Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2013 по делу n А53-36918/2012. Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-36918/2012

28 октября 2013 года                                                                         15АП-14926/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Н.В. Сулименко

судей И.Г. Винокур, Н.В. Шимбаревой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В. Алафиновой,

при участии:

от Носова А.М.: представитель Егиазарова Н.А. по доверенности от 10.01.2012,

от ООО "Мария": представитель Стадникова В.С. по доверенности от 04.03.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Носова Александра Михайловича

на определение Арбитражного суда Ростовской области от 20.08.2013 по делу № А53-36918/2012

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Мария" ИНН 6166044211 ОГРН 1026104026013,

принятое в составе судьи Тер-Акопян О.С.,

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Мария" (далее – ООО «Мария», должник) Носов Александр Михайлович обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Мария» задолженности в размере 1 375 436,43 руб., в том числе: компенсация морального вреда в размере 100 000 руб., неустойка за период с 01.04.2010 по 23.12.2012 за просрочку передачи объекта дольщику по договору долевого участия от 10.09.2009 №3/1 в размере 1 275 436,43 руб.

Определением суда от 20.08.2013 требования Носова Александра Михайловича о включении в реестр требований кредиторов ООО «Мария» компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. оставлены без рассмотрения. В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Носов Александр Михайлович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил его отменить в части отказа в удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Мария» неустойки в размере 1 275 436,43 руб. за период с 01.04.2010 по 23.12.2012 за просрочку передачи объекта дольщику по договору долевого участия № 3/1 от 10.09.2009.

В судебном заседании представитель Носова А.М. поддержал доводы, приведенные в обоснование апелляционной жалобы.

Представитель должника в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения.

Временный  управляющий должника отзыв на апелляционную жалобу не представил, в судебное заседание не явился.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети Интернет в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции с учетом положений части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть дело в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Лица, участвующие в деле, не заявили возражений относительно рассмотрения законности судебного акта в обжалуемой части, поэтому апелляционный суд применил положения пункта 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и проверил законность и обоснованность определения суда от 20.08.2013 только в части отказа в удовлетворении заявления Носова А.М. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Мария» неустойки в размере 1 275 436,43 руб.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.03.2013 в отношении ООО «Мария» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Капитанец Виталий Николаевич.

Сообщение о введении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Мария» процедуры наблюдения опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 13.04.2013 №65, объявление № 61030101891.

Определением от 18.03.2013 по настоящему делу при введении в отношении должника процедуры наблюдения судом указано на применение при банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Мария» правил 7-го параграфа главы IX Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.

Заявление Носова А.М. о включении в реестр требований кредиторов поступило в срок, предусмотренный статьями 71, 100, 142, 201.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Установление требований кредиторов в процедуре наблюдения осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенным статьей 71 Закона о банкротстве. Для целей участия в первом собрании кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Требования включаются в реестр на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований лицами, указанными в данной статье. При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно пункту 1 статьи 40 Закона о банкротстве к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам, доказательства оснований возникновения задолженности, позволяющие установить документальную обоснованность этих требований.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер требований кредиторов, заявленных в ходе процедуры наблюдения, определяется на дату введения процедуры наблюдения.

Для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (пункт 3 статьи 63 Закона о банкротстве).

Исходя из указанных норм права, арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьями 71, 100, 142, 201.1 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.

Материалами подтверждается дела, что 10.09.2009 между обществом с ограниченной ответственностью «Мария» (далее - «Застройщик») и Носовым Александром Михайловичем (далее - «Дольщик») заключен договор об участии в долевом строительстве №3/1, по условиям которого застройщик обязуется в срок не позднее 4 квартала 2009 (пункт 2.4 договора) своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке (кадастровый номер 61:44:000000:0123), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 37 (с.п.2-3Б), 5-я очередь строительства, 1п.к., 16-ти этажный 92-х квартирный дом (далее по тексту «Объект») и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать «Дольщику» в собственность долю, состоящую из трехкомнатной квартиры № 53, общей площадью 116,1 кв. м, жилой площадью 54,6 кв. м, расположенную на 3 этаже завершенного строительством дома.

В пункте 4.4 договора от 10.09.2009 № 3/1 определено, что передача застройщиком дольщику доли в объекте производится по акту приема-передачи в течение трех месяцев с момента получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В рамках исполнения условий заключенного договора кредитором уплачены денежные средства на возмещение затрат на строительство в сумме 2 361 482 руб.

Срок ввода жилого дома в эксплуатацию был установлен в договоре не позднее 4 квартала 2009 года. Фактически квартира была передана Носову А.М. 24.12.2012, что подтверждается актом приема-передачи от 24.12.2012.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Поскольку застройщик нарушил установленный пунктами 2.4, 4.4 договора от 10.09.2009 № 3/1 срок передачи дольщику объекта долевого строительства, Носов А.М. обратился в рамках дела о банкротстве застройщика с заявлением о включении его требования по пене в сумме 1 275 436,43 руб., начисленных за период с 01.04.2010 по 23.12.2012, в реестр требований кредиторов должника.

При рассмотрении заявления кредитора судом первой инстанции установлено, что в акте приема-передачи квартиры от 24.12.2012 стороны указали на отсутствие у застройщика материальных претензий к дольщику, а у дольщика -  материальных претензий, претензий по качеству строительства объекта и срокам ввода объекта в эксплуатацию к застройщику.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что данное условие надлежит рассматривать как согласованное сторонами изменение условий договора о сроках исполнения обязательства по передаче объекта участнику долевого строительства.  

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд указал, что, реализуя полномочия осуществлять принадлежащее ему право по своему усмотрению, Носов А.М. признал дату передачи ему квартиры как выполненную без нарушения срока, подтвердив отсутствие претензий по сроку ввода объекта.

Довод кредитора о том, что у него не было возможности отказаться от подписания данного акта приема-передачи, не принят судом первой инстанции во внимание, так как сведений о том, что подписание акта и принятие имущества произошло против воли кредитора, либо при наличии иных пороков его воли, не имеется.

Принятие имущества без претензий к срокам исполнения обязательств, по мнению суда первой инстанции, является признанием кредитором изменения этих сроков, совпадающих в датой фактического исполнения обязательств.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для отказа судом первой инстанции в удовлетворении требований кредитора.

Апелляционный суд считает данные выводы суда первой инстанции ошибочными ввиду следующего.

Согласно частью 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации  договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В соответствии с частью 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

В соответствии с  пунктами 3 и 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Договор в обязательном порядке должен содержать срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

При отсутствии в договоре условий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, такой договор считается незаключенным.

Из приведенной нормы Федерального закона следует, что срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства является существенным условием договора.

Таким образом, соглашение участников долевого строительства об изменении условий договора о сроках передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства, как и сам договор, подлежит государственной регистрации.

В соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 договора об участии в долевом строительстве № 34 от 30.09.09 и статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"