Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2009 по делу n А56-53439/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

в части взыскания процентов, а также неустойки, апелляционный суд находит неправомерными и не подлежащими удовлетворению, в силу следующего.

Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Согласно расчету процентов, представленному истцом в материалы дела, последним начислены проценты с момента оплаты аванса и промежуточного платежа 21.08.08г. и 19.09.08г. по 02.12.08г. включительно.

Между тем, согласно положениям статьи 395 ГК РФ необходимым условием возникновения гражданско-правовой ответственности должника является неправомерное пользование чужими денежными средствами.

При таких обстоятельствах, до расторжения, отказа от контракта со стороны подрядчика, отсутствовало неправомерное пользование, поскольку имели место договорные отношения, предусматривающие исполнение определенных обязанностей, в том числе по оплате аванса.

Срок возврата авансов по контракту, с учетом отказа 25.11.08г. от контракта и необходимостью предоставления 10 дней стороне для возможности возврата полученных средств, будет начинаться с 05.12.08г.

При этом, истцом заявлено требование о взыскании процентов за периоды с 21.08.08г. по 02.12.08г. и 19.09.08г. по 02.12.08г. Следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения данных требований.

Согласно расчету истца, им заявлен период для начисления неустойки по контракту за ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком и неисполнение обязательств - с 12.11.08г. по 02.12.08г.

Согласно пунктам 6.2 и 6.3 контракта, в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных в контракте, подрядчик обязан в срок не позднее 10 дней после получения письменного уведомления от заказчика о возврате авансов вернуть полученную сумму и оплатить заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на дань уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поскольку письменное уведомление заказчика о ненадлежащем исполнении обязанностей получено подрядчиком 18.11.08г., с учетом десяти дней на оплату, период начисления неустойки определен с 29.11.08г. по 02.12.08г.

Таким образом, просрочка ответчика составила 4 дня, размер неустойки – 1 631,04 руб., в связи с чем, требования о взыскании неустойки в размере 6 931,96 руб. удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 25.05.2009 года по делу №  А56-53439/2008  отменить в части взыскания неустойки в размере 6 931,96 руб. по контракту и процентов по статье 395 ГК РФ, а также судебных расходов в сумме 589,60 руб.

В остальной части решение суда от 25.05.2009 года по делу А56-53439/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

М.А. Шестакова

Судьи

Т.А. Кашина

 Н.М. Попова