Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2012 по делу n А51-22840/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

соответствии с п.2 ст. 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п.1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Поскольку имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается то, что ответчик не приостановил выполнение работ до получения указаний истца о дальнейших действиях после направления уведомления, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что ответчик не вправе в обоснование доводов об отсутствии его вины в нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту ссылаться на изложенные в апелляционной жалобе препятствия.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 27.02.2012 по делу №А51-22840/2011  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.         

         Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Н.А. Скрипка

Судьи

 Т.А. Аппакова

С.М. Синицына