Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2014 по делу n А27-8172/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050 г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Томск                                                                                               Дело № А27-8172/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2014 г.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи О.А. Скачковой,

судей Л.А. Колупаевой, А.Л. Полосина,

при ведении протокола судебного помощником судьи А.С. Левенко без использования средств аудиозаписи,

при участии в заседании:

от истца - без участия (извещен),

от ответчика - без участия (извещен),

рассмотрев в судебном заседании дело по апелляционной жалобе открытого акционерного общества «Кемеровский механический завод»

на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 17 июля 2014 г. по делу № А27-8172/2014 (судья О.С. Андуганова)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Машсибпроект» (ОГРН 1065403050492, ИНН 5403188019, 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108/1)

к открытому акционерному обществу «Кемеровский механический завод» (ОГРН 1114205036000, ИНН 4205227909, 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 31)

о взыскании долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью «Машсибпроект» (далее - истец, ООО «Машсибпроект») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к открытому акционерному обществу «Кемеровский механический завод» (далее – ответчик, ОАО «КМЗ») о взыскании 211870 руб. долга и 18665,48 руб. пени по договору № 11/17 от 31.10.2011; 811471 руб. долга и 39753 руб. 75 коп. пени по дополнительному соглашению № 7 от 10.04.2012 к договору № 09/22 от 01.07.2009; 557230 руб. долга и 57847 руб. 44 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 12/13 от 16.04.2012.

Решением суда от 17.07.2014 исковые требования удовлетворены, с ОАО «КМЗ» в пользу ОАО «Кемеровский механический завод» взыскано 211870 руб. долга и 18665 руб. 48 коп. пени по договору № 11/17 от 01.09.2011, 811471 руб. долга и 39753 руб. 75 коп. пени по дополнительному соглашению № 7 от 10.04.2012 к договору № 09/22 от 01.07.2009, 557230 руб. долга и 57847 руб. 44 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 12/13 от 16.04.2012, всего – 1696837 руб. 67 коп. Кроме того суд взыскал с ОАО «КМЗ» в пользу ОАО «Кемеровский механический завод»  на случай неисполнения судебного акта проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму в размере 1696837 руб. 67 коп. с даты вступления решения суда в законную силу до фактического его исполнения по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает на то, что суд первой инстанции не усмотрел несоразмерность неустойки основному обязательству.

Подробно довод изложен в апелляционной жалобе.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Подробно доводы изложены в отзыве на апелляционную жалобу.

Стороны о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции своих представителя не направили. 17.09.2014 от истца поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя истца. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании в отсутствие представителей сторон.

В силу частей 5, 6 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Исходя из довода апелляционной жалобы, ответчик обжалует решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки, в части взыскания задолженности, процентов на случай неисполнения судебного акта и государственной пошлины судебный акт не обжалован, в отзыве соответствующих возражений не приведено.

Поскольку ни одна из сторон не настаивает на пересмотре всего судебного акта в целом, решение суда проверяется лишь в отношении выводов, относящихся к удовлетворению исковых требований о взыскании неустойки.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в обжалуемой части в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, 01.09.2011 между ООО «Машсибпроект» (исполнитель) и ОАО «КМЗ» (заказчик) заключен договор на выполнение проектных работ № 11/17, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя переутверждение проекта «Реконструкция и техперевооружение производства гильз и инструментального цеха на ФГУП «Кемеровский механический завод», г. Кемерово (пункт 1.1 договора).

По пункту 3.1 договора договорная цена согласована сторонами в протоколе о договорной цене и составляет 411870 руб., является фиксированной и не подлежащей изменению с момента подписания сторонами настоящего договора.

Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств указанных в протоколе согласования о договорной цене на расчетный счет исполнителя, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема – передачи выполненных работ (пункт 3.3 договора).

Во исполнение условий договора исполнителем выполнены работы и сданы заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 31.10.2011, подписанным  заказчиком без возражений относительно объемов, качества и стоимости выполненных работ.

Заказчиком оплачены выполненные работы частично в размере 200000 руб. по платежному поручению № 656 от 21.08.2013, в связи с чем сумма задолженности составила 211870 руб.

01.07.2009 между сторонами заключен договор № 09/22 на выполнение проектных и изыскательских работ, согласно которому заказчик (ФГУП «Кемеровский механический завод», впоследствии преобразованный в ОАО «Кемеровский механический завод» поручает, а исполнитель (ООО «Машсибпроект») принимает на себя разработку рабочей документации реконструкции и технического перевооружения производства гильз и инструментального цеха на ФГУП «Кемеровский механический завод», расположенного по адресу г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 1. Объем работ 2009 года (пункт 1.1 договора).

Договорная цена согласована сторонами в протоколе о договорной цене и составляет 572214 руб., является фиксированной и не подлежащей изменению с момента подписания сторонами настоящего договора (пункт 3.1 договора).

10.04.2012 в рамках указанного договора сторонами подписано дополнительное соглашение № 7 на дополнительные работы к договору № 09/22 от 01.07.2009 на выполнение проектных работ, в рамках которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: Рабочая документация по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства гильз и инструментального цеха на ФГУП «Кемеровский механический завод», г. Кемерово Объем работ на титул строительства 2012 год (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Пунктом 2.1 дополнительного соглашения указано, что договорная цена выполняемых работ согласована в протоколе о договорной цене и составляет 1114460 рублей.

Оплата по дополнительному соглашению производится заказчиком поэтапно за разработанную документацию в соответствии с календарных планом работ не позднее 5 банковских дней с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (пункт 2.2 договора). Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 09/22 от 01.07.2009 (пункт 3.3 дополнительного соглашения).

Во исполнений условий дополнительного соглашения исполнителем выполнены работы и сданы заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ № 9 от 20.09.2012 на сумму 557230 руб., № 10 от 26.12.2012 на сумму 557230 руб., акты подписаны заказчиком без возражений относительно объемов, стоимости и качества выполненных работ.

Оплата выполненных работ произведена заказчиком частично в размере 302989 руб. по платежному поручению № 597 от 10.07.2013, сумма оставшейся задолженности составила 811471 руб.

16.04.2012 между сторонами заключен договор № 12/13 на ведение авторского надзора за строительством, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: реконструкция и тех перевооружение производства гильз и инструментального цеха на ФГУП «Кемеровский механический завод» г. Кемерово (объем работ 2012 года). Исполнитель осуществляет авторский надзор за строительством объекта в соответствии со следующими документами: СП 11-110-99, приказ ООО «Машсибпроект» № 1 от 16 апреля 2012 года, которое является обязательным приложением к настоящему договору.

Согласно пункту 4.1 договора договорная цена работ, выполняемых по договору, согласована в протоколе о договорной цене и составляет 557230 руб.

Оплата по договору производится заказчиком поэтапно за выполненные работы в соответствии с календарным планом работ не позднее 5 банковских дней с момента подписания заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (пункт 4.2 договора).

Исполнителем выполнены работы и сданы заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 29.12.2012 сумму 557230 руб., акт подписан заказчиком без возражений относительно объемов, качества и стоимости выполненных работ.

Оплата работ заказчиком не произведена, сумма задолженности составила 557230 руб.

Указанные обстоятельства явились основанием ООО «Машсибпроект» для обращения в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу об их обоснованности.

Седьмой арбитражный апелляционный суд соглашается с данным выводом суда по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

В силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Проанализировав условия заключенного договора, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию нормами параграфа 1 главы 37 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика произвести оплату в соответствии с положениями статей 711, 720 ГК РФ является сдача подрядчиком результата работ заказчику.

Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, истцом выполнены работы по договору № 11/17 от 01.09.2011 на сумму 411870 руб., ответчиком произведена оплата в размере 200000 руб., сумма задолженности составила 211870 руб.

По дополнительному соглашению № 7 от 10.04.2012 к договору № 09/22 от 01.07.2009 истцом выполнены работы на сумму 1114460 руб., оплата ответчиком произведена частично, в размере 302989 руб., задолженность составила 811471 руб.

По договору № 12/13 от 16.04.2012 истцом выполнены работы на сумму 557230 руб., ответчиком не оплачены.

Весь объем работ подтвержден представленными в материалы дела актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными ответчиком без возражений относительно объемов, стоимости и качества выполненных работ.

Таким образом, заявленная к взысканию сумма задолженности в размере 1580571 руб. истцом обоснована и подтверждена, ответчиком не оспорена.

С учетом этого суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца 1580571 руб. задолженности.

В