Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2014 по делу n А32-27231/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования, государственного заказчика, в том числе для реализации федеральных или региональных целевых программ.

Из буквального толкования условий спорного контракта следует, что данный контракт заключен в целях обеспечения муниципальных нужд, муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального ремонта" по данному контракту является заказчиком, источником финансирования является муниципальный бюджет (пункты 1.1, 2.5 контракта).

Указание в контракте МКУ "Управление капитального ремонта" как заказчика не исключает ответственности публично-правового образования перед исполнителем по вышеуказанному контракту, заключенному для нужд муниципального образования.

Данная правовая позиция высказана Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа в постановлении от 19.09.2013 по делу № А32-4348/2013, имеющему преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об изменении резолютивной части решения и взыскании неустойки с муниципального образования в лице МКУ «Управление капитального строительства» за счет средств местного бюджета.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.01.2014 по делу № А32-27231/2013 изменить.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с муниципального образования город-курорт Сочи в лице МКУ "Управление капитального ремонта" (ОРГН 1112366006830, ИНН 2320193411) за счет казны муниципального образования город-курорт Сочи в пользу ООО "Радострой" (ОГРН 1037600808651, ИНН 7606047680) 43 694 руб. 04 коп. неустойки, 13673 руб. 88 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе».

Возвратить ООО "Радострой" (ОГРН 1037600808651, ИНН 7606047680) из федерального бюджета 5451 руб. 12 коп. излишне оплаченной государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                                             Еремина О.А.

Судьи                                                                                                               Ковалева Н.В.

                                                                                                                  Чотчаев Б.Т.