Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2009 по делу n А56-27956/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

30.09.08г., справкой о стоимости выполненных работ №2 от 30.09.08г., платежным поручением №04136 от 21.10.08г. (л.д. 124-128).

Доводы истца о приемке заказчиком работ без замечаний и получении заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию как на обстоятельства, доказывающие исполнение истцом обязательств по договору подряда в полном объеме и с надлежащим качеством, апелляционным судом отклоняются, поскольку данные обстоятельства не освобождают подрядчика от обязанности устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки, при отсутствии со стороны истца доказательств собственной невиновности и вины ответчика в обнаруженных недостатках.

Доводы жалобы о невыполнении ответчиком встречных обязательств по контракту апелляционный суд находит неправомерными, поскольку материалами дела указанные обстоятельства не подтверждаются. Обстоятельства, заявленные истцом как препятствующие выполнению им своих обязательств в срок, по причинам от него не зависящим, не являются встречными обязательствами ответчика и, кроме того, как правомерно указывает ответчик, датированы февралем – апрелем 2008г., то есть периодом, когда работы, согласно графику, должны были быть завершены.

Таким образом, заказчик в полном соответствии с условиями договора, в частности пунктом 7 статьи 12, пунктами 2, 7 статьи 14 договора, произвел удержание неустойки за срыв сроков и суммы затрат на устранение недостатков, на общую сумму 229 539,53 руб., в связи с чем оснований для удовлетворения требований иска не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 28.05.2009 года по делу №  А56-27956/2008  оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

М.А. Шестакова

Судьи

И.Г. Медведева

 Н.М. Попова