Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2012 по делу n А54-3385/2009. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская улица, дом 1, город Тула, 300041, телефон: [phone], факс: [phone],

e-mail: [email protected], сайт: http://20aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тула

 Дело № А54-3385/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 28.08.2012

Постановление изготовлено в полном объеме  30.08.2012

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Рыжовой Е.В., судей Волковой Ю.А., Каструбы М.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Патрикеевой Е.В., в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу (регистрационный номер 20АП-4097/2012) общества с ограниченной ответственностью «РСК-Центр» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2012 по делу № А54-3385/2009 (судья Бугаева Н.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Микроклимат-М» (город Рязань, ОГРН 1026201268048, ИНН 6231055960) к обществу с ограниченной ответственностью «РСК-Центр» (Рязанская область, село Захарово, ОГРН 1026200597345, ИНН 6202003534), третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНКОМПЛЕКТ» (город Москва, ОГРН 1026200699216, ИНН 6215011557), о взыскании задолженности в сумме 1 234 131 рубль 03 копейки и неустойки в сумме 425 375 рублей 82 копейки, при участии представителей истца – Логинова С.В. (доверенность от 16.09.2011), Баевой Г.С. (доверенность от 12.03.2012 № 3), установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Микроклимат-М» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РСК-Центр» о взыскании задолженности по договору субподряда от 27.07.2006 и дополнительного соглашения к нему в сумме 1 234 131 рубля 03 копеек и неустойки за период с 15.08.2006 по 12.10.2006 в сумме 50 200 рублей и за период с 29.08.2008 по 01.07.2009 в сумме 375 175 рублей 82 копейки (том 1, л.д. 3-6).

В ходе рассмотрения дела определениями суда от 01.09.2009, 16.09.2010, 21.01.2011, 28.04.2011, 20.07.2011, 25.10.2011 по делу назначались судебные экспертизы, в том числе дополнительная и повторная, проведение которых было поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-оценочная компания «ТРИУМФ» (том 1, л.д. 86-90; том 2, л.д. 87-91; том 3, л.д. 45-49, 91-95; том 4, л.д. 7-12, 46-52; том 5, л.д. 16-20).

Экспертные заключения по результатам проведенных судебных экспертиз      № 095-Ст/09 от 17.08.2010 (том 2, л.д. 26-47), дополнительных судебных экспертиз № 0166-Ст/10 от 09.12.2010 (том 3, л.д. 9-15), № 0182-Ст/2011 от 09.03.2011 (том 3,   л.д. 60-67), № 0198-Ст/2011 от 30.05.2011 (том 3, л.д. 120-126), повторной судебной экспертизы № 08-12/СТ-11 от 26.12.2011 (том 4, л.д. 90-118), дополнительное экспертное заключение повторной судебной экспертизы № 17-05/СТ-12 от 04.05.2012 (том 5,      л.д. 31-79) поступили в материалы дела.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2012 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взысканы задолженность в сумме                 1 234 131 рубля 03 копеек, неустойка в сумме 315 538 рублей, расходы по проведению судебной экспертизы в сумме 17 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано (том 5, л.д. 100-111).

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «РСК-Центр» обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2012 отменить как незаконное и необоснованное и принять по делу новый судебный акт (том 5, л.д. 116).

Заявитель, обосновывая доводы апелляционной жалобы, указывает на то, что истцом не выполнены заявленные в акте КС-2 от 28.08.2008 и не подписанные ответчиком объемы работ на сумму 3 598 484 рубля.

Заявитель отмечает, что работы на сумму 290 482 рубля не предусмотрены договором подряда и не согласовывались сторонами, стоимость 9 кондиционеров на сумму 633 051 рубля необоснованно включена истцом в акты КС-2 от 28.08.2012.

Заявитель жалобы указывает, что о мотивах отказа от подписания акта КС-2 от 28.08.2008 ответчик устно инфор­мировал истца.

Заявитель обращает внимание на то, что истец самостоятельно изменял наименование, количество, цену материалов и работ по договору подряда без согласования с ответчиком, в связи с чем, не вправе требовать взыскание стоимости работ, измененной без получения согласия ответчика.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, суд при принятии решения, основываясь на заключении дополнительной экспертизы, не учел положения, изложенные в заключении эксперта, о том, что в действительности имеют место те факты, что материалы, перечень работ и их стоимости фактиче­ски истцом изменялись без согласования с ответчиком (заказчиком).

   В заседании суда апелляционной инстанции представители истца, явившиеся в судебное заседание, возражали против доводов апелляционной жалобы, просили решение Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, представителей не направили.

С учетом мнения представителей истца, явившихся в судебное заседание, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика и третьего лица, не явившихся в судебное заседание, извещенных надлежащим образом о времени и месте его проведения, в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2012 проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца, явившихся в судебное заседание, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 27.07.2006 ООО «РСК-Центр» (инвестор), ООО «РЕГИОНКОМПЛЕКТ» (генподрядчик) и ООО «Микроклимат-М» (субподрядчик) заключили договор субподряда, по условиям которого субподрядчик обязуется разработать по заданию инвестора рабочий проект систем вентиляции и кондиционирования общественного здания (секции «А», «Б», «В»), расположенном по адресу: город Рязань, улица Ленина, дом 9 (том 1, л.д. 12-18).

Также в соответствии с пунктом 1.2 договора субподрядчик обязуется выполнить по заданию инвестора собственными силами и с использованием своих материалов работы по монтажу и пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования объекта в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами сметой (Приложение № 2) (том 1, л.д. 20) и графиком работ (Приложение № 3) (том 1, л.д. 21), являющимися неотъемлемыми частями договора. Произвести сдачу системы в эксплуатацию генподрядчику и инвестору.

Согласно пункту 1.3 договора стоимость работ по монтажу и пуско-наладке систем кондиционирования на секции «Б» 1 и 2 этажа объекта не входит в договорную цену по договору и оформляется сторонами дополнительным соглашением.

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ, с учетом стоимости материалов, определяется сметой, является фиксированной, с учетом стоимости проекта и его согласования, оборудования, расходных материалов, монтажных, пуско-наладочных работ составляет 4 000 000 рублей (в том числе НДС 18 % - 610 169 рублей 68 копеек).

04.12.2006 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда от 27.07.2006, которым предусмотрено проведение на объекте дополнительных работ стоимостью 89 236 рублей (том 1, л.д. 23).

22.02.2008 сторонами подписано дополнительное соглашение № 2 к договору субподряда от 27.07.2006, которым предусмотрено проведение на объекте дополнительных работ стоимостью 507 136 рублей (том 1, л.д. 25-26).

06.05.2008 сторонами подписано дополнительное соглашение № 3 к договору субподряда от 27.07.2006, которым предусмотрено проведение на объекте дополнительных работ стоимостью 34 802 рубля (том 1, л.д. 27).

05.06.2008 сторонами подписано дополнительное соглашение № 5/1 к договору субподряда от 27.07.2006, которым часть оборудования, подлежащего установке на объекте, была исключена, стоимость работ и оборудования составила 3 666 196 рублей (том 1, л.д. 22).

Во исполнение принятых по договору и дополнительных соглашений к нему обязательств истец выполнил работы, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: № 5 от 12.05.2008 на сумму 507 136 рублей, № 6 от 17.06.2008 на сумму                              34 802 рубля, б/н от 28.08.2008 на сумму 3 598 484 рубля, б/н от 29.08.2008 на сумму                    89 235 рублей 03 копейки (том 1, л.д. 40, 41, 42, 43).

Общая стоимость выполненных работ составила 4 229 657 рублей 03 копейки.

Акты от 28.08.2008 на сумму 3 598 484 рубля, от 29.08.2008 на сумму 89 235 рублей 03 копейки заказчиком не подписаны.

Оплата выполненных работ произведена ответчиком частично на общую сумму                    2 995 526 рублей платежными поручениями № 328 от 04.09.2006, № 339 от 06.09.2006,                 № 343 от 07.09.2006, № 405 от 13.10.2006, № 247 от 17.05.2007, № 142 от 12.03.2008, № 492 от 21.07.2008, № 29 от 18.03.2009, № 35 от 26.03.2009, № 314 от 26.05.2008, № 490 от 18.07.2008 (том 1, л.д. 29-39).

Ссылаясь на наличие у ответчика задолженности по договору и дополнительным соглашениям к нему в сумме 1 234 131 рубль 03 копейки, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском (том 1, л.д. 3-6).

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, правомерно удовлетворил их в части, исходя из следующего.

Подписанный сторонами договор по своей правовой природе и содержанию обязательств относится к категории договоров подряда, правовое регулирование которых осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами данного Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

В силу статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 указанного Кодекса.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора