Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 по делу n А82-8622/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

      ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров

30 октября 2015 года

Дело № А82-8622/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2015 года. 

Полный текст постановления изготовлен 30 октября 2015 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Поляковой С.Г., Тетервака А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бочаровой М.М.,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 26.08.2015 по делу № А82-8622/2015, принятое судом в составе судьи Стройковой М.А.,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Агро – Транзит» (ИНН: 7616007214, ОГРН: 1057601567495)

к департаменту организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН: 7601001643, ОГРН: 1027600684539)

о взыскании 305 964 рублей 47 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Агро-Транзит» (далее – истец, Общество) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Ярославской области к департаменту организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (далее – ответчик, Департамент) о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (муниципальному контракту № 46/13) от 19.11.2013 за период с 16.01.2014 по 31.03.2015 в размере 305964 руб. 47 коп.

Решением  Арбитражного суда Ярославской области от  26.08.2015 исковые  требования удовлетворены в сумме 304  297 руб. 97 коп., 9069 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Департамент с принятым решением  суда не согласен, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 26.08.2015 отменить, принять по делу новый судебный акт, уменьшить на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойку до 00 руб. 01 коп., сумму государственной пошлины возвратить истцу из федерального бюджета.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что просрочка платежей должна рассчитываться в рабочих днях. Кроме того, в период просрочки не подлежат включению день платежа. Кроме того, Департамент указывает, что задержка сроков оплаты не являлась для застройщика существенной, что исключает возникновение убытков у истца и является основанием для снижения неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также заявитель выразил несогласие с возложением на него обязанности по возмещению истцу уплаченной государственной пошлины, поскольку Департамент от ее уплаты освобожден, в подтверждение данного довода заявитель ссылается на решение по делу №А82-6212/2015.

ООО «Агро-Транзит» в отзыве на апелляционную жалобу доводы заявителя мотивировано отклонило, решение суда просило оставить без изменения, ходатайствовало о рассмотрении дела без участия своего представителя.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 19.11.2013 между Обществом (застройщик) и Департаментом (дольщик-департамент) на основании протокола аукционной комиссии заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - муниципальный контракт № 46/13 (далее - договор), предметом которого является участие города Ярославля в лице дольщика в долевом строительстве 15-ти однокомнатных квартир в многоквартирном малоэтажном жилом доме № 3 (стр.) с инженерными коммуникациями, расположенном по адресу: г. Ярославль, территория, ограниченная ул. Житейской, ул. 50 лет ВЛКСМ и городской чертой (далее квартиры).

В соответствии с п.п. 3.1, 3.4 договора общая стоимость участия в долевом строительстве (стоимость квартир) на момент заключения договора (муниципального контракта) НДС не облагается и составляет 20 380 275,20 руб. дольщик-департамент обязуется оплатить стоимость квартир, указанную в п. 3.1 договора в следующем порядке: первый транш - 10% от цены договора выплачивается застройщику не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации договора (муниципального контракта) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области; последующие платежи осуществляются на основании согласованного сторонами договора (муниципального контракта) в течение 20-ти рабочих дней со дня заключения договора (муниципального контракта). После его подписания сторонами договора (муниципального контракта) график финансирования становится неотъемлемой частью договора (муниципального контракта). Окончательный платеж в размере 5% от цены договора (муниципального контракта) производится дольщиком-департаментом застройщику в течение 20 рабочих дней с момента предоставления застройщиком дольщику-департаменту кадастровых паспортов помещений.

Согласно графику финансирования (приложение № 5 к муниципальному контракту):

- 1 транш в размере 2038027 руб. 52 коп. (10% от цены договора) выплачивается застройщику не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области,

- 2 транш в размере 5203284 руб. 48 коп. - в срок до 15 декабря 2013 года,

- 3 транш в размере 6059974 руб. 72 коп. - в срок до 30 апреля 2014 года,

- 4 транш в размере 6059974 руб. 72 коп.- в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи квартир,

- 5 транш в размере 1019013 руб. 76 коп. (5% от цены договора) - в течение 20 рабочих дней с момента предоставления застройщиком кадастровых паспортов помещений.

Согласно пунктам 5.2, 5.3 договора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Дольщик-департамент за невыполнение обязательств по контракту несет ответственность в соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд».

Факт выполнения работ подтверждается актом приема-передачи квартир от 11.12.2014, актом приема-передачи документации от 23.12.2014, имеющими печати и подписи сторон, и не оспаривается ответчиком.

Факт оплаты выполненных работ подтверждается представленным в материалы дела платежными поручениями.

Ссылаясь на наличие просрочки в оплате выполненных работ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

Частично удовлетворяя исковые требования со ссылкой на положения статей 309, 310, 314, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 9 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» суд первой инстанции установил факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, а также наличие просрочки ответчика в оплате выполненных истцом работ.

Проверив расчет истца, суд первой инстанции признал обоснованным довод ответчика о том, что началом периода начисления неустойки за просрочку платежа по 4 траншу следует принять 20.01.2015. По расчету суда, неустойка за период с 20.01.2015 по 31.03.2015 (69 дней) за нарушение сроков оплаты 4 транша составила 114 988 руб. 02 коп., а неустойка за весь исковой период определена судом в сумме 304 297 руб. 97 коп.

Пунктом 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если обязательство предусматривает день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, буквальное толкование статей 314, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что день уплаты задолженности кредитору включается в период расчета неустойки.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 по делу №А40-107594/12-47-1003, исключение из периода расчета дня уплаты неправомерно, поскольку полностью освобождает должника от ответственности за неисполнение денежного обязательства в случае просрочки платежа на один день. В день уплаты денежных средств кредитор либо ограничен по времени в возможности использовать причитающиеся ему денежные средства, либо полностью лишен такой возможности (например, если денежные средства поступили в банк, обслуживающий кредитора, в конце рабочего дня). Следовательно, недобросовестное поведение должника влечет неблагоприятные последствия для кредитора и ограничивает его права.

При данных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что расчет неустойки, составленный истцом, в обжалуемой части является правильным, в связи с чем доводы ответчика отклоняются.

Довод апелляционной жалобе о необходимости определения периода просрочки, исходя из рабочих дней, противоречит положениям части 9 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и потому также подлежит отклонению.

В остальном возражений относительно произведенного расчета неустойки апелляционная жалоба не содержит.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №81 от 22.12.2011 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» обязанность по предоставлению доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства возложена на ответчика.

Применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд должен установить реальное соотношение предъявленной неустойки и последствий невыполнения должником обязательства по договору, в целях соблюдения правового принципа возмещения имущественного ущерба, согласно которому не допускается применения мер карательного характера за нарушение договорных обязательств.

Указывая на наличие оснований для снижения неустойки до 01 копейки, ответчик соответствующих доказательств не представил.

Сам по себе доводов ответчика об отсутствии у  истца убытков самостоятельным и достаточным основанием для снижения неустойки являться не может, поскольку по смыслу статьи 330 ГК РФ кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. То есть указанная норма закрепляет правило о распределении судебных расходов между сторонами судебного процесса, по которому взыскание расходов по оплате государственной пошлины в пользу выигравшей стороны, ранее уплатившей в бюджет государственную пошлину, носит компенсационный характер.

Согласно разъяснениям пункта 21 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу.

Таким образом, в данном случае подлежит применению общий порядок распределения судебных расходов, предусмотренный главой 9 АПК РФ, и уплаченная Обществом государственная пошлина за подачу искового заявления подлежит взысканию в его пользу с Департамента, а аргументы заявителя о неправомерности возложения на него расходов по уплате государственной пошлины, подлежат отклонению, как основанные на неверном толковании норм права.

Таким образом, исследование представленных сторонами доказательств произведено арбитражным судом надлежащим образом. Этим доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Выводы о применении норм материального права соответствуют установленным судом по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а поэтому оснований для отмены решения арбитражного суда по приведенным в жалобе доводам не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

 На основании пункта 2 части 2 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель жалобы от уплаты государственной пошлины   освобожден, в связи с чем госпошлина по апелляционной жалобе взысканию не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение  Арбитражного суда Ярославской области от 26.08.2015  по делу № А82-8622/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Председательствующий                                      

А.Б. Савельев

Судьи                         

С.Г. Полякова

А.В. Тетервак