Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2010 по делу n А39-5018/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

600017, г.Владимир, ул. Березина, д. 4

http://1aas.arbitr.ru

_______________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир                                                                                                                                 

«19» мая 2010 года                                                              Дело №А39-5018/2009

Резолютивная часть постановления  объявлена 14.05.2010.

Полный текст постановления изготовлен 19.05.2010.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Назаровой Н.А.,

судей Насоновой Н.А.,  Малышкиной Е.Л.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Доброхотовой Н.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», г.Саранск, на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 29.01.2010 по делу                     №А39-5018/2009, принятое судьей Никишиной Т.Л., по иску общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания», г.Саранск, к обществу с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», г.Саранск, о взыскании 122 531 руб. 32 коп. задолженности,                12 605 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», г.Саранск, к обществу с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания», г.Саранск, о взыскании                 211 979 руб. 20 коп. неустойки за нарушение сроков начала и окончания работ по договору №7/02 от 28.02.2008,

при участии: от заявителя (ООО «ВКМ-Сталь») – представитель не явился, надлежаще уведомлен о месте и времени судебного разбирательства (почтовое уведомление №24469);

от истца (ООО «Саранская Строительно-инвестиционная компания») – Осипова В.Ю. по доверенности от 15.12.2009 (сроком на 1 год),                 Нужина К.В. по доверенности от 05.08.2009 (сроком на 1 год), Пановой С.Е. по доверенности от 13.05.2010 (сроком на 1 год),

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания», г.Саранск (далее – истец, общество с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания»), обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», г.Саранск (далее – ответчик, общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь»), о взыскании 122 531 руб. 32 коп. задолженности за выполненные по договору подряда № 7/02 от 28.02.2008 работы и 12 605 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

До разрешения спора по существу общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с встречным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» о взыскании                           211 979 руб. 20 коп. договорной неустойки за нарушение сроков начала и окончания выполнения работ по договору № 7/02 от 28.02.2008.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 29.01.2010 исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» удовлетворены, с общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» взыскано  122 531 руб. 32 коп. задолженности за выполненные по договору подряда № 7/02 от 28.02.2008 работы и 12 605 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами; встречные исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» взыскано 11 776 руб. 62 коп. договорной неустойки, 5 739 руб. 58 коп. расходов по уплате государственной пошлины. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному искам с общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» взыскано 122 531 руб. 32 коп. задолженности по оплате за выполненные работы, 828 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами; с  общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере                4 202  руб. 73 коп.; с общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» 5 739 руб. 58 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», не согласившись с указанным судебным актом, обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 29.01.2010 отменить в части взыскания договорной неустойки в размере 11 776 руб. 62 коп. на основании пункта 2 части 2 статьи 270 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с применением закона, не подлежащего применению, и принять по делу новый судебный акт, удовлетворяющий встречное исковое требование в полном объеме.

Оспаривая решение суда, заявитель указывает, что, применив статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшив заявленную к взысканию сумму неустойки, суд нарушил право общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» на защиту нарушенного гражданского права, предоставленного статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, по мнению заявителя, суд, снизив размер договорной неустойки до размера ставки рефинансирования, нарушил право общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» на свободу заключения договора.

Заявитель жалобы, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства, в заседание суда не явился.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» представил и огласил отзыв на апелляционную жалобу, в которой просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение суда в части удовлетворения встречных исковых требований отменить, в удовлетворении встречного иска отказать в полном объеме. Считает, что суд неполно выяснил обстоятельства,  имеющие значение для дела, выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, а именно: суд не учел, что договор подряда № 7/02 от 28.02.2008 не мог быть подписан ранее 20.05.2008, т.е. до момента согласования его Комиссией по реализации проекта реконструкции. Также суд не оценил акт освидетельствования скрытых работ, из которого следует, что к марту 2008 года работы уже велись и были завершены. Вместе с тем, по мнению истца, акт о приемке выполненных работ, составленный без указания периода их выполнения, не может являться доказательством выполнения работ с нарушением сроков.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в отсутствие  представителя заявителя жалобы, надлежащим образом извещенного о дате и месте судебного разбирательства.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 25 постановления № 36 от 28.05.2009 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащем образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, возражений по проверке только части судебного акта до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что при наличии в пояснениях к жалобе либо в возражениях на нее доводов, касающихся обжалования судебного акта в иной части, чем та, которая указана в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях и возражениях на жалобу.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в обжалуемой части в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев в открытом судебном заседании дело, проверив доводы заявителя апелляционной жалобы, истца по первоначальному иску, апелляционный суд не нашел оснований для отмены  судебного акта.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» (заказчик) 28.02.2008 заключен договор подряда №7/02, в соответствии с условиями которого подрядчик принял на себя обязательства по выполнению за свой риск собственными или привлеченными силами и средствами комплекса работ по реконструкции цеха №1 на устройство фундаментов под ленточный конвейер на участке ХТС общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь», согласно чертежу 012057/03 АС-1, по адресу: г.Саранск, Александровское шоссе, 22 в соответствии с локальными сметами и сдать результаты работ, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Согласно пункту 2.1 договора стоимость объемов работ составляет              245 062 руб. 65 коп., в том числе НДС 18% – 37 382 руб. 44 коп.

В пункте 4.1 договора стороны согласовали сроки выполнения работ: работы должны быть начаты в течение 10 дней со дня подписания договора и завершены в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 и справка КС-3) (пункт 5.5 договора).

Неполная оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ явилась основанием для предъявления обществом с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» иска о взыскании                122 531 руб. 32 коп. задолженности за выполненные работы и                                12 605 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ: начального и конечного, общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» обратилось с встречным иском о взыскании неустойки в размере 211 979 руб. 20 коп.

Оценив условия договора подряда №7/02 от 28.02.2008, суд приходит к выводу, что у сторон возникли отношения, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком работ производится в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Саранская Строительно-инвестиционная компания» выполнило работы, предусмотренные договором, на сумму 245 062 руб. 65 коп., что подтверждается  имеющимися в материалах дела, подписанными сторонами без замечаний справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от июня 2008 года и актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от июня 2008 года.

Решение в части удовлетворения исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Саранская Строительно-инвестиционная компания» не оспаривается, поэтому в данной части законность и обоснованность судебного акта в силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционным судом не проверяется.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда № 7/02 от 28.02.2008 работы должны быть начаты в течение 10 дней со дня подписания договора и завершены в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Согласно пункту 9.8 договора за нарушение сроков выполнения