетворения, поскольку факт виновного неисполнения ответчиком принятых на себя договорных обязательств не установлен.

В удовлетворении требований о взыскании стоимости услуг башенного крана за период с июня по июль 2008 года отказано правомерно, поскольку в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не доказал сам факт использования ответчиком крана в указанный период.

В апелляционной жалобе не приведены доводы, опровергающие выводы суда первой инстанции, который всесторонне исследовав материалы и обстоятельства дела, дав им надлежащую правовую оценку, принял судебный акт с соблюдением норм материального и процессуального права.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы заявителя по уплате государственной пошлины возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2008, принятое по делу №А55-10754/2008, оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Монтэк», город Самара,- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий                                                                                  К.К. Туркин

Судьи                                                                                                                Е.А. Терентьев                                                                                      

                                                                                                                Е.М. Балакирева