Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2014 по делу n А57-12167/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А57-12167/2013

05 декабря 2014 года

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 декабря 2014 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Клочковой Н.А.,

судей – Камериловой В.А., Лыткиной О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Умаровой Н.С.,

при участии в судебном заседании:

от открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» - Киселева В.В. по доверенности от 06 ноября 2014 года № 5,

от открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» - Киселева В.В. по доверенности от 06 ноября 2014 года № 155,

от общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» - Федосов С.С. по доверенности от 22 июля 2013 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» на решение арбитражного суда Саратовской области от 11 августа 2014 года по делу № А57-12167/2013, судья Ю.С. Святкина,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ», город Саратов,

к открытому акционерному обществу «Саратовское производственное ремонтное предприятие» (ОГРН  1046405014369, ИНН 6450074772, город Саратов),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», город Самара,

о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Саратовское производственное ремонтное предприятие» о взыскании задолженности по договору подряда №12/152-С от 24.09.2012г. в размере 3 269 199 руб. 50 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2013 по 22.07.2013 в размере 137 851 руб. 24 коп. с последующим начислением по день фактического исполнения решения суда.

Определением арбитражного суда от 18 сентября 2013 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания».

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11 августа 2014 года прекращено производство по делу № А57-12167/2013 в части требования общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда №12/152-С от 24.09.2012 в размере 563 500 руб. 99 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2013 по 26.03.2014 в размере 51 783 руб. 40 коп. в связи с отказом истца от иска в данной части.

С открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» взыскана задолженность в размере 3 383 924 руб. 01 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.02.2013 по 26.03.2014 в размере 291 435 руб. 51 коп., с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 27.03.2014, исходя из суммы задолженности в размере 3 383 924 руб. 01 коп. и учетной ставки банковского процента 8,25 % по день фактической оплаты долга, судебные расходы по оплате экспертизы в размере 97 104 руб.

В части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2013 по 26.03.2014 в размере 19 532 руб. 99 коп. – отказано.

С открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 41 254 руб. 64 коп.

С общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 219 руб. 81 коп.

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие», не согласившись с вынесенным судебным актом, обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, удовлетворив исковые требования.

Представитель открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» и открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение арбитражного суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке статей 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 4 сентября 2012 года между открытым акционерным обществом «Саратовское производственное ремонтное предприятие» (Генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (Субподрядчик) был заключен договор подряда №12/152-С с предоставлением материалов субподрядчиком.

Пунктами 1, 1.1 – 1.3 указанного договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется в предусмотренный пунктом 3.1 договора срок выполнить работы по строительству внутриквартальных тепловых сетей в жилом районе «Солнечный 2» в Кировском районе города Саратов, узел врезки, микрорайон №9 для нужд Территориального управления по теплоснабжению в городе Саратов Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» собственными силами и средствами, с использованием своего оборудования и материалов в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1), графиком производства работ (Приложение №3) и сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №2).

В соответствии с пунктами 2.1 – 2.3 договора, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по строительству объекта составляет 10 352 808 руб. 07 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 579 241 руб. 91 коп., в соответствии со сметным расчетом стоимости строительств (Приложение №2), в том числе стоимость материалов 6 616 849 руб. 43 коп.

Цена фактически выполненных и подлежащих оплате работ (с учетом стоимости материалов) определяется Сторонами при подписании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) путем произведения уровня базисных цен, указанных в сводном сметной расчете на региональный индекс изменения сметной стоимости для Саратовской области по данным Министерства регионального развития Российской Федерации, действовавший на момент заключения договора.

Субподрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Генеральному подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения.

Согласно пунктам 3.1 и 3.2 договора, Сторонами определены следующие сроки выполнения работ Субподрядчиком: начало выполнения работ – 05.09.2012, окончание выполнения работ – 30.10.2012.

Отдельные виды работ выполняются в сроки (промежуточные сроки выполнения работ), определенные графиком производства работ (Приложение №3).

В соответствии с пунктами 10.1 – 10.3 договора, Генеральный подрядчик производит оплату по договору в следующем порядке: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 20 календарных дней с момента выставления счета на аванс в размере 50% от стоимости материалов Субподрядчика по договору: 3 308 424 руб. 71 коп., в том числе НДС 18% - 504 674 руб. 71 коп.; путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 35 календарных дней с момента выставления счета на оплату, составленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) и получения Генеральным подрядчиком счета – фактуры, с учетом выплаченного аванса.

Оплата может быть также произведена любым не запрещенным законодательством РФ способом.

Списание аванса производится путем зачета полной стоимости материалов в актах приемки выполненных работ в соответствии с подписанными Сторонами актами приемки выполненных работ (формы КС-2).

Пунктами 11.1. – 11.8. договора предусмотрено, что Субподрядчик производит сдачу-приемку работ путем подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику за 7 календарных дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Генеральным подрядчиком перечнем сдаточной документации.

Приемка объекта после завершения всего комплекса работ по договору осуществляется комиссией, создаваемой Генеральным подрядчиком не позднее 10 рабочих дней с момента уведомления Субподрядчиком Генерального подрядчика об окончании строительства. В случае нарушения Генеральным подрядчиком указанного срока создания комиссии для приемки объекта, риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Субподрядчика к Генеральному подрядчику.

При приемке результата работ по договору, Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по договору и акт приема-сдачи документации, подтверждающей выполнение работ.

Приемке результат выполненной работы должны предшествовать предварительные испытания. Подрядчик в сроки и в порядке, определенные Правилами технической эксплуатации электрически станций и сетей и Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03), после выполнения строительно-монтажных работ обязан провести промывку, опрессовку и обеззараживание трубопроводов, с составлением соответствующих актов.

Приемка результата выполненных строительно-монтажных работ производится лишь при положительном результате испытаний и наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Генеральным подрядчиком.

Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные Генеральным подрядчиком при приемке работ недостатки (дефекты) в выполненных работах в течение 10 рабочих дней с момента составления акта, если в нем оговорены иные сроки.

Согласно пункту 16.7 договора, Стороны договорились о том, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 05.09.2012.

Поскольку ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по оплате выполненных работ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное  действие,  как-то:  передать  имущество,  выполнить  работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Заключенный сторонами договор №12/152-С является договором строительного подряда, регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфах 1, 3 главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые