Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2011 по делу n А12-22100/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74

===============================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратов                                                                                               Дело № А12-22100/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 21.02.2011

Полный текст постановления изготовлен 01.03.2011

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Бирченко А.Н.,

судей   Грабко О.В., Жаткиной С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фоминой М.М.,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились, извещены надлежащим образом,

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом,

от третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу совместного русско-итальянского общества с ограниченной ответственностью «Колумбус» (далее – ООО «Колумбус»), г. Волжский Волгоградской области

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 8 декабря 2010 года по делу № А12-22100/2009 (судья Мойсеева Е.С.),

по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью  «Юрпоставка» (далее – ООО «Юрпоставка»), г. Волгоград

к ООО «Колумбус»

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью  «Волга-Строй» (далее – ООО «Волга-Строй»), г. Волгоград

о взыскании 370097 руб. 18 коп.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Юрпоставка» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской  области с иском к ООО «Колумбус» о взыскании задолженности в сумме 631657 руб. 87 коп., в том числе 583787 руб. 31 коп. основного долга, 47870 руб. 56 коп. неустойки по договорам субподряда №03/03 от 31.03.2008 года и уступки требования №48/09 от 11.09.2009 года.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 17 декабря 2009 года по делу № А12-22100/2009 исковые требования удовлетворены, с ответчика взыскано в пользу истца 631657 руб. 87 коп., в том числе 583787 руб. 31 коп. основного долга, 47870 руб. 56 коп. неустойки, а также в доход федерального бюджета 12816 руб. 57 коп. государственной пошлины.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2010 решение суда изменено, с совместного русско-итальянского ООО «Колумбус» в пользу ООО «Юрпоставка» взыскано 261 578 руб. 69 коп., в том числе 237 798 руб. 81 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03, 23 779 руб. 88 коп. неустойки на основании пункта 10.2 указанного договора.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27.07.2010 судебные акты по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

При новом рассмотрении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, уменьшив сумму задолженности до 345988 руб. 50 коп., размер неустойки до 24090 руб. 68 коп. Уточнение иска принято определением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.11.2010.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 8 декабря 2010 года по делу № А12-22100/2009 с учетом определения о исправлении опечатки с  ООО «Колумбус»   в пользу ООО «Юрпоставка» взыскана задолженность в размере 345988 руб. 50 коп., неустойка в сумме 24090 руб. 68 коп.

Не согласившись с принятым решением, ООО «Колумбус» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Волгоградской области от 8 декабря 2010 года по делу № А12-22100/2009 отменить и принять новый судебный акт.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, при определении задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда не учтены переданные строительные материалы на сумму 983432 руб., не применены нормы статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства в их взаимной связи  и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд  не находит оснований для  отмены принятого  судебного  акта.

Как следует из материалов дела, 31 марта 2008 года между   ООО «Колумбус» (генеральный подрядчик) и ООО «Сельхозстрой-С» (субподрядчик)   заключен договор субподряда № 03/03, согласно  условиям которого  субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить весь комплекс отделочных работ «под ключ» на холодных лестничных клетках блока «А» и «Б» жилого комплекса «Волжские паруса», расположенного по улице Калинина в Ворошиловском районе города Волгограда, в соответствии с проектом 89170-1,2 АР, а генеральный подрядчик обязан создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить их стоимость по условиям настоящего договора.

В  пункте  1.4 договора указано, что работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Поскольку сторонами заключен договор субподряда, то обе стороны являются подрядчиками, следовательно, каждый из подрядчиков может предоставлять строительные материалы и нести ответственность за их ненадлежащее качество (пункт 1.5 договора).

Сроки выполнения работ определены сторонами в графике (приложение № 2), в пункте 2.1 договора: начало – в течение 3 дней с момента подписания договора, окончание – не позднее 1 июля 2008 года.

Стоимость работ согласована сторонами в разделе 3 договора, общая ориентировочная стоимость – 5297061 руб. 30 коп. (пункт 3.4 договора).

Порядок и условия оплаты выполненных работ изложены в разделе 4 договора: аванс перечисляется в течение 10 дней после подписания договора генеральным подрядчиком в размере 1600000 руб. (пункт 4.1 договора), 5% удерживается из стоимости выполненных работ в счет гарантии их качественности, возвращаются в течение 15 дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию . Срок оплаты работ – в течение семи банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (пункт 4.3 договора).

Порядок сдачи-приемки выполненных работ указан в разделе 5 договора, обязательства генерального подрядчика и субподрядчика – в разделах 6, 7 договора, ответственность сторон – в разделе 10 договора.

25 июня 2008 года между  ООО «Колумбус» (генеральный подрядчик), ООО «Сельхозстрой-С» (субподрядчик) и ООО «ВолгаСтрой» (субподрядчик-2) заключено соглашение уступки прав и обязанностей № 01/06, согласно с условиями которого субподрядчик передал, а субподрядчик-2 принял права и обязанности субподрядчика по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03 на выполнение всего комплекса отделочных работ «под ключ» на холодных лестничных клетках блока «А» и «Б» жилого комплекса «Волжские паруса», расположенного по улице Калинина в Ворошиловском районе города Волгограда, заключенного между субподрядчиком и генеральным подрядчиком. Права и обязанности по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03 переходят к субподрядчику-2 в объеме и на условиях, установленных настоящим соглашением.

В пункт 1.1.2 соглашения включено условие о приобретенных субподрядчиком и оплаченных генеральным подрядчиком строительных материалах для выполнения работ по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03, но неиспользованных субподрядчиком к моменту подписания настоящего соглашения, на общую сумму                  983432 руб. Наименование, количество и цена строительных материалов, передаваемых субподрядчику-2, указаны в приложении № 1 к настоящему соглашению.

Подписание  акта приема-передачи материальных ценностей (приложение № 1 к договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03) является подтверждением факта приема-передачи строительных материалов ООО  «ВолгаСтрой» на сумму 983432 руб.

Согласно с пунктом 1.1.3 соглашения предусмотрен переход к субподрядчику-2 права требования оплаты выполненных субподрядчиком работ по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03 на сумму 818492 руб. 93 коп. с удержанием аванса в размере, определенном графиком (приложение № 2), 5% от стоимости выполненных работ в счет гарантии их качества.

В разделе 2 сторонами согласован объем прав и обязанностей, переходящих к субподрядчику-2: ориентировочная площадь отделочных работ «под ключ» – 2536,40 кв. м, ориентировочная стоимость работ – 4478568 руб. 37 коп. Обязанности сторон изложены в разделе 3 соглашения.

24 марта 2009 года  между ООО «ВолгаСтрой» (субподрядчик-2, цедент) и ООО «Аркада» (цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) № 32/03, согласно условиям которого  цедент уступил, а цессионарий принял права (требования) в полном объеме по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03, заключенному между цедентом и ООО (должник).

Сумма уступаемого требования 1061235 руб.  51 коп. (пункт 1.2 договора).

Дополнительным соглашением от 11 сентября 2009 года цедент и цессионарий расторгли договор уступки прав (цессии) от 24 марта 2009 года     № 32/03.

11 сентября 2009 года  между ООО «ВолгаСтрой» (цедент) и ООО «Юрпоставка» (цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) № 48/09, согласно с условиями  которого цедент уступил, а цессионарий принял права (требования) в полном объеме по договору субподряда от 31 марта 2008 года № 03/03, заключенному между цедентом и ООО «Колумбус».

Сумма уступаемого требования составляет 583787 руб. 31 коп.

Права и обязанности сторон определены в разделе 2 договора, сумма договора – оказание услуг на 200000 руб. – в разделе 3, ответственность сторон – в разделе 4 заключенного договора.

Письмом от 11 сентября 2009 года № 18 общество с ограниченной ответственностью «Юрпоставка» уведомило совместное русско-итальянское общество с ограниченной ответственностью «Колумбус» о передаче права требования долга по договору подряда от 31 марта 2008 года № 03/03, передав ответчику договор уступки прав (цессии) от   11 сентября 2009 года № 48/09, дополнительное соглашение о расторжении договора от  24 марта 2009 года № 32/03. Ответчик получил уведомление истца, что подтверждено штампом входящей корреспонденции от 11 сентября 2009 года № 1797.

Договоры, соглашения не оспорены сторонами, не признаны незаключенными или недействительными в установленном законом порядке.

Пункты 1, 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с нормами статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Стороны не оспаривают стоимость выполненных работ по договору субподряда от              31 марта 2008 года № 03/03 – 3561235 руб. 51 коп., оплату указанных работ денежными средствами в сумме 2977448 руб. 21 коп., разницу в оплате 583787 руб. 31 коп., т.е. сумма уступленного права соответствует данным договора уступки прав (цессии) от 1 сентября 2009 года № 48/09. Вместе с тем, ответчик считает, что из указанной суммы долга надлежит исключить стоимость невозвращенных по окончании выполнения отделочных работ строительных материалов на сумму 345948 руб. 50 коп.

Согласно положениям статьи 386 Гражданского кодекса Российской Федерации должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что  из указанной суммы долга надлежит исключить стоимость невозвращенных по окончании выполнения отделочных работ строительных материалов на сумму 345948 руб. 50 коп.

Пункт 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Как следует из материалов дела, первоначальным субподрядчиком ООО «Сельхозстрой-С» приобретены у ООО «Техносфера» строительные материалы по товарным накладным от 03.05.2008 № 83, 84 на общую сумму 914 851 руб. 45 коп., оплата счетов к названным накладным, предъявленных ООО «Сельхозстрой-С» подтверждается выпиской из лицевого счета ООО «Сельхозстрой-С» (л.д. 33-34, т. 2).

Согласно платежным поручениям от 24.04.2008 № 1825, 1826 ООО «Колумбус» произвело авансовые платежи по названному договору в сумме 1 600 000 рублей субподрядчику – ООО «Сельхозстрой-С», что предусмотрено пунктом 4.1 договора от 31.03.2008 № 03/03 при этом аванс подлежит погашению субподрядчиком ежемесячно в размере, определяемом в соответствии с графиком выполнения работ. Данный график должен был быть приложен в качестве Приложения № 2 к названному договору.

Первоначальный субподрядчик по договору подряда от 31.03.2008 № 03/03 ООО «Сельхозстрой-С» согласно акту приема-передачи от 25.06.2008  передал ООО «ВолгаСтрой» материалы на общую сумму 983 433 рубля. При этом по акту выполненных работ за май 2008 года следует, что ООО «Сельхозстрой-С» выполнены работы на общую сумму 818 492 руб. 93 коп. с использованием материалов на сумму 395 318 руб. 68 коп.

По соглашению об уступке прав и обязанностей по договору от 25.06.2008 № 01/06 субподрядчик