Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2013 по делу n А46-5362/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

сторонами срока поставки и после извещения об отказе от приёмки и оплаты  спорного товара на основании письма № 220/1328ф от 21.03.2012.

До истечения согласованного сторонами срока поставки, равно как и до направления ООО «НТК «Криогенная техника» письма № 220/1328ф от 21.03.2012 истец не извещал ответчика о готовности продукции.

Учитывая положения пункта 1 статьи 408 ГК РФ, только надлежащее встречное исполнение одной стороной своего обязательства порождает у нее право требовать у другой стороны на основании пункта 3 статьи 328 ГК РФ обусловленного договором исполнения ее обязательства.

Ввиду нарушения срока поставки продукции и непередаче её в указанный срок, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отсутствии у истца права на основании пункта 3 статьи 328 ГК РФ требовать от ответчика оплаты спорной продукции.

При изложенных обстоятельствах, решение Арбитражного суда Омской области от 15.06.2013 по делу № А46-5362/2013 подлежит отмене, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

 Апелляционная жалоба ООО «НТК «Криогенная техника» подлежит удовлетворению.

 По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплаченной государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на ОАО «РПЗ».

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 15 июня 2013 года по делу № А46-5362/2013 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать открытого акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» (ОГРН 1025005116839, ИНН 5040001426; 140100, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Михалевича, 39) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» (ОГРН 1025500750164, ИНН 5503035908; 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 97, корп. 1) расходы по уплаченной государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 2 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.Н. Глухих