Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2010 по делу n А56-5230/2009. Изменить решение

предусмотренные договором подряда, продолжаются,  истец действовал на свой страх и риск.

В материалы дела представлены приходно-кассовые ордера в подтверждение возврата абонементов физическим лицам, однако не представляется возможным определить в какой период были проданы абонементы и на какой плавательный период.

Кроме того, сроки выполнения работ сторонами были изменены дополнительным соглашением до 01.10.2008 по причине невыполнения работ по закладным деталям систем вентиляции в чаше бассейна силами заказчика.

При таких обстоятельствах  заявленная сумма -  416 750,90 руб. не может рассматриваться в качестве  убытков, поскольку  является следствием действий самого истца.

            Следовательно,  первоначальный иск  подлежит удовлетворению в части взыскания с ответчика в пользу истца 372 007 руб.  пени. В остальной части первоначального иска следует отказать.

            На основании изложенного, в удовлетворении апелляционной жалобы Закрытого акционерного общества «Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда» следует отказать. Апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Евросервис» подлежит удовлетворению в части.

Руководствуясь статьями 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 16.03.2010г. по делу №  А56-5230/2009  изменить, изложить резолютивную часть в следующей редакции.

            Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Евросервис» в пользу закрытого акционерного общества «Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда» 372 007 руб. пени, 6763 руб. 82 коп. расходов го госпошлине по иску.

            В остальной части первоначального иска отказать.

            Взыскать с Закрытого акционерного общества «Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Евросервис»  2 825 332 руб. долга, 184 696 руб. пени,  25526 руб. 01 коп. расходов по госпошлине по иску, 1821 руб. 90 коп. расходов по апелляционной жалобе.

            В остальной части встречного иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий

Т.А. Кашина

Судьи

Н.М. Попова

 М.А. Шестакова