Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2014 по делу n А71-13434/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-8136/2013-АК

г. Пермь

25 сентября 2014 года                                                   Дело № А71-13434/2012­­

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 сентября 2014 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Борзенковой И.В.,

судей Голубцова В.Г., Гуляковой Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Горбуновой Л.Д.,

при участии:

от истца Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска (ИНН 1833046562, ОГРН 1071840007909) – не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика ООО «Удмуртские коммунальные системы» (ИНН 1833037470, ОГРН 1051801824876) –Адамова К.В., доверенность от 28.04.2014, предъявлен паспорт;

от третьих лиц 1) Управления имущественных отношений Администрации г. Ижевска, 2) Индустриального РОСП Г. Ижевска УФССП России по Удмуртской Республике – не явились, извещены надлежащим образом;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска

на определение Арбитражного суда Удмуртской Республики об отсрочке исполнения судебного акта

от 02 июля 2014 года

по делу № А71-13434/2012,

принятое судьей Сидоренко О.А.,

по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска

к ООО «Удмуртские коммунальные системы»

третьи лица: Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска, Индустриальный РОСП г. Ижевска УФССП России по Удмуртской Республике

об обязании ответчика выполнить работы по капитальному ремонту и реконструкции арендованного имущества,

установил:

26.06.2014 ООО «УКС» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики  с заявлением об отсрочке исполнения решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.05.2013 и постановления исполнительного производства № 83525/13/19/18, возбужденного Индустриальным РОСП г. Ижевска УФССП России по Удмуртской Республике по делу №А71-13434/2012.

Определением суда Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.07.2014 предоставлена отсрочка исполнения решения до 30.11.2014. Производство по заявлению о приостановлении исполнительного производства по делу прекращено.

Не согласившись с судебным актом в части, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска обратилось с апелляционной жалобой, согласно которой просит определение суда отменить и отказать в удовлетворении требований. Заявитель жалобы указывает, обстоятельства дела свидетельствуют о наличии возможности выполнения работ по объектам инженерной инфраструктуры. Доказательства, свидетельствующие о невозможности исполнения судебного акта, ответчиком в суд не представлены. Предоставление отсрочки до 30.11.2014 не согласуется со сроками, предусмотренными правовыми актами в сфере теплоснабжения и заключенному договору аренды. Согласование титулов по срокам выполнения ремонтов происходило с учетом требований к готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду.

В письменном отзыве ООО «УКС» просит определение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения, поскольку выводы суда законны и обоснованны. Предоставление отсрочки судом не может препятствовать готовности объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. Спорные работы выполняются параллельно с текущим и капитальным ремонтом теплосетевого имущества, запланированным на 2014г.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просит определение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Истец и третьи лица о времени и месте рассмотрении апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в заседание суда представителей не направили, что в порядке п.3 ст.156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела без их участия.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в обжалуемой части.

Из материалов дела следует, что  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска, уточнив исковые требования, обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к ООО «Удмуртские коммунальные системы» об обязании ответчика выполнить работы по капитальному ремонту и реконструкции арендованного имущества по договору аренды имущества (долгосрочному) от 05.12.2007 № 518 согласно Титулу реконструкции (технического перевооружения) объектов инженерной инфраструктуры г. Ижевска на 2011г. в части объектов, указанных в ходатайстве от 08.05.2013.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.05.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2013, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.10.2013, решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.05.2013 отменено, исковые требования удовлетворены.

09.08.2013 Арбитражным судом Удмуртской Республики выдан исполнительный лист серии АС № 006062265.

25.11.2013 судебным приставом-исполнителем Индустриального РОСП г. Ижевска УФССП России по Удмуртской республике возбуждено исполнительное производство № 83525/13/19/18.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.12.2013 ООО «УКС» предоставлена отсрочка исполнения решения суда от 17.05.2013 на срок до 01.07.2014.

ООО «УКС», обращаясь с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения, указывает на выполнение части работ, согласно судебному акту. При этом, по 8 объектам в 2012-2013гг. выполнены работы, а оставшиеся объекты включены в ремонтную программу 2014г., объемы и сроки выполнения которой согласованы с Управлением имущественных отношений Администрации г. Ижевска. Заявитель указывает на невозможность исполнения решения суда до 01.07.2013, поскольку обществом проводится реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по всему городу Ижевску и городу Сарапулу. В отношении заявителя также имеются исполнительные производства, по которым необходимо проведение реконструкции тепловых сетей, что требует трудовых и материальных затрат.

Суд первой инстанции при рассмотрении заявления пришел к выводу о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, предоставил отсрочку исполнения до 30.11.2014.

Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, материальное право применено верно.

Согласно ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Суд первой инстанции, приняв во внимание объективную невозможность единовременного выполнения работ согласно Титулу реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, учитывая значительный объем дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, правомерно удовлетворил заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.

Кроме того, суд первой инстанции верно указал, что отказ в удовлетворении ходатайства ответчика и наложение штрафов на должностных лиц ответчика в связи с неисполнением решения суда не приведет к более быстрому исполнению решения суда.

Согласно представленным копиям Титула технического перевооружения объектов инженерной инфраструктуры, арендованных по договору от 05.12.2007 на 2014г., Титула текущих ремонтов на 2012г. согласованы объемы и сроки выполнения, в том числе спорных работ.

Предоставление отсрочки не может препятствовать готовности объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону, поскольку сроки по исполнению решения суда включают в себя не только выполнение работ, а также оформление, согласование и подписание актов выполненных работ, сверкой с истцом.

Представленные заявителем доказательства позволяют сделать вывод о том, что в отношении исполнения судебного акта имеются объективные обстоятельства, затрудняющие его исполнение, и о возможности, в случае непредоставления отсрочки исполнения, ухудшения хозяйственной деятельности организации.

В отсутствие в материалах дела доказательств, опровергающих сведения представленных ответчиком доказательств, доводы апелляционной жалобы судом отклоняются.

Таким образом, определение суда является правильным, отмене не подлежит.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 176, 258, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.07.2014 по делу №А71-13434/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

И.В. Борзенкова

Судьи

В.Г. Голубцов

Г.Н. Гулякова