Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2014 по делу n А53-15256/2013. Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)

при любом толковании этих документов, представляемых в интересе заказчика исключительно для целей настоящего мирового соглашения и разрешения настоящего спора.

6. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Таганрогское ДСУ» и МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок до 05.09.2014 совместно получают заключение госстройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

7. В случае нарушения МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» указанных в пункте 2 настоящею мирового соглашения сроков оплаты ООО «Таганрогское ДСУ» вправе на основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

8. В случае нарушения ООО «Таганрогское ДСУ» сроков передачи документации, указанных в пунктах 4- 6 настоящего мирового соглашения, МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» вправе на основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и для Арбитражного суда Ростовской области. Мировое соглашение вступает в силу после подписания его обеими сторонами и утверждения Арбитражным судом Ростовской области.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу по пункту 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нам известны.

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии   арбитражного   процесса   и   при   исполнении   судебного   акта.   Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. В соответствии с частью 4 указанной статьи мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

В силу статьи 140 Кодекса мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Представленный суду текст мирового соглашения подписан уполномоченными лицами – представителем ООО  «Таганрогское ДСУ» Каращуком В.С. по доверенности от 01.11.2013, начальником МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» Шестаковым А.В., представителем администрации Миллеровского района Хмелевым И.В. по доверенности от 14.01.2014 (т. 11 л.д. 128).

Обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав и законных интересов других лиц, заключенным сторонами соглашением судом не установлено, противоречий закону не выявлено.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Мировое соглашение проверено с учетом требования указанных норм. Оснований к отказу в утверждении мирового соглашения апелляционный суд не усматривает.

При таких условиях, мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом. В случае утверждения мирового соглашения, в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу прекращается, в связи с этим решение суда первой инстанции подлежит отмене.

По смыслу части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу из федерального бюджета возвращается половина уплаченной им государственной пошлины. Согласно части 4 статье 110 Кодекса при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

В соглашении стороны определили, что судебные расходы истца по уплате государственной пошлины по иску и на проведение судебной экспертизы относятся на истца.

Платежными поручениями № 1527 от 22.07.2013, № 1528 от 22.07.2013, № 1529 от 22.07.2013 (т. 1 л.д. 12-15) истцом уплачена государственная пошлина в общем размере 204000 рублей.

Таким образом, истцу подлежит возврату из федерального бюджета 102000 рублей уплаченной государственной пошлины по иску.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.03.2014 по делу № А53-15256/2013 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Таганрогское ДСУ», МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" и администрацией Миллеровского района, на следующих условиях:

1. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» уплачивает ООО «Таганрогское ДСУ» в определенном настоящим соглашением порядке согласованные денежные средства в размере 8356803 руб. 37 коп. (восемь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот три рубля 37 копеек), в том числе НДС 18 %, за выполненные работы по муниципальному контракту № 2012.86357 от 06.08.2012, в следующем порядке:

оплата денежных средств производится МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок до 15.09.2014;

возможная просрочка при осуществлении МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» всех необходимых действий для получения денежных средств по соглашению сторон подлежит исчислению не ранее чем с 15.10.2014, что может являться основанием к исковому производству из такой просрочки МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района».

2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Таганрогское ДСУ» принимает на себя все им в суде первой инстанции совершенные расходы по оплате услуг экспертизы и оплаченную государственную пошлину.

3. Стороны договариваются о том, что но настоящему мировому соглашению в целях исполнения МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» пункта 2-го соглашения по настоящему мировому соглашению ООО «Таганрогское ДСУ» обязуется в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», передать МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок до 21.07.2014:

- акты выполненных работ (КС-2), счета, счета-фактуры, справки о стоимости работ (КС-3).

Стороны   оговаривают,   что   указанные   документы   первичного   бухгалтерского   учета передаются с датой 18.07.2014, что не имеет никакого будущего значения для возможного определения просрочки на стороне подрядчика. При этом сумма в этих документах по соглашению сторон определяются в соответствии с настоящим соглашением - в размере 8356803 руб. 37 коп. (восемь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот три рубля 37 копеек), в том числе НДС 18 %, за выполненные работы по муниципальному контракту № 2012.86357 от 06.08.2012, с представлением таковых в место нахождения МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» не позже 21.07.2014.

4. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Таганрогское ДСУ» обязуется передать МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок до 25.08.2014:

- гарантийный паспорт на законченный реконструкцией объект капитальною строительства;

- схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;

- исполнительные геодезические съемки планового расположения объекта - основной дороги - на местности, и планово-высотного расположения примыканий и пересечений к ней:

- справку от филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Миллеровский РЭС, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, о выполнении технических условий при строительстве, заверенных печатью этой организаций;

- проектно-сметную документацию;

- акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) - с датой 18.07.2014 с толкованием этого условия в порядке, определенном следующим абзацем настоящего мирового соглашения.

Без правовых последствий просрочки ООО «Таганрогское ДСУ» обязуется представить МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» справку, подтверждающую соответствие параметров реконструированного объекта капитального строительства проектной документации от 18.07.2014 и той же датой справку, подтверждающую соответствие реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов - все но типовой форме. Указанные даты не определяют просрочку на стороне подрядчика, ни при каких обстоятельствах, при любом толковании этих документов, представляемых в интересе заказчика исключительно для целей настоящего мирового соглашения и разрешения настоящего спора.

5. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Таганрогское ДСУ» и МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок до 05.09.2014 совместно получают заключение госстройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Прекратить производство по делу.

Возвратить ООО «Таганрогское ДСУ» (ОГРН 1066154006214, ИНН 6154099248) из федерального бюджета 102000 рублей государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                                             Еремина О.А.

Судьи                                                                                                               Ковалева Н.В.

                                                                                                                  Чотчаев Б.Т.