Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2010 по делу n  07АП-7053/10. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

тем, из представленных истцом в материалы дела документов невозможно определить ни дату готовности строительной части лифтов для монтажа оборудования, ни дату, когда это оборудование было передано ответчику для монтажа, поскольку  предусмотренные пунктом 8.2.3 контракта акты готовности строительной части лифтов, актов готовности подмостей и ограждений мест установки соответствующего оборудования и акты передачи оборудования подрядчику (ОТИС) для монтажа, которые должны быть подписаны сторонами, в материалы дела не представлены.

Поскольку между сторонами отсутствует согласование о сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также факт передачи истцом ответчику в монтаж оборудования, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о недоказанности истцом  нарушения сроков выполнения ответчиком монтажных и пусконаладочных работ по монтажу лифтов, так и сам расчет суммы штрафа, который основан на периоде просрочки выполнения монтажных и наладочных работ (пункт 9.1 контракта).

В целом доводы апелляционной жалобы основаны на неправильном толковании норм права, не опровергают выводы суда, положенные в основу принятого решения, и не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.   

При изложенных обстоятельствах принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

 Руководствуясь статьей 156, пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного  процессуального кодекса  Российской Федерации, апелляционный  суд,    

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.06.2010г. по делу                  № А27-4901/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий:                                                                М.Х. Музыкантова

Судьи:                                                                                                          Т А. Кулеш

                                                                                                          Т.В. Павлюк