Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2009 по делу n А50-16122/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

день просрочки. Уведомлением об одностороннем расторжении договора подряда от 1.08.06 ООО фирма «Май» сообщила ИП Авакяну М.С. о расторжении договора от 1.08.06, уведомление направлено подрядчику 26.12.07. Период просрочки определен истцом с 1.04.07 по 25.12.2007. Стоимость невыполненных работ по договору указана в расчете пени – 6915001р.90к., состоит из стоимости выполненных работ подрядчиком, отраженных в актах приемки, но не принятых к оплате заказчиком. Судом установлена задолженность истца по встречному иску по оплате выполненных работ по договору подряда в сумме 6628425р.50к. Расчет суммы пени, соответствующий указанным обстоятельствам, учитывающий сроки фактического выполнения работ суду не представлен. Суд первой инстанции правомерно отказал истцу по встречному иску в удовлетворении требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору от 1.08.06г.

        Таким образом, судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм материального или процессуального права, которые в силу ст.270 АПК РФ являются основанием для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

        В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на Общество с ограниченной ответственностью фирма «Май».

        Руководствуясь ст. ст.258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

        Решение Арбитражного суда Пермского края от 26 февраля 2009 года по делу № А50-16122/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

        Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

        Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

         Председательствующий                                               Е.Е.Васева

Судьи                                                                             Л.Ф.Виноградова

                                                                                                  Т.Н.Хаснуллина