Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 № 450

5.3.            Способами обеспечения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, являются залог, поручительство, банковская гарантия.

5.4.            Страховые организации, с которыми Инвестор намерен заключить договоры страхования, условия страхования, а также лица, предоставляющие обеспечение исполнения обязательств Инвестора, условия обеспечения, согласуются Министерством в течение 10 рабочих дней со дня представления Инвестором в Министерство проекта соответствующего договора (иного документа).

5.5.            Размер возмещения по представляемому обеспечению или страхованию риска ответственности согласовывается Министерством и зависит от общего объема инвестиций в проектирование или строительство объекта.

5.6.            Размер возмещения применяется к обеспечению обязательств или к страховой сумме по страхованию риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по проектированию и строительству объекта в пропорциональном соотношении в зависимости от общей стоимости работ по проектированию объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, и от общей стоимости работ по строительству объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта, соответственно.

5.7.            Срок действия обеспечения или страхования риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению должен распространяться на отношения Сторон со дня заключения соответствующего договора о предоставлении обеспечения или страхования либо предоставления банковской гарантии и превышать сроки проектирования и строительства объекта соответственно на 90 рабочих дней.

Статья 6. Информация об Исполнителях работ (услуг)

6.1.      Инвестор обязан представлять в Министерство сведения об исполнителях работ (услуг), привлекаемых им в целях проектирования и (или) строительства объекта, по форме согласно приложению 7 к настоящему Соглашению.

6.2.      Сведения, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, представляются Инвестором в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора (контракта) с соответствующим исполнителем работ (услуг).

Статья 7. Мониторинг строительства объекта

7.1.      Контроль (мониторинг) за строительством объекта, в том числе за соблюдением предусмотренных Региональным планом сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением, соглашением между городом - организатором чемпионата мира по футболу 2018 года Саранском и Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) осуществляет Министерство в рамках Соглашения об осуществлении контроля за реализацией программных мероприятий Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, форма которого утверждается распоряжением Правительства Республики Мордовия.

7.2.      Представители Министерства, а также иные лица, указанные в предварительно направляемых Министерством письменных уведомлениях о предстоящем визите, имеют право беспрепятственного допуска на объекты. Инвестор обеспечивает встречу вышеуказанных лиц и их сопровождение.

Статья 8. Строительный контроль. Авторский надзор

8.1.      Инвестор за свой счет обязан обеспечить проведение строительного контроля и авторского надзора за ходом строительства объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.

Статья 9. Сотрудничество Сторон

9.1.      Если при выполнении настоящего Соглашения обнаруживаются препятствия к его надлежащему исполнению по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

9.2.      Министерство обязуется содействовать Инвестору в получении от государственных и муниципальных органов документов, необходимых для выполнения Инвестором настоящего Соглашения.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1.     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день их фактического возмещения.

10.2.     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором условий настоящего Соглашения, Инвестор обязуется полностью возместить причиненные Министерству убытки, в том числе расходы, которые Министерство произвело или должно будет произвести для восстановления своих прав.

10.3.     За нарушение сроков выполнения любого из этапов по проектированию объекта, установленных Базовым планом, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по проектированию объекта, указанной в графе "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости указанных работ.

10.4.     За нарушение сроков выполнения любого из этапов, установленных Сетевым графиком строительства объекта, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Сетевом графике строительства объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по соответствующему этапу.

10.5.     За непредставление Инвестором обеспечения исполнения своих обязательств или невыполнение требования о страховании риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,0025% (ноль целых двадцать пять десятитысячных процента) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована.

10.6.     Доказательством нарушения Инвестором обязательств, влекущих ответственность по пунктам 10.3, 10.4. настоящего Соглашения, фиксирующим факт такого нарушения, является акт, составленный Министерством с привлечением представителя Инвестора, а также представителей проектировщика (подрядчика).

10.7.     Уплата неустойки не освобождает Инвестора от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.

10.8.     Инвестор несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе строительства объекта, а также в ходе использования (эксплуатации) объекта в период проведения чемпионата мира по футболу, в том числе недостатки, касающиеся качества выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений проектной документации, проекта производства работ, проекта организации строительства, нормативно-технической документации. При обнаружении недостатков Инвестор обязан обеспечить их устранение в сроки, согласованные с Правительством.

10.9.     Министерство не несет ответственности по договорам (контрактам), заключенным между Инвестором и третьими лицами.

10.10. Если соблюдение Инвестором сроков выполнения отдельных этапов проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта, становится объективно невозможным вследствие нарушения сроков проектирования и (или) строительства других объектов, технологически связанных с объектом, указанные сроки подлежат корректировке по согласованию Сторон без применения к Инвестору санкций, установленных настоящим Соглашением.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.     Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе в результате военных действий, эпидемий, блокады, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожаров и других стихийных бедствий.

11.2.     В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону и не позднее 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы представить в Министерство копии документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом.

11.3.     Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до дня, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.

11.4.     В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 11.1. настоящего Соглашения, длятся более 30 рабочих дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) сохранения обязательств по настоящему Соглашению, о внесении изменений в настоящее Соглашение или о его расторжении.

Статья 12. Досрочное расторжение Соглашения

12.1.     В случае существенного нарушения Инвестором условий настоящего Соглашения Министерство в одностороннем порядке расторгает настоящее Соглашение, направив Инвестору соответствующее письменное уведомление, содержащее указание на нарушения, послужившие основаниями для расторжения настоящего Соглашения, и подтверждающие документы.

12.2.     Существенными в любом случае являются следующие нарушения:

12.2.1. Нарушение более чем на 1 месяц сроков проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта.

12.2.2. Нарушение Инвестором более чем на 10 календарных дней любого из сроков, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 настоящего Соглашения.

12.2.3. Невыполнение Инвестором требований, предъявляемых к проектированию и (или) строительству объекта.

12.2.4. Необоснованный отказ в доступе на строительную площадку лицам, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, в том числе делегаций по обмену опытом по вопросам строительства объектов.

12.3.     Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 календарных дней со дня направления Правительством уведомления, указанного в пункте 12.1 настоящего Соглашения, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.

12.4.     Настоящее соглашение не подлежит расторжению, если существенное нарушение Инвестором своих обязательств обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Министерством своих обязательств по настоящему Соглашению.

Статья 13. Условия использования (эксплуатации) объекта

13.1. Использование (эксплуатация) объекта осуществляется Инвестором на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

13.2. Инвестор обязуется предоставить объект на период проведения чемпионата мира по футболу на условиях предусмотренных конкурсной документацией.

Инвестор за счет собственных средств несет все расходы, связанные с использованием (эксплуатацией) объекта, осуществляет его текущий и капитальный ремонт, осуществляет эксплуатацию объекта силами привлеченного им персонала, несет иные затраты, связанные с поддержанием объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям FIFA.

13.3. Со дня завершения строительства объекта и до окончания чемпионата мира по футболу Инвестор не вправе изменять профиль (назначение) объекта (если иное не предусмотрено документацией по отбору инвестора).

13.4. При обнаружении недостатков в период после сдачи объекта в эксплуатацию Инвестор обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Министерством. Недостатки, выявленные в ходе использования (эксплуатации) объекта, в любом случае должны быть устранены Инвестором не позднее чем за 1 месяц до начала чемпионата мира по футболу.

Статья 14. Иные права и обязанности Сторон

14.1. Инвестор обеспечивает соблюдение действующего законодательства о промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства при осуществлении строительства объекта и несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).

14.2. Инвестор организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Министерством.

Статья 15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров.

15.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Соглашения. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Соглашения, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 рабочих дней со дня их получения.

15.3. При возникновении между Сторонами спора, вытекающего из настоящего Соглашения, данный спор, при невозможности разрешить его путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

Статья 16. Условия конфиденциальности

16.1. При необходимости отнесения сведений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Соглашения, к категории конфиденциальных Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором определяют перечень таких сведений, порядок их передачи, распространения и защиты, а также ответственность за нарушение указанного порядка.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу) информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего Соглашения. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные такого лица (ФИО, должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную информацию). В случае назначения нового представителя или изменения каких-либо данных ранее назначенного представителя Сторона обязана в течение 3 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

17.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные в настоящем Соглашении документы представляются Инвестором в Министерство по месту его нахождения на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: _____________________.

17.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких изменений.

17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемыми частями и обязательны для Сторон.

17.6. Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным) со дня согласования Сторонами Базового плана, за исключением положений настоящего Соглашения, регулирующих обязательства Сторон по вопросу согласования Базового плана, а также обязательства Сторон, возникновение которых предусмотрено до начала процедуры согласования Базового плана. Указанные положения вступают в силу со дня подписания настоящего Соглашения.

17.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 18. Приложения к Соглашению

18.1. Приложение 1. Технические требования по проектированию и строительству объекта (форма).

18.2. Приложение 2. График финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта (форма).

18.3. Приложение 3. График финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта (форма).

18.4. Приложение 4. Базовый план (форма).

18.5. Приложение 5. Задание на проектирование объекта (форма).

18.6. Приложение 6. Сетевой график строительства объекта (форма).

18.7. Приложение 7. Сведения о юридическом лице (форма).

Статья 19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство целевых

программ Республики Мордовия

Заместитель Председателя Правительства -

Министр целевых программ Республики Мордовия

___________А.Н. Меркушкин

Инвестор

______________/_____________/

Приложение 1

к Инвестиционному соглашению

об организации строительства объектов

инфраструктуры чемпионата мира по

футболу 2018 года на территории

Республики Мордовия

от "____"__________20 г. №

Технические требования по проектированию и

строительству объекта

_______________________________________________________

(наименование)

1	Наименование объекта проектирования и строительства
2	Требования к разработке и согласованию задания на проектирование
3	Требования к проектной организации
4	Потребность в инженерных изысканиях
5	Требования к составу и оформлению проектной документации
6	Требования к техническим решениям
7	Срок утверждения проектной документации
8	Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
9	Требования по проведению государственной экспертизы
10	Особые условия проектирования, строительства и эксплуатации
11	Требования к строительной организации
12	Срок ввода объекта в эксплуатацию
13	Условия ввода в эксплуатацию

Министерство целевых программ

Республики Мордовия:

______________/___________________/

   (подпись)  (расшифровка подписи)

"____"__________________ 200___ г.

М.П.

Приложение 2

к Инвестиционному соглашению об

организации строительства объектов

инфраструктуры чемпионата мира

по футболу 2018 года на

территории Республики Мордовия

от "___"__________20__г. № _____

                        (форма)

График

финансирования и освоения капитальных вложений на

проектирование объекта

______________________________________________________________

(наименование)

(тыс. руб.)

Период	Объем освоения капитальных вложений на проектирование		Объем финансирования
	всего	в том числе НДС
1	2	3	4
2014
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2015
расшифровка по месяцам
2016
расшифровка по месяцам
2017
расшифровка по месяцам
2018
расшифровка по месяцам
ИТОГО

Инвестор:

Руководитель или заместитель руководителя

_______________/_____________________/

  (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

к Инвестиционному соглашению об организации

строительства объектов инфраструктуры

чемпионата мира по футболу 2018 года на территории

Республики Мордовия

от "___"__________20__г. № _____

             (форма)

График

финансирования и освоения капитальных вложений на

строительство объекта

___________________________________________________________

(наименование)

Период

Объем освоения капитальных вложений

Объем финансирования

всего

приобретение материально-технических ресурсов

строительно-монтажные работы

прочие затраты

всего

в том числе

всего

в том числе НДС

всего

в том числе НДС

всего

в том числе НДС

приобретение материально-технических ресурсов

строительно-монтажные работы

прочие затраты

в том числе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2015

расшифровка по месяцам

2016

расшифровка по месяцам

2017

расшифровка по месяцам

2018

расшифровка по месяцам

ИТОГО