Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 15.04.2012 по делу n А28-9202/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

начал в установленный срок, в ходе выполнения работы не приостанавливал, соглашений о переносе сроков выполнения работ с заказчиком не согласовывал. В силу указанного суд считает, что каких-либо препятствий в выполнении работы, на что ссылается заявитель в апелляционной жалобе, не имелось. Также, учитывая то, что подрядчик не воспользовался правом на приостановление работ, в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации он не вправе ссылаться на указанные им в жалобе обстоятельства.

При совокупности изложенного суд второй инстанции находит доводы апелляционной жалобы несостоятельными в полном объеме.

Оснований для отмены либо изменения решения арбитражного суда по приведенным в жалобе доводам не имеется.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являющихся безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

          В соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, подлежащая уплате при подаче апелляционной жалобы, относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2011г. по делу №А28-9202/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика общества с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в установленном порядке.

Председательствующий                                                    С.Г. Полякова

        Судьи                                                                                     О.Б. Великоредчанин

                                                                                                  А.В. Тетервак