Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2010 по делу n 07АП-7128/10. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

отсутствие зашивки керамогранитом объекта «газгольдерная» по состоянию на 31.08.2008 и по состоянию на 10.09.2009. Факт готовности объекта по зашивке керамогранитом до момента завершения работ истцом по договору подряда ответчиком не доказан, материалами дела не подтвержден. Таким образом, подрядчик обоснованно приостановил работы по монтажу обрамления двух малых окон в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком встречных обязательств.

Доводы подателя жалобы явились предметом рассмотрения суда первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для отмены решения суда, поскольку судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, дана им правильная оценка и установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, не нарушены.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, 271, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

  П О С Т А Н О В И Л:

            Решение Арбитражного суда Алтайского края от 10.06.2010г. по делу №А03-1537/2010 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий                                                        Логачев К. Д.

Судьи                                                                                        Емашова Л.Н.

Фролова Н.Н.