Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 01.12.2013 по делу n А28-8562/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

о   проведении государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий  может  обратиться  заказчик, застройщик или уполномоченное  кем-либо из них лицо.

Таким  образом, апелляционная  жалоба  Администрации  города  Кирова   подлежит  частичному  удовлетворению, а  решение  Арбитражного  суда  Кировской  области    изменению.

На  основании   статьи  110  Арбитражного   процессуального   кодекса  Российской  Федерации с  ответчика  в  доход  федерального  бюджета  Российской  Федерации   подлежит  взысканию  государственная  пошлина. 

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом  2  статьи  269, статьёй  271 Арбитражного  процессуального  кодекса Российской  Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

      апелляционную жалобу   администрации города Кирова  удовлетворить  частично.

         Решение Арбитражного суда   Кировской области от 29.08.2013 по делу № А28-8562/2013   изменить. Принять  по  делу  новый  судебный  акт.

Взыскать  с   общества с ограниченной ответственностью "Институт по инженерным изысканиям и проектированию объектов строительства "Кировстройпроект" (ОГРН 1054316588677; ИНН 4345104015) в  пользу  администрации города Кирова (ОГРН 1024301340238; ИНН 4348005534)  276310  руб. 36  коп.  неустойки;  в  доход  федерального   бюджета 5263  руб. 10  коп.  государственной пошлине.

Во  взыскании   остальной  суммы  иска  отказать.

Арбитражному  суду  Кировской  области  выдать  исполнительные  листы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

   Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.

          Председательствующий                                                   А.В. Тетервак

          Судьи                                                                                             С.Г. Полякова

                                                                                                    А.Б. Савельев