Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2013 по делу n А10-3486/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

обратился с иском за взыскание неустойки исходя из нарушения подрядчиком конечного срока контракта. Стоимость отдельных этапов работ в приложении№2 к контракту и других документах сторонами не согласовывалась и не устанавливалась, стоимость работ определена в контракте сторонами  в размере 513 777, 20 руб.

Следовательно, учитывая, что требования заявлены о взыскании неустойки за нарушение конечного этапа выполнения работ, судом правомерно исчислена неустойка исходя из цены всего контракта – 513 777,20 руб., указанное толкование следует из  норм ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также договора.

В данном случае для истца потребительскую ценность имело  выполнение не промежуточных этапов работ, а всех работ в целом, т.е. конечного этапа, так как выполнение промежуточных этапов исключало возможность для истца пользоваться технологической инфраструктурой в поликлинике. При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что условие  о неустойке является согласованным сторонами и не содержит неопределенности.

Аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, однако они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм материального и процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы повлечь его отмену, судом апелляционной инстанции не установлено в связи с чем, решение по делу подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 10 октября 2012 года по делу №А10-3486/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев.

Председательствующий                                                                                   К.Н. Даровских

Судьи                                                                                                                 О.А. Куклин

М.А. Клепикова