Расширенный поиск

Постановление Администрации Ростовской области от 12.03.2004 № 114

Документ имеет не последнюю редакцию.

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2004 N 114 г. Ростов-на-Дону

Об утверждении форм
государственных контрактов на
выполнение строительно-монтажных
и проектно-изыскательских работ

(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

С целью повышения ответственности участников инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов областной собственности, финансирование которых
осуществляется за счет бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить формы государственных контрактов на выполнение
строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства и
реконструкции, проектной продукции и комплексного (выборочного)
капитального ремонта на объектах областной собственности,
финансируемых из областного бюджета (приложения 1, 2, 3). (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
Формы государственных контрактов, утвержденные настоящим
постановлением, носят рекомендательный характер. Основные положения
государственного контракта уточняются по итогам конкурсных торгов в
зависимости от условий строительства или капитального ремонта объекта.
(Дополнен - Постановление Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
2. Главным распорядителям бюджетных средств не допускать
заключения контрактов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов, на которые отсутствуют
утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация и
положительное заключение экспертизы.
3. При проектировании и в условиях конкурсов на производство
работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов за счет средств
областного бюджета предусматривать 10 процентов от стоимости работ на
непредвиденные затраты.
Осуществлять оплату непредвиденных затрат по фактически
выполненным работам, выявленным в ходе реконструкции или капитального
ремонта.
4. Рекомендовать органам муниципальных образований области при
строительстве и капитальном ремонте объектов муниципальной
собственности разработать аналогичные формы. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области - министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Андриади Ю.Г.

Глава Администрации
(Губернатор) области В.Ф. Чуб

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства области

Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____- ГК
на выполнение строительно-монтажных работ на объектах
капитального строительства и реконструкции

(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

г. Ростов-на-Дону "___"________200___г.

_______________________________________________________Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель
бюджетных средств)

области, именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице
_____________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О. руководителя)

основании__________, с одной стороны,________________________________,
(организация, предприятие,
осуществляющее функции Заказчика)

именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_____________________________
(должность,

___________________________________, действующего на основании Устава,
Ф.И.О. руководителя)

с другой стороны, и___________________________________________________
(полное название предприятия, организации)

(лицензия __ СТ от ________г. N _____), определенное по результатам
конкурсных торгов, проведенных _______________________________________
____________________________, ________200__г. (протокол N ____),

именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице____________________________
(должность,

_________________________________, действующего на основании Устава, с
Ф.И.О. руководителя)

третьей стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее
- контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного
заказчика с использованием своих материалов, Заказчик - принять, а
Государственный заказчик - оплатить следующую работу:
_____________________________________________________________________,
согласно утвержденной проектно-сметной документации. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
графиком производства работ (приложение), составляющим неотъемлемую
часть государственного контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по конкурсу составляет ________ тыс. рублей
(в ценах на момент проведения конкурса).
2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 200___ году,
составляет ______ тыс. рублей (в том числе НДС). Финансирование работ
осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной
классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и
экономическая классификация). (В редакции Постановления Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
2.3. Остаточная стоимость работ ежегодно индексируется с учетом
прогнозного индекса - дефлятора Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации на момент заключения дополнительного
соглашения на текущий финансовый год. В случае отставания от графика
производства работ по вине Подрядчика индексация на невыполненный
объем работ не осуществляется.
2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает следующие
затраты:
на энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочных и
режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);
за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности,
соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану
объекта;
за пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим
инженерным коммуникациям;
затраты на ревизию оборудования;
на подготовку документов для оформления и регистрации прав
собственности на объект в соответствующих органах;
на непредвиденные расходы, которые принимаются к оплате после
составления актов на дополнительные работы, сметы; получения
положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области и утверждения их Государственным заказчиком.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.94 N 745 "Об авансировании подрядных работ на
объектах строительства для федеральных государственных нужд"
Государственный заказчик в течение трех дней после получения бюджетных
ассигнований перечисляет на счет Подрядчика аванс в соответствии с
расчетом обоснования авансирования в размере до 30 процентов стоимости
работ на планируемый квартал.
3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно по мере
выполнения работ равными долями от полученной в начале квартала суммы.
3.3. В случае невыполнения Подрядчиком графика производства работ
размер выделяемого аванса на следующий квартал уменьшается на сумму
непогашенного предыдущего аванса.
3.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется
Государственным заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости
выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами
выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком,
за минусом аванса, подлежащего погашению с начала квартала нарастающим
итогом, в течение трех дней после поступления бюджетных ассигнований
на счет Государственного заказчика.
Расчеты за выполненные работы осуществляются по конструктивным
элементам (проценту технической готовности) по этапам, предусмотренным
графиком производства работ на основании конкурсной ведомости объемов
работ, расцененной Подрядчиком.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
3.5. Документы на оплату выполненных работ (формы NN КС-2, КС-3)
представляются Государственному заказчику до 25-го числа текущего
месяца. Документы, предъявленные после 25-го числа, принимаются к
финансированию в следующем месяце. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
(Пункт исключен - Постановление Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
3.6. Подрядчик обязан вместе со справкой о стоимости выполненных
работ за отчетный период представить Заказчику набор работ и их
стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий
месяц (ожидаемое выполнение).
(Пункт исключен - Постановление Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком
производства работ, и ввести объект в эксплуатацию
"___"_______200___г. Подрядчик обязан приступить к работам с момента
передачи ему технической документации, строительной площадки и
перечисления первого авансового платежа. Моментом завершения
строительства считать дату подписания акта государственной комиссии о
приемке законченного строительством объекта.
4.2. Окончательный расчет (в размере 10 процентов стоимости работ
по настоящему контракту) за выполненные Подрядчиком работы
Государственный заказчик обязуется оплатить не позднее 30 дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе
приёмки недостатков.
4.3. Срок действия контракта:
начало - с момента подписания контракта;
окончание - выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и
в сроки, предусмотренные графиком производства работ; сдать работы
Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их
приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.
Осуществить разгрузку, приемку, складирование оборудования,
поставляемого Заказчиком. Утраченное, испорченное, разукомплектованное
по вине Подрядчика оборудование, поставленное Заказчиком, Подрядчик
восстанавливает за свой счет.
5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели
средствами все временные сооружения, необходимые для складирования
материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему
контракту.
5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций
на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных
инженерных сетей к действующим.
5.1.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране
строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций
и оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
5.1.6. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На
момент заключения настоящего контракта представить Государственному
заказчику вступивший в силу договор страхования на сумму настоящего
контракта на текущий финансовый год со сроком действия соответственно
графику производства работ. Условиями договора страхования
предусмотреть риск случайной гибели или повреждения объекта
строительства, материалов и оборудования, используемых при
строительстве, а также риск ответственности за причинение вреда
другим лицам при проведении строительно-монтажных работ. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приёмке
законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки
принадлежащее ему имущество.
5.1.8. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный
период, обеспечить наличие согласованного и утверждённого в
установленном порядке проекта производства работ.
5.1.9. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно
известить об этом Государственного заказчика.
5.1.10. Представить Государственному заказчику обеспечение
выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной
безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента от
суммы настоящего контракта на текущий финансовый год.
5.1.11. За месяц до ввода в эксплуатацию объекта (образования,
здравоохранения и культуры) представить Государственному заказчику
обеспечение гарантийных обязательств по кровлям, фасадам и инженерным
системам в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской
гарантии на сумму, составляющую 7 процентов стоимости конструктивов на
весь гарантийный срок. Банковская гарантия подлежит оплате по
письменному требованию Государственного заказчика в случае выявления
скрытых дефектов и нарушения качественных характеристик выполненных
работ.
5.1.12. В случае обнаружения в ходе строительства неучтенных в
технической документации работ, увеличивающих стоимость контракта,
немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика.
Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения
заключения проектной организации о целесообразности выполнения,
определения стоимости и источника их финансирования. (Дополнен -
Постановление Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с договором,
заключенным между Государственным заказчиком и _______________________
от _____200__ N ___.
5.2.2. Документально оформлять отвод земельного участка,
планируемого к застройке.
5.2.3. Передавать Подрядчику в двухнедельный срок после
заключения контракта утверждённую проектно-сметную документацию, в том
числе рабочие чертежи, сметы, разрешение на производство работ,
технические условия на временное подключение к действующим водо- и
энергосетям. (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
5.2.4. Передавать Подрядчику в установленные графиком
производства работ сроки оборудование в рамках поставки
Государственного заказчика.
5.2.5. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять
Государственному заказчику до 21-го числа отчетного месяца акты
выполненных работ по формам NN КС-2, П-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы,
установленные Госкомстатом России.
5.2.6. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по
строительству объекта.
5.2.7. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления
Подрядчика о завершении строительства организовать работу
государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.3. Государственный заказчик обязан:
5.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1
настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.
5.3.2. В установленные сроки довести до сведения Заказчика
утвержденные индексы-дефляторы изменения цен на строительно-монтажные
работы, а также передать извещения о проведенных оплатах выполненных
работ и других затрат по финансированию объекта.
5.3.3. Осуществить оплату Заказчику расходов по статье "Прочие
затраты" в пределах годового лимита по фактическим затратам.
5.4. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со
специализированными организациями на выполнение не более чем 30
процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по
согласованию с Государственным заказчиком. В этом случае Подрядчик
несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и
обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
5.5. Государственный заказчик имеет право:
5.5.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и
проводить проверку правильности оформления документации на выполненные
работы, а также прочих затрат по строительству объекта. Количество
проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.5.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.5.3. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.6. Заказчик имеет право:
5.6.1. Проводить выборочную проверку объемов выполненных
строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и
сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.6.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств,
предусмотренных пунктом 5.1 настоящего контракта, Подрядчик
уплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента от
стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый день
просрочки в установленном порядке. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом
сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в
размере 0,1 процента не перечисленной в срок, указанный в пунктах 3.1
и 3.4 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.
Государственный заказчик не несет ответственности за
несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным
поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика
или в связи с изменением лимитов финансирования.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает
другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит
на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то
Государственный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ
Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.
6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6.6. Заказчик несет ответственность за качество и объем принятых
работ, за невыполнение своих функций и неиспользование
предоставленных ему прав в соответствии с постановлением
Администрации области от 08.04.2002 N 146. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно
на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения,
настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления
уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём
переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном
порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны всеми сторонами.
9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых
убытков.
9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершённое
строительство передаётся на баланс Заказчику, необходимость
консервации объекта определяется отдельным договором.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другим сторонам.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о
приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев
преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется
Подрядчиком за свой счёт.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного
заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то
Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик
назначает квалификационную экспертизу, которая составляет
соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не
исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному
вопросу.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную
документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой
третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.
10.7. Ущерб, нанесённый в результате строительства объекта
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине
Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика -
Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает
срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда
соответствующие затраты несёт Государственный заказчик.
10.8. По письменному требованию Государственного заказчика
банковская гарантия Подрядчика подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;
невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего
контракта;
существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту.
10.9. Оплата банковской гарантии, выданной на обеспечение
гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности
безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока
эксплуатации недостатки.
10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон и органу федерального казначейства.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик Подрядчик

Заказчик

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области В.М. Костенко

Приложение
к
государственному контракту

График
производства работ на 200___ год по объекту
"___________________________________________"

------T------------T---------T-------T-----------T--------------¬
¦ N ¦ Виды работ ¦ Единица ¦ Объем ¦ Стоимость ¦ Выполнение ¦
¦ п/п ¦ ¦ измере- ¦ работ ¦ (тыс. ¦ (по месяцам) ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ рублей) ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ 5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+---------+-------+-----------+---------------

Государственный заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Подрядчик
______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______ -ГКп
на выполнение проектной продукции

(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

"__"________200__г. г. Ростов-на-Дону

______________________________________________________ Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель бюджетных
средств)

основании __________, с одной стороны,______________________________,
(организация, предприятие,
осуществляющее функции Заказчика)

именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице____________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с другой стороны, и ___________
______________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации)

(лицензия ____СТ от __________г. N _____), именуемое в дальнейшем -

Подрядчик, определенное по результатам конкурсных торгов,
проведенных__________________________________________________________,
________200__г. (протокол N____) в лице______________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с третьей стороны (далее - Стороны),
заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о
следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектную продукцию,
Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить за работу по
объекту _____________________________________________________________.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции
изложены в задании на проектирование.
1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть
контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по
настоящему контракту составляет: ______тыс. рублей, в том числе на
200_ год - ________тыс. рублей (в т.ч. НДС). Финансирование работ
осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной
классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и
экономическая классификация). (В редакции Постановления Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
2.2. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, является
окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев,
оговоренных в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 настоящего контракта. (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
2.3. Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в
размере до 30 процентов стоимости работ, предусмотренной на текущий
год, в течение 3-х банковских дней с момента поступления денежных
средств на эти цели на счет Государственного заказчика. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
2.4. Погашение аванса осуществляется равными долями по мере
выполнения работ.
2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчик
производит в соответствии с календарным планом на основании
оформленного акта о приемке выполненных работ. Финансирование
последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался
за исполнение предыдущего этапа. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
2.6. Окончательный расчет с Подрядчиком (в размере 10 процентов
стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется
Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения
положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по
Ростовской области и последующей приемки проектной продукции. (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат исполнителя по
экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с
календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии
договора с Управлением Главгосэкспертизы России по Ростовской области.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными
организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ,
предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с
Государственным заказчиком. При этом исполнитель несет полную
ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает
контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
3.1.2. Не начинать выполнение работ в случае, если
Государственный заказчик не перечислил аванс в срок, указанный в
пункте 2.3. В этом случае срок окончания работ, указанный в
календарном плане, отодвигается соразмерно периоду, на который
задержано перечисление аванса. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.2. Подрядчик обязан: (В редакции Постановления Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.2.1. Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов на
выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованных с
Заказчиком.
3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом
уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
3.2.3. Осуществлять сбор всех необходимых для
проектно-изыскательских работ технических условий, исходных данных и
согласовать их с Заказчиком.
3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми
заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с
организацией, эксплуатирующей объект. Затраты по согласованию
проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1
настоящего контракта. (В редакции Постановления Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.2.5. Получить положительное заключение Управления
Главгосэкспертизы России по Ростовской области. При передаче
проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Заказчику
для рассмотрения. (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
3.2.6. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и
иными исходными данными.
3.2.7. В случае возникновения работ, не предусмотренных заданием
на проектирование и условиями конкурсных торгов, уведомить Заказчика о
возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до
получения согласия Государственного заказчика.
3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам
без согласия Государственного заказчика.
3.2.9. Представить Государственному заказчику обеспечение
выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной
безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента
стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.
3.2.10. За месяц до завершения последнего этапа работ
представляет Государственному заказчику обеспечение выполнения
гарантий качества работ в форме вступившей в силу безотзывной
безусловной банковской гарантии на период строительства и на сумму,
составляющую 7 процентов стоимости контракта. Банковская гарантия
подлежит уплате по письменному требованию Государственного заказчика в
случае выявления в ходе строительства дополнительных работ, не
предусмотренных проектной документацией.
3.2.11. В случае обнаружения недостатков в технической
документации в ходе строительства объекта, возникших по вине
Исполнителя, последний, по требованию Государственного заказчика,
обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую
документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские
работы, оплатить и получить положительное заключение государственной
экспертизы по откорректированной документации. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.3. Государственный заказчик имеет право:
3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям
технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не
получившую положительное сводное заключение Управления
Главгосэкспертизы России по Ростовской области.
3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Государственный заказчик обязан:
3.4.1. Оплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте
2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные
настоящим контрактом.
3.5. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика информацию о
ходе выполнения работ по настоящему контракту. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.6. Заказчик обязан:
3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками
проектирования в соответствии с договором от _________г. N ____.
3.6.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу по
установленной форме в соответствии с календарным планом работ и
своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты. (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять
документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением
специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет
средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".
3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать
рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их
применения.
3.6.5. Осуществлять контроль за сбором и подготовкой Подрядчиком
исходных данных для разработки проектной продукции. (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
3.6.6. Представлять на утверждение в комитет по архитектуре и
градостроительству области архитектурно-планировочные задания по
объектам гражданского и промышленного назначения.
3.6.7. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной
проектной продукции.
3.6.8. Участвовать в разработке и утверждении технической части
конкурсной документации.
3.6.9. Проверять состав и комплектность, принимать и
подтверждать актом о приемке выполненных готовность проектной
продукции. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
3.6.10. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести
отчетность.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику
проектную продукцию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр
сметной документации - на магнитном носителе, положительное сводное
заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области
по накладной и акту о приемке выполненных. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов,
указанных в пункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт о приемке
выполненных работ. (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
4.3. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненных
работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение
указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена
Государственным заказчиком. (В редакции Постановления Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
(Пункт исключен - Постановление Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
4.4. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3-х дней
уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме. (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о
целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о
прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным
объемам.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные
календарным планом, и передать проектную продукцию Заказчику до "____"
________г. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление
проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в
ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта,
созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении
недостатков в проектной продукции Исполнитель по требованию
Государственного заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и
переделать проектную продукцию. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
6.3. Заказчик несет ответственность за полноту задания на
проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной
продукции в соответствии с постановлением Администрации области от
08.04.2002 N 146. (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту
Подрядчик оплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента
от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый
день просрочки в установленном порядке. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом
сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в
размере 0,1 процента не перечисленной в срок, указанный в пунктах 2.3
и 2.6 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.
Государственный заказчик не несет ответственности за
несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным
поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика
или в связи с изменением лимитов финансирования.
(Пункт дополнен - Постановление Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между
всеми Сторонами.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой
новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом,
считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной
форме в виде дополнительного соглашения.
7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в
проектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика. (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
7.4. По письменному требованию Государственного заказчика
банковская гарантия Подрядчика подлежит уплате в случаях: (В редакции
Постановления Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика; (В
редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего
контракта; (В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров
между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном
порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего
законодательства Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до
выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и
урегулирования взаимных расчетов.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик Заказчик

Исполнитель

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области В.М. Костенко

Приложение
к
государственному контракту

Календарный план
на выполнение проектно-изыскательских работ на 200___ год
по объекту
"___________________________________________"

------T-----------------T-------------------------T--------¬
¦ N ¦ Виды работ ¦ Выполнение по месяцам ¦ Всего ¦
¦ п/п ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ 4. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ 5. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-------------------------+--------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------+-------------------------+---------

Примечание. В календарном плане отдельной строкой должно быть
указано согласование и вневедомственная экспертиза проектной
продукции.

Государственный заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Исполнитель ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
к постановлению
Администрации области
от 12.03.2004 N 114

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____- ГК
на выполнение комплексного (выборочного) капитального ремонта
на объектах областной собственности

(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)

г. Ростов-на-Дону "___"________200___г.

______________________________________________________ Ростовской
(министерство, ведомство - главный распорядитель бюджетных
средств)

именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.
руководителя)

действующего на основании Устава, с другой стороны, и _________________
___________________________________________________________
(полное название предприятия, организации)

(лицензия ________ СТ от ________г. N _______), определенное по
результатам конкурсных торгов, проведенных __________________________,
______200__г. (протокол N ___/___), именуемый в дальнейшем -
Подрядчик, в лице ___________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили
настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется , с использованием своих материалов
выполнить, а Заказчик - принять и оплатить работы по комплексному
(выборочному) капитальному ремонту объекта:

______________________________________________________________________
согласно утвержденной проектно-сметной документации.
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются
графиком производства комплексного (выборочного) капитального ремонта
(приложение), составляющим неотъемлемую часть государственного
контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 200__ году,
составляет ______ тыс. рублей, в том числе стоимость ремонтных работ
______ тыс. рублей, технический надзор _______ тыс. рублей (в том
числе НДС). Финансирование работ осуществляется за счет средств
областного бюджета по кодам бюджетной классификации ______ (раздел,
подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая
классификация). (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
2.2. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает следующие
затраты: (В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
на энергоресурсы в период ремонтных, пуско-наладочных и режимных
работ (самостоятельно определяет точки подключения);
на пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим
инженерным коммуникациям;
на ревизию оборудования;
на непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой
в ведомости объемов работ и принимаются к оплате после составления
актов на дополнительные работы, сметы, получения положительного
заключения Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области и
утверждения их Государственным заказчиком.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком
производства работ, и ввести объект в эксплуатацию
"____"_______200__г. Подрядчик обязан приступить к работам с момента
передачи ему технической документации, строительной площадки и
перечисления первого авансового платежа. Моментом завершения
строительства считать дату подписания акта государственной комиссии о
приемке законченных ремонтных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
4.2. Срок действия контракта:
начало - с момента подписания контракта;
окончание - 31.12.200__ г.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и
в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работы
Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации.
5.1.2. Поставить на площадку необходимые материалы, конструкции,
комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку,
разгрузку, складирование и хранение в период капитального ремонта.
5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели
средствами все временные сооружения, необходимые для складирования
материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему
контракту.
5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций
на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных
инженерных сетей к действующим.
5.1.5. При производстве ремонтных работ обеспечить на площадке
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности и охране строительной площадки, а также охрану
материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о завершении
ремонтных работ на объекте вывезти с площадки принадлежащее ему
имущество.
5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно
известить об этом Заказчика.
5.1.8. Представить Заказчику обеспечение выполнения настоящего
контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской
гарантии на сумму, составляющую 3 процента стоимости настоящего
контракта на текущий финансовый год.
5.1.9. За месяц до ввода в эксплуатацию объекта (образования,
здравоохранения и культуры) представить Заказчику обеспечение
гарантийных обязательств по кровлям, фасадам и инженерным системам в
форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на
сумму, составляющую 7 процентов стоимости конструктивов на весь
гарантийный срок. Банковская гарантия подлежит оплате по письменному
требованию Заказчика в случае выявления скрытых дефектов и нарушения
качественных характеристик выполненных работ.
5.1.10. В случае обнаружения в ходе ремонта работ, неучтенных в
технической документации, увеличивающих стоимость контракта,
немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика.
Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения
заключения проектной организации о целесообразности выполнения,
определения стоимости и источника их финансирования. (Дополнен -
Постановление Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в двухнедельный срок после заключения
контракта утверждённую проектную документацию в том числе: рабочие
чертежи (при необходимости), дефектные ведомости и сметы, технические
условия на временное подключение к действующим водо- и энергосетям.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
5.2.2. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять
Государственному заказчику до 21-го числа отчетного месяца акты
выполненных работ по формам NN КС-2, П-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы,
установленные Госкомстатом России.
5.2.3. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность о ходе
ремонтных работ на объекте.
5.2.4. Осуществлять, в необходимых случаях, освобождение
служебных (жилых) помещений на время ремонта и сохранность помещений
до передачи их Подрядчику.
5.2.5. Обеспечивать Подрядчика техническими условиями на
временное присоединение на период производства работ к существующим
инженерным коммуникациям.
5.2.6. Осуществлять технический надзор за работами, в том числе
с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на
выполнение этих работ. Оплачивать услуги этих организаций за счет
средств, предусмотренных на эти цели пунктом 2.1 настоящего контракта.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
5.2.7. При необходимости организовать авторский надзор за
работами.
5.2.8. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления
Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать работу
государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.2.9. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных
средств при производстве ремонтных работ.
5.2.10. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом
1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные
контрактом. (В редакции Постановления Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
5.2.11. (Исключен - Постановление Администрации Ростовской
области от 19.08.2004 г. N 337)
5.3. Государственный заказчик обязан:
5.3.1. Перечислять бюджетные ассигнования, предусмотренные на
капитальный ремонт объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего
контракта, на счет Заказчика для последующей оплаты выполненных
Подрядчиком работ.
5.3.2. Осуществлять оплату затрат по осуществлению технического
надзора за ходом ремонтных работ в размере 1,4 процента стоимости
выполненных работ.
5.3.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
5.4. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со
специализированными организациями на выполнение не более чем 30
процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по
согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную
ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом
выполняемых работ субподрядчиком.
5.5. Государственный заказчик имеет право:
5.5.1. Требовать информацию у Заказчика и Подрядчика о ходе
ремонтных работ и проводить проверку правильности оформления
документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика по
капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их
проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.5.2. Принимать участие в работе государственной комиссии по
приемке объекта в эксплуатацию.
5.6. Заказчик имеет право:
5.6.1. Принимать участие в работе рабочей и государственной
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.6.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению
недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации,
связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту
Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента
от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый
день просрочки в установленном порядке. (В редакции Постановления
Администрации Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом
сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1
процента не перечисленной в срок, указанный в пунктах 3.1 и 3.4
настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных
ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов
финансирования.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Ростовской области
от 19.08.2004 г. N 337)
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает
другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит
на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик
вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты
освобождения им строительной площадки.
6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
6.6. Заказчик несет ответственность за качество и объем принятых
работ, за невыполнение своих функций и неиспользование
предоставленных прав в соответствии с постановлением Администрации
области от 08.04.2002 N 146. (Дополнен - Постановление Администрации
Ростовской области от 19.08.2004 г. N 337)

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём
переговоров они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном
порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны всеми сторонами.
9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых
убытков.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другим сторонам.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
продолжительностью 12 месяцев (на кровлю - 24 месяца) с момента
подписания сторонами акта о приёмке объекта в эксплуатацию, за
исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих
лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется
Подрядчиком за свой счёт.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного
заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не
устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то
Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик
назначает квалификационную экспертизу, которая составляет
соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не
исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному
вопросу.
10.6. Ущерб, нанесённый в результате ремонтных работ на объекте
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине
Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные
меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда
соответствующие затраты несёт Заказчик.
10.7. По письменному требованию Заказчика банковская гарантия
Подрядчика подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;
невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего
контракта;
существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту.
10.8. Оплата банковской гарантии, выданной на обеспечение
гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности
безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока
эксплуатации недостатки.
10.9. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
и органу федерального казначейства.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик Подрядчик

Заказчик

Примечание. В случае делегирования Государственным заказчиком
своих полномочий Заказчику составляется двухсторонний государственный
контракт, в котором объединяются права и обязанности Государственного
заказчика и Заказчика.

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области В.М. Костенко

Приложение
к Типовому
государственному контракту

График
производства комплексного (выборочного)
капитального ремонта на 200__ год по объекту
"___________________________________________"

------T------------T---------T-------T-----------T---------------¬
¦ N ¦ Виды работ ¦ Единица ¦ Объем ¦ Стоимость ¦ Выполнение по ¦
¦ п/п ¦ ¦ измере- ¦ работ ¦ (тыс. ¦ месяцам ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ рублей) ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ 5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+-------+-----------+---------------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+---------+-------+-----------+----------------

Государственный заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Подрядчик ______________________________ М.П.
(должность, Ф.И.О.)

Постановление Администрации Ростовской области от 12.03.2004 № 114

Информация по документу

« Постановление Администрации Ростовской области от 11.05.2004 № 192

Постановление Администрации Ростовской области от 21.06.2003 № 285 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД