Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2013 по делу n А35-13153/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

2 000 руб.

Таким образом, с учетом частичного удовлетворения апелляционной жалобы, с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать            1 800 руб. 00 коп.

Окончательно с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать 2 300 руб. 01 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст. ст. 110, 266 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Курской области от 10.07.2013 по делу № А35-13153/2012 в обжалуемой части изменить, апелляционную жалобу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» (ИНН 4632160704, ОГРН 1124632001053) - удовлетворить частично.

Исковые требования областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» (ИНН 4632160704, ОГРН 1124632001053) о взыскании неустойки за просрочку начальных сроков выполнения работ за период просрочки с 20.11.2012 по 03.12.2012 удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПК Технолоджи» (ИНН 4632125435, ОГРН 1104632009151) в пользу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» (ИНН 4632160704, ОГРН 1124632001053) неустойку в размере 6 334 руб. 68 коп. за период с 21.11.2012 по 30.11.2012.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки за просрочку начальных сроков выполнения работ за период просрочки с 20.11.2012 по 03.12.2012 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПК Технолоджи» (ИНН 4632125435, ОГРН 1104632009151) в доход федерального бюджета 2 300 руб. 01 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья                                  А.С. Яковлев

Судьи                                                                          Е.Е. Алферова

                                                                                    Н.П. Афонина