Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.01.2012 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» января 2012 г.

Дело №

г. Красноярск

А33-10194/2011

Резолютивная часть постановления объявлена «23» декабря 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен          «10» января 2012 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Петровской О.В.,

судей:  Гуровой Т.С., Хасановой И.А.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Шкреба К.В.,

при участии:

от ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»: Ивановой О.Н. – представителя по доверенности от 30.05.2011 № ВД-069-11,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества  «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» в лице Красноярского филиала

на решение Арбитражного суда  Красноярского края

от «12» октября 2011 года по делу  №А33-10194/2011, принятое судьей Трубачевым И.Г.,

установил:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1022401421350) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (ИНН 7715719854, ОГРН 5087746235836) о взыскании         2 194 425 руб. 52 коп. задолженности за выполненные работы.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12 октября 2011 года иск удовлетворен.

Не согласившись с данным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, указав, что суд первой инстанции пришел к неправильному выводу об обязанности заказчика совершить надпись об отказе от подписания акта приемки выполненных работ, так как при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.      Пунктом 9.4. договора предусмотрен такой порядок приемки работ: «После завершения всех работ субподрядчик направляет подрядчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ; в течение 15 рабочих дней с момента получения вышеуказанного уведомления подрядчик проводит предварительную проверку выполнения работ». Отказ сотрудников, прибывших на место приемки работ, подписать акт приемки нельзя считать уклонением от приемки работ. По результатам проверки ответчиком составлен  акт, от подписания которого отказалась начальник участка № 3 СМУ-924 ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» Зенченко, однако при приемке выполненных работ присутствовали представители сторонних организаций. При таких обстоятельствах мотивы отказа ответчика от подписания актов являются обоснованными. Кроме того, истец после  подписания актов в одностороннем порядке не уведомил ответчика об их подписании в одностороннем порядке.

Представитель истца, извещенного надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Дело рассматривается в его отсутствие в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика поддержала  доводы апелляционной жалобы. На вопрос суда пояснила, что претензия от 22.11.2010, в приложении к которой  указаны акты приемки выполненных работ № 1 и № 6, получена ответчиком, однако в адрес истца ответа на претензию или мотивированного отказа от подписания данных актов ответчиком не направлялось. Замечания к выполненным работам (возражения) также составлялись в одностороннем порядке.

Представитель пояснила также, что возможность проведения экспертизы объемов и качества выполненных работ отсутствовала, так как на объекте после выполнения работ истцом велись работы третьими лицами.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения дела, обстоятельства.

01.03.2010 между ответчиком (подрядчиком) и истцом (субподрядчиком) заключен договор субподряда № 33/10 на строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ, в соответствии с пунктом 2.1. которого подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами комплекс СМР по строительству системы топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ (топливно-транспортный цех - строительная часть (сооружение 111) (далее работ), в соответствии с утвержденным подрядчиком техническим заданием № 4.3.2., проектно-сметной документацией, и сдаче работ подрядчику в сроки, оговоренные настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.4. договора, субподрядчик обязуется полностью завершить работы указанные в п. 2.1. и сдать их результат подрядчику в сроки согласно графику производства работ (приложение № 3 к техническому заданию).

В соответствии с пунктом 3.1. договора, стоимость всех поручаемых субподрядчику работ по настоящему договору в соответствии с объектной сметой (приложение № 4 к техническому заданию), в базовых ценах 2001 г. составляет 1 703 337 руб., что составляет в текущих ценах составляет 8 944 223 руб., в том числе НДС - 18 % 1 364 373 руб. Индекс перехода от базовых к текущим ценам составляет без учёта НДС - 4,45.

В соответствии с пунктом 3.3. договора, стоимость работ, указанная в п.3.1. подлежит корректировке в процессе выполнение работ, окончательно определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и не может превышать стоимость, указанную в п.3.1. настоящего договора.

Согласно  4.2. договора расчеты по настоящему договору за фактически выполненные объемы работ производятся по выставленным субподрядчиком счетам путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в настоящем договоре.

В соответствии с пунктом 4.3. договора, расчеты производятся в следующем порядке:

- аванс на приобретение материалов перечисляется подрядчиком на расчетный счет субподрядчика в размере 30 % от общей стоимости договора, указанной в п. 3.1., в течение 20 рабочих дней от даты заключения настоящего договора;

- сумма аванса засчитывается в счет оплаты работ и ежемесячно погашается субподрядчиком пропорционально фактически выполненным объемам работ на основании актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 и выставленных субподрядчиком счетов.

В соответствии с пунктом 4.3.2. договора в редакции подписанного сторонами протокола разногласий от 24.03.2010 к договору субподряда от 01.03.2010 № 33/10, текущие платежи подрядчиком производятся ежемесячно в течение 20 календарных дней от даты приемки работ. Оплата производится после предоставления оригиналов следующих документов:

- Счет;

- Счет-фактура, составленная в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;

- Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с пунктом 4.3.3. договора в редакции подписанного сторонами протокола разногласий от 24.03.2010 к договору субподряда от 01.03.2010 № 33/10, окончательный    расчет производится    в    течение    20 календарных дней от даты окончательной приемки работ. Оплата производится после предоставления оригиналов следующих документов:

- счет, счет-фактура;

- акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2;

-   справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с пунктом 5.1. договора, сроки выполнения работ по объекту:

начало - дата по акту приема-сдачи объекта к производству;

окончание - 61 календарный день от даты начала работ.

В соответствии с пунктом 5.2. договора, договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 9.2. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, выполненные работы принимаются ежемесячно в срок до 15-го числа текущего месяца. Для приемки выполненных работ субподрядчик направляет подрядчику журнал учета выполненных работ по форме КС-6, акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подрядчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает предъявленные документы до 20 числа текущего месяца.

В соответствии с пунктом 9.4. договора, после завершения всех работ субподрядчик направляет подрядчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ. В течение 15 рабочих дней с момента получения вышеуказанного уведомления подрядчик проводит предварительную проверку выполнения работ.

В соответствии с пунктом 9.5. договора, обоснованные замечания подрядчика передаются субподрядчику. Устранение замечаний производится субподрядчиком за собственный счет и не подлежит оплате подрядчиком. Субподрядчик, устранив замечания подрядчика, повторно направляет подрядчику вышеназванное уведомление.

В соответствии с пунктом 9.6. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, в целях проведения окончательной приемки работ, создается приемочная комиссия с участием представителей всех заинтересованных сторон.

В соответствии с пунктом 9.7. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, приемочная комиссия проверяет соответствие выполненных  настоящему договору, включая исполнительную, приемо-сдаточную документацию на объемы работ; выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда и защите природной среды; проверяет качество выполненных работ и выполняет прочие мероприятия по установленной программе приемки.

В соответствии с пунктом 9.8. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, при отсутствии замечаний приемочной комиссией подписывается итоговый акт приемки выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.9. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, недостатки, обнаруженные приемочной комиссией при приемке выполненных работ, подлежат устранению до подписания итогового акта о приемки работ.

В соответствии с пунктом 9.10. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, субподрядчик письменно в установленный срок уведомляет приемочную комиссию об устранении недостатков, обнаруженных приемочной комиссией при приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.11. договора в редакции протокола разногласий от 24.03.2010, приемочная комиссия осуществляет проверку устранения недостатков и в случае подтверждения указанных субподрядчиком фактов составляет и подписывает справку об устранении недостатков, обнаруженных приемочной комиссией при приемке выполненных работ.

Стороны согласовали Техническое задание № 4.3.2. «Строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ» (топливно-транспортный цех (соор. № 111) - завершение строительства).

В приложении № 1 к Техническому заданию № 4.3.2. договора подряда № 33/10 от 01.03.2010 стороны указали перечень проектно-сметной документации: «Строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ» (топливно-транспортный цех (соор. № 111) - завершение строительства) в объеме Технического задания № 4.3.2.

В приложении № 3 к Техническому заданию № 4.3.2. стороны согласовали график производства работ, в соответствии с которым начало работ определяется датой по акту приема-сдачи объекта к производству работ, окончание работ - 61 календарный день от даты начала работ.

В приложении № 2 к Техническому заданию № 4.3.2. указана разделительная ведомость поставки оборудования и материалов между подрядчиком и субподрядчиком.

Приложением № 4 к Техническому заданию № 4.3.2. является объектная смета «Строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ» в объеме технического задания № 4.3.2.

01.09.2010 между ответчиком (подрядчиком) и истцом (субподрядчиком) было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 33/10 от 01.03.2010, в соответствии с пунктом 2.1. которого в состав договора включено Техническое задание № 4.3.2. ред. 1 «Строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ в объеме Технического задания № 4.3.2. ред. 1» (приложение № 3 к договору, являющееся его неотъемлемой частью).

В соответствии с пунктом 2.2. дополнительного соглашения от 01.09.2010 № 1, субподрядчик обязан завершить работы в рамках Технического задания № 4.3.2 (приложение № 1 к договору) и Технического задания № 4.3.2ред. 1 (приложение № 3 к договору) и сдать их результат подрядчику в срок до 01.11.2010.

В соответствии с пунктом 2.3. дополнительного соглашения от 01.09.2010 № 1, стоимость работ, являющихся предметом настоящего дополнительного соглашения, определяется на основании Технического задания № 4.3.2 ред.1 (приложение № 3 к договору) и в текущих ценах составляет не более 1 758 340,00 руб., включая НДС 18 %, исчисленный в установленном законом порядке.

Дополнительным соглашением от 01.09.2010 № 1 к договору субподряда № 33/10 пункт 3.1. договора изложен в новой редакции: «Стоимость всех поручаемых субподрядчику работ по настоящему договору в соответствии с объектной сметой (приложение № 4 к Техническому заданию № 4.3.2, и № 4.3.2ред.1), в текущих ценах составляет 10 702 563,00 руб., в том числе НДС 18 %.

Дополнительным соглашением от 01.09.2010 № 1 пункт 5.1. договора изложен в новой редакции: «Сроки выполнения работ по объекту в объеме Технического задания № 4.3.2. (приложение № 1 к договору) и Технического задания № 4.3.2. ред. 1 (приложение № 3 к договору) согласно графику производства работ (приложение № 3 к Техническому заданию № 4.3.2. и № 4.3.2. ред. 1).

Приложением № 3 к договору субподряда от 01.03.2010 № 33/10 является техническое задание № 4.3.2. ред. 1 «Строительство топливного хозяйства Железногорской ТЭЦ» (топливно-транспортный цех (соор. № 111) - завершение строительства) в объеме Технического задания № 4.3.2. ред. 1.

Приложением № 1 к техническому заданию № 4.3.2. ред. 1 к договору субподряда является перечень проектно-сметной документации по объекту.

Приложением № 2 к техническому заданию № 4.3.2. ред. 1 к договору субподряда является разделительная ведомость поставки оборудования и материалов между подрядчиком и субподрядчиком.

Приложением № 3 к техническому заданию № 4.3.2. ред. 1 к договору субподряда является график производства работ в объеме технического задания № 4.3.2. ред. 1, в соответствии с которым начало работ - 26.03.2010, окончание работ - 01.11.2010.

Истец указывает, что часть работ, выполненных по договору за период с апреля 2010 г. по сентябрь 2010 г., была принята и оплачена ответчиком.

09.11.2010