|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Мордовия от 22.05.2006 № 204ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 2006 г. N 204 г. Саранск Об утверждении Положения об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия (В редакции Постановлений Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555; от 10.08.2009 г. N 353; от 15.06.2010 г. N 261; от 27.12.2010 г. N 506; от 23.07.2012 г. N 284; от 19.08.2013 г. N 345; от 25.11.2013 г. N 513) В целях обеспечения отбора социально-значимых объектов и строек, их финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и контроля за использованием выделенных средств Правительство Республики Мордовия постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия. 2. Признать утратившими силу: постановление Правительства Республики Мордовия от 8 мая 2002 г. N 254 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального и республиканского бюджетов"; постановление Правительства Республики Мордовия от 11 марта 2003 г. N 81 "О внесении изменений и дополнений в Положение о формировании перечня строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального и республиканского бюджетов". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства - Министра экономики Республики Мордовия В.Н. Мазова. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Правительства Республики Мордовия В. Волков Утверждено постановлением Правительства Республики Мордовия от 22.05.2006 г. N 204 Положение об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия (В редакции Постановлений Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555; от 10.08.2009 г. N 353; от 15.06.2010 г. N 261; от 27.12.2010 г. N 506; от 19.08.2013 г. N 345; от 25.11.2013 г. N 513) 1. Основные положения 1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения отбора социально-значимых объектов и строек, их финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и контроля за использованием выделенных средств. 2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Республики Мордовия за счет государственных капитальных вложений (за исключением бюджетных кредитов), предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия (далее - республиканский бюджет) на очередной финансовый год, а также функции и полномочия основных участников этого процесса. 3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения: Адресная инвестиционная программа Республики Мордовия (далее - АИП) - составная часть республиканского бюджета на очередной финансовый год, определяющая объемы расходов на государственные капитальные вложения; строительство - новое строительство, расширение и реконструкция строек и объектов. абзац; (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) абзац. (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 3.1. Государственными заказчиками являются исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, казенные учреждения Республики Мордовия. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) 4. В АИП включаются стройки и объекты, находящиеся в собственности Республики Мордовия, входящие в республиканские целевые программы (подпрограммы), а также в целях решения отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти программы (подпрограммы), на основании предложений, одобренных Главой Республики Мордовия, Правительством Республики Мордовия. Создание объектов капитального строительства государственной собственности Республики Мордовия для нужд государственных унитарных предприятий Республики Мордовия и автономных учреждений Республики Мордовия осуществляется в порядке, определенном настоящим Положением. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) 5. Основные принципы формирования проекта АИП: а) первоочередное включение строек и объектов, строительство которых подлежит завершению в очередном финансовом году, а также переходящих строек и объектов; б) первоочередное включение строек и объектов, на финансирование которых предусматривается выделение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования; в) включение вновь начинаемых строек и объектов осуществляется только после обеспечения финансирования переходящих строек и объектов, на которых создаются аналогичные мощности, и при наличии положительного заключения об эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения; (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 25.11.2013 г. N 513) г) включение строек и объектов допускается при условии выделения в пределах общего объема расходов на государственные капитальные вложения на соответствующую стройку или объект средств, предназначенных на проведение проектно-изыскательских, предпроектных и проектных работ. 6. Подрядная организация на строительство вновь начинаемых объектов, включенных в АИП, определяется по результатам размещения заказов для республиканских государственных нужд в установленном порядке. Размещение заказов для государственных заказчиков осуществляет уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Республики Мордовия. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 7. Проектирование зданий (сооружений), включенных в АИП, осуществляется с учетом решений, принятых в Схеме территориального планирования Республики Мордовия, схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах поселений и городского округа Саранск, проектах планировки территорий, правилах землепользования и застройки поселений и городского округа Саранск. 8. Здания (сооружения), подлежащие реконструкции, включаются в АИП на проектно-изыскательские работы только при наличии акта технического обследования. 2. Функции основных участников формирования и реализации АИП 9. Министерство экономики Республики Мордовия: а) осуществляет сбор и проводит анализ представленных бюджетных заявок исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия на включение строек и объектов в проект АИП на очередной финансовый год; б) формирует проект АИП на очередной финансовый год и представляет его в Правительство Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия; в) формирует и утверждает перечень объектов, включенных в АИП на очередной финансовый год на проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), и доводит его до сведения государственного заказчика и Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике; г) проводит анализ отчетов, представленных государственными заказчиками, по освоению и финансированию государственных капитальных вложений по стройкам и объектам, включенным в АИП на текущий год; (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) д) подготавливает совместно с Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия и государственными заказчиками и вносит в Правительство Республики Мордовия предложения по внесению изменений в АИП на текущий год. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 10. Министерство финансов Республики Мордовия: а) доводит до Министерства экономики Республики Мордовия предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусматриваемых на реализацию АИП; б) обеспечивает финансирование строительства и проектирования строек и объектов, включенных в АИП на текущий год, в пределах лимитов бюджетных обязательств по государственным капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг). 11. Основными функциями Межведомственной комиссии по проектированию объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Республики Мордовия на проектно-изыскательские работы (далее - Комиссия), являются: принятие решения о проектировании строительства (реконструкции) зданий (сооружений) по представлениям исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия; принятие решения о внесении изменений в задание на проектирование строительства (реконструкции) зданий (сооружений); формирование Перечня объектов, по которым проектная документация разрабатывается за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) 12. Персональный состав Комиссии формируется из числа представителей Правительства Республики Мордовия, Министерства экономики Республики Мордовия, Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия, Министерства образования Республики Мордовия, Министерства здравоохранения Республики Мордовия. Министерства культуры Республики Мордовия, Министерства спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия, Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия, Министерства науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия, Государственного учреждения "Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия", Государственного учреждения "Управление государственной экспертизы Республики Мордовия", Государственного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия", Государственного учреждения "Госинформ" и иных органов государственной власти Республики Мордовия и утверждается решением Правительства Республики Мордовия. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) 13. Решения Комиссии правомочны, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии, обладающих право (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506)м реша14. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет первый заместитель председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - один из заместителей председателя Комиссии, уполномоченный председателем. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решения Комиссии правомочны, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии, обладающих правом голоса. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Комиссии, и оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии (первым заместителем председателя Комиссии, исполняющим его обязанности) и секретарем Комиссии. (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506) заседания Комиссии. 15. Государственный заказчик: а) согласовывает предоставляемые исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия заявки и технико-экономическое обоснование на включение в проект АИП следующего года строек и объектов; б) обеспечивает на основании государственных контрактов (договоров) финансирование строек и объектов, включенных в АИП, в пределах лимитов бюджетных обязательств по государственным капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг); в) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении включенных в АИП строек и объектов в пределах средств республиканского бюджета, выделенных на их финансирование; г) в случае необходимости по запросу представляет в Министерство финансов Республики Мордовия следующие документы: абзац; (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) государственные контракты на выполнение работ и оказание услуг для республиканских государственных нужд по строительству объектов, а также приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со строящимися объектами; титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек и объектов на очередной финансовый год; копии сводных сметных расчетов стоимости строительства; копии документов об утверждении сметной стоимости строительства; положительные сводные заключения по проектно-сметной документации государственной и экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством; абзац; (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) д) заключает в соответствии с действующим законодательством государственный контракт на выполнение работ (услуг) для республиканских государственных нужд по строительству; е) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета, выделенных на государственные капитальные вложения; ж) организует разработку проектно-сметной документации по стройкам и объектам, включенным в АИЛ; з) выдает техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ; и) организует получение сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, включенным в АИЛ, и утверждение этой документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; к) осуществляет контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемом, хранением и передачей генеральному подрядчику; л) проводит выбор площадки для строительства объекта (стройки); м) осуществляет получение разрешения на строительство и передачу генеральному подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство; н) обеспечивает стройки и объекты оборудованием, материалами и осуществляет их учет, хранение, своевременную передачу подрядным организациям, работу по недопущению образования избыточного накопления запасов материальных ценностей; о) обеспечивает осуществление строительного контроля на стройках и объектах, включенных в АИЛ; п) представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия, Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия и территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия отчеты о ходе выполнения и финансирования работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в АИП; (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) р) оказывает подрядчику содействие в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных государственным контрактом; с) осуществляет прием документов, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты, а также проверку обоснованности сведений, содержащихся в них; т) своевременно предъявляет подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств; у) организует прием и ввод в эксплуатацию законченною строительством объекта; ф) выполняет иные функции по обеспечению строительства объекта, включенного в АИЛ. 16. (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 3. Порядок формирования Перечня объектов, включенных в АИП на ПИР 17. Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия по заявкам органов местного самоуправления муниципальных районов и исходя из долгосрочных тенденций и приоритетов развития отрасли, в том числе в конкретном муниципальном районе (городском округе), приоритетов, установленных республиканскими целевыми программами и стратегией развития экономики Республики Мордовия, определяют: необходимость и целесообразность строительства (реконструкции) здания (сооружения) и его мощность; функциональную насыщенность объекта (обеспечение необходимым оборудованием, в том числе лабораторным); возможности альтернативных (менее затратных) вариантов проведения работ (задействование неиспользуемых свободных площадей, в том числе на территории иных муниципальных образований, проведение капитального ремонта зданий (сооружений). 18. В случае принятия положительного решения о необходимости и целесообразности строительства (реконструкции) здания (сооружения) и отсутствия альтернативных (менее затратных) вариантов проведения работ государственный заказчик совместно с исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия разрабатывает проект технического задания на проектирование строительства (реконструкции) здания (сооружения) (далее - проект технического задания). (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) Проект технического задания должен содержать основные проектные решения по конструктивным элементам, внутренней (конструкции пола, отделка стен, потолков) и наружной отделке здания (сооружения) (в том числе предлагаемые варианты утепления фасадов здания с обоснованием необходимости проведения таких работ), вентиляции, электро- и теплоснабжению, внутренним и наружным сетям, перечень необходимого оборудования. 19. Проект технического задания, заявка на финансирование ПИР с указанием необходимых объемов капитальных вложений согласно приложению 3, технико-экономическое обоснование целесообразности проектирования объекта согласно приложению 2 представляются соответствующим отраслевым исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на рассмотрение Комиссии в срок до 10 сентября года, предшествующего планируемому. 20. Перечень объектов, включенных в АИП на ПИР, после вступления в силу закона Республики Мордовия о республиканском бюджете на очередной финансовый год формируется с учетом предложений Комиссии исходя из предельного лимита государственных капитальных вложений, выделяемого на ПИР, и утверждается решением Министерства экономики Республики Мордовия. 21. Перечень объектов, включенных в АИП на ПИР, утвержденный решением Министерства экономики Республики Мордовия, является основанием для размещения заказов на разработку проектно-сметной документации на строительство строек и объектов в соответствии с действующим законодательством. 22. По итогам размещения заказов государственный заказчик заключает государственные контракты на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по строительству объектов для государственных нужд по форме согласно приложению 4. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 19.08.2013 г. N 345) 23. После заключения государственного контракта государственный заказчик представляет на рассмотрение Комиссии концепцию проекта. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) Концепция проекта должна содержать принятые проектные решения по основным конструктивным элементам, внутренней и наружной отделке здания (сооружения), внутренней инженерной инфраструктуре, эскизы фасадов здания (сооружения) и предварительный вариант сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) здания (сооружения). 24. По итогам рассмотрения концепции проекта Комиссия вносит предложения государственному заказчику по дальнейшей разработке проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) здания (сооружения). (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) Отступления от требований технического задания в процессе проектирования допускаются только при наличии решения Комиссии. 25. Проектно-сметная документация до проведения государственной экспертизы представляется государственным заказчиком в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия для рассмотрения и подготовки заключения за подписью руководителя данного органа. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 4. Порядок формирования и реализации АИЛ 26. Формирование проекта АИП осуществляется Министерством экономики Республики Мордовия исходя из параметров прогноза социально-экономического развития и перспективного финансового плана Республики Мордовия в срок, устанавливаемый Правительством Республики Мордовия, на основе представленных заявок исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия. При разработке проекта АИП на очередной финансовой год исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия представляют в срок до 20 апреля в Министерство экономики Республики Мордовия: 1) заявки на государственные капитальные вложения согласно приложению 1 в разрезе республиканских целевых программ (подпрограмм), согласованные с Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия; 2) по каждой стройке и каждому объекту следующие документы: технико-экономическое обоснование целесообразности строительства заявленных в АИП объектов согласно приложению 2; копию положительного сводного заключения государственной экспертизы на пред проектную и проектную документацию по стройкам и объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации; документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; копию технического задания на проектирование объекта; документы, подтверждающие направление собственных, заемных и других средств на финансирование строек и объектов (при долевом финансировании). (Пункт в редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 г. N 506)Республики Мордовия. 28. После принятия основных характеристик республиканского бюджета на очередной финансовый год и распределения расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год в соответствии с функциональной классификацией расходов Министерство финансов Республики Мордовия в срок до 1 сентября доводит до Министерства экономики Республики Мордовия предельный объем расходов на государственные капитальные вложения, предусматриваемый на реализацию АИП. 29. Министерство экономики Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, представившими заявки на государственные капитальные вложения, государственными заказчиками и Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия рассматривает представленные заявки и принимает решение о включении строек и объектов в проект АИП и об объемах государственных капитальных вложений на очередной финансовый год, в том числе на ПИР, с оформлением, при необходимости, протоколов разногласий. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 30. Министерство экономики Республики Мордовия в срок до 1 октября представляет в Правительство Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия распределение предельных объемов расходов на государственные капитальные вложения на очередной финансовый год с разбивкой по стройкам и объектам, республиканским целевым программам (подпрограммам), видам экономической деятельности (отраслям). 31. Закон Республики Мордовия о республиканском бюджете на очередной финансовый год является основанием для размещения заказов на строительство вновь начинаемых строек и объектов в соответствии с действующим законодательством. 32. По итогам размещения заказов государственные заказчики заключают государственные контракты на выполнение работ и оказание услуг для республиканских государственных нужд по строительству объектов по форме согласно приложению 4. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 33. Государственные заказчики исходя из заключенных по итогам размещения заказов государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг для республиканских государственных нужд на стройках и объектах, включенных в АИП, при снижении стоимости их строительства уточняют объемы государственных капитальных вложений, размеры и источники финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и представляют уточненные сведения в Министерство экономики Республики Мордовия для подготовки предложений о внесении в АИП изменений, связанных с перераспределением высвобождаемых средств на другие стройки и объекты, для внесения изменений в закон Республики Мордовия о республиканском бюджете на очередной финансовый год. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 5. Порядок финансирования строек и объектов, включенных в АИП 34. Расходование средств республиканского бюджета на выполнение работ по строительству объектов, включенных в АИП, осуществляется в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным контрактам. 35. Государственные заказчики направляют в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения на оплату выполненных работ (этапов работ) в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 36. (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 37. Выделение ассигнований для финансирования строек и объектов, включенных в АИП, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, с лимитами бюджетных обязательств по государственным капитальным вложениям на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части республиканского бюджета Республики Мордовия, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 38. (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 39. Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в АИП, осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат и в соответствии с технологической структурой капитальных вложений. При этом государственные заказчики контролируют выполнение обязательств, принятых другими инвесторами, если их участие предусматривается договором долевого финансирования. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 40. (Исключен - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 41. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования государственных капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ по стройке или объекту, в течение финансового года не производится. 6. Заключительные положения 42. Государственный заказчик, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия отчеты о ходе выполнения и финансирования работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в АИП, по формам согласно приложениям 5, 6. (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 г. N 353) 43. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядной организации, которой был предоставлен аванс, государственный заказчик сообщает об этом в Министерство финансов Республики Мордовия для предъявления требований Республики Мордовия по денежным обязательствам в делах о банкротстве. Приложение 1 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия Согласовано: ________________________________ (Ф.И.О., должность представителя государственного заказчика) Согласовано: ________________________________ (Ф.И.О., должность представителя Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия) МП М.П. ЗАЯВКА на государственные капитальные вложения за счет средств республиканского бюджета на ____ год в строительство (реконструкцию) объектов в Республике Мордовия (В редакции Постановлений Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555; от 10.08.2009 г. N 353) (тыс. руб. в ценах 2001 г.) ___________________________ (тыс. руб. в ценах 200_ г.) |——————————|—————————|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————|—————————————————————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| |Наименова-| Год |Проектная|Сметная стоимость | Ожидаемое | Остаток сметной | Наличие | Прогноз на 200_ год | Кем, когда |Заказчик| Подрядная |Основание для| | ние и |начала и |мощность | | выполнение на | стоимости на |кредитор-| |утверждена ПСД,| |(проектная)|строительства| |местонахо-|окончания| в соот. | | начало года за | начало года | ской | | N и дата | |организация| объектов | | ждение | строи- | ед./ | | весь период | |задолжен-| | заключения | | | | |объектов и|тельства | Общая | | строительства | |ности на | | Управления | | | | | строек | | площадь |—————|————————————|—————|————————————|—————|————————————| начало |—————|———————————————————|Главгосэкспер- | | | | | | | здания, |всего| в т.ч. |всего| в т.ч. |всего| в т.ч. | года |всего| в т.ч. | тизы России | | | | | | | кв. м | |———|————————| |———|————————| |———|————————| | |—————————|—————————| по РМ | | | | | | | | |СМР|оборудо-| |СМР|оборудо-| |СМР|оборудо-| | |республи-| другие | | | | | | | | | | | вание | | | вание | | | вание | | | канский |источники| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет |(указать | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | какие) | | | | | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| | Переходящие стройки и объекты | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| | Вновь начинаемые стройк и объекты | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|—————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————|———|————————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————————|————————|———————————|—————————————| Руководитель Подпись М.П. Дата Ф.И.О исполнителя, должность Телефон исполнителя Приложение 2 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства (реконструкции) _______________________ для включения в проект АИП (наименование объекта) (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555) Описание целей и задач строительства (реконструкции) объекта. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) стройки (объекта) за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. Характеристика объекта с указанием проектных мощностей и размеров здания. Описание конструкций здания (сооружения), их состояния, подтвержденное актом обследования здания (сооружения). Участие муниципального бюджета и внебюджетных источников в строительстве (реконструкции) объекта. Возможность использования здания в перспективе. Анализ демографической ситуации (для учреждений образования - динамика учащихся (студентов) на ближайшие 5 лет). Экономический анализ развития административного образования за последние 2 года (выполнение прогнозных показателей). Приложение 3 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия Согласовано: ________________________________ (Ф.И.О., должность представителя государственного заказчика) ЗАЯВКА на включение строек и объектов в Адресную инвестиционную программу Республики Мордовия на ____ год на проектно-изыскательские работы (В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555) (тыс. рублей) |———|———————|————————|———————|————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | N |Наиме- |Мощность|Прогноз|Заказчик|Проектная|N, дата | Срок |Стоимость|Освоено с |Профинанси-|Кредиторская |Главный |Основание| |п/0|нование|в соотв.| на |проекта |организа-|договора|исполнения| ПИР по | начала | ровано с |задолженность|инженер | для | | |объекта| ед. |200_ г.| | ция | на | договора | договору|исполнения| начала | на начало |проекта |проекти- | | | | | | | |проекти-| | | договора |исполнения | года |(Ф.И.О.,| рования | | | | | | | |рование | | | | договора | |телефон)| объекта | |———|———————|————————|———————|————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |———|———————|————————|———————|————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————|————————|———————|————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————————|————————|—————————| Руководитель Подпись Дата М.П. Ф.И.О. исполнителя, должность Телефон исполнителя Приложение 4 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республике Мордовия Примерная форма государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по строительству объектов для государственных нужд (В редакции Постановлений Правительства Республики Мордовия от 22.12.2006 г. N 555; от 10.08.2009 г. N 353; от 23.07.2012 г. N 284; от 19.08.2013 г. N 345) _____________________________________________________________________ (место заключения государственного контракта) _____________________________________________________________________ (дата заключения государственного контракта) ____________________________________________________________________, (полное наименование государственного заказчика) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________ ____________________________________________________________________, (наименование должности, Ф.И.О.) действующего на основании___________________________________, с одной (устава, положения) стороны, и__________________________________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем "Исполнитель", зарегистрированное_____________ ____________________________________________________________________, (организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН) имеющее свидетельство на допуск к работам на________________________, (виды работ) выданное____________________________________________________________, (наименование организации, выдавшей свидетельство о допуске) регистрационный номер_______________________________________________, в лице______________________________________________________________, (наименование должности, Ф.И.О.) действующего на основании___________________________________________, (устава, положения, доверенности) с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов размещения государственного заказа Республики Мордовия N __________________ (протокол N ______ от____________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной документации по объекту: _________________________________ (далее - работы) в срок _____ календарных дней с даты заключения настоящего контракта. 1.2. Результатами выполненных работ по настоящему контракту являются результаты инженерных изысканий, результаты обследований, законченная, рассмотренная, согласованная в установленном порядке проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы и рабочая документация, которые доставляются до места поставки. 1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с заданием на проектирование, являющимся приложением 1 к настоящему контракту, и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ, являющимся приложением 2 к настоящему контракту. 1.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После утверждения решения о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта. 1.5. Право собственности на выполненные работы переходит к Заказчику после полной оплаты выполненных работ. 1.6. Право на заключение контракта на ведение авторского надзора при строительстве объекта остается за Исполнителем. 2. Порядок сдачи и приемки работ 2.1. Исполнитель передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) результаты обследований и (или) проектную документацию и (или) рабочую документацию по накладной и акт приема-передачи выполненных работ в течение ____ дней со дня выполнения каждого этапа работ, предусмотренного календарным планом (приложение 2 к настоящему контракту). 2.2. Заказчик в течение ____ дней со дня получения акта приема-передачи выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ. 2.3. Результаты инженерных изысканий, результаты обследований и разработанная Исполнителем проектная документация должны обеспечивать проведение государственной экспертизы. 2.4. В случае если Заказчик имеет претензии по качеству выполненных работ, при несоответствии результатов инженерных изысканий, результатов обследований, проектной и рабочей документации требованиям контракта или нормативной документации, Заказчиком составляется перечень необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____ дней. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение ____ дней. 2.5. Заказчик направляет результаты инженерных изысканий, результаты обследований и проектную документацию на государственную экспертизу. 2.6. Исполнитель обеспечивает доставку результатов инженерных изысканий, результатов обследований и проектной документации до места проведения государственной экспертизы с последующим возвратом на место поставки за счет стоимости работ по контракту. 2.7. При выявлении в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий и (или) получении отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан в сро к ___ ( _________ ) календарных дней с момента их получения за свой счет устранить все выявленные недостатки. 2.8. В случае проведения повторной государственной экспертизы стоимость повторной государственной экспертизы оплачивает Исполнитель. 2.9. При нарушении срока, указанного в пункте 2.7 настоящего контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. 2.10. Исполнитель доставляет до места поставки результаты выполненных работ за счет стоимости работ по контракту. 2.11. После получения положительного заключения государственной экспертизы и выполнения требований пункта 2.10 настоящего контракта Исполнитель представляет Заказчику завершающий акт приема-передачи выполненных работ по контракту. 2.12. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, в этом случае Заказчик принимает результаты работ в порядке, установленном настоящим разделом. 2.13. Место поставки результатов выполненных работ (результатов инженерных изысканий, результатов обследований, проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы и рабочей документации):___________________. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. За выполненную работу согласно настоящему контракту Заказчик уплачивает Исполнителю _______ (_____________________________________) рублей, в том числе НДС - 18% - _______ рублей. Источник финансирования - _______________________________________________. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. 3.2. В цену включены затраты на сбор исходных данных для проектирования, выполнение инженерных изысканий, выполнение обследований, разработку проектной и рабочей документации, получение согласований, разработку специальных технических условий (при необходимости), доставку документации, налоги. 3.3. Оплата в размере 100 (сто) процентов цены государственного контракта производится в течение ____ (________) дней после подписания завершающего акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии положительного заключения государственной экспертизы и выполнения пункта 2.10 государственного контракта. 3.4. Оплата выполненных работ может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), путем перечисления Заказчиком суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход республиканского бюджета Республики Мордовия на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями настоящего контракта. 4. Технические требования и условия выполнения работ 4.1. Исполнитель должен разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", заданием на проектирование, действующими нормативными документами в полном объеме по составу проекта, согласованную со всеми заинтересованными организациями и эксплуатационными службами в 5 экземплярах на бумажных носителях и в 3 экземплярах на электронных носителях (лазерные диски). 4.2. Исполнитель должен разработать рабочую документацию в объеме, обеспечивающем реализацию в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. 4.3. Сметы (локальные, объектные и сводная) должны быть составлены ресурсным методом по сметно-нормативной базе ценообразования ТСНБ-2001 года и в текущих ценах с использованием программного комплекса "РИК", с применением местных ТЕР, с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы "WORD", "РИК") и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы "WORD", "РИК"). В смету должны быть включены пусконаладочные работы. В состав сметной документации должны быть включены согласованные с отделом ценообразования Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия ведомости договорных цен на строительные изделия и конструкции, сметные цены которых отсутствуют в электронном формате программы "РИК". В сметной документации на технологическое оборудование по каждой единице монтируемого оборудования необходимо отдельно указывать стоимость единицы и стоимость монтажа единицы технологического оборудования. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Основные права и обязанности Сторон по настоящему контракту отражены в специальных разделах контракта. В дополнение к специальным разделам Стороны согласуют нижеследующее. 5.2. Заказчик имеет право: 1) контролировать ход выполнения работ Исполнителем по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 2) в случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками разработанной документации привлечь Исполнителя к участию в деле; 3) требовать от Исполнителя исправления недостатков в выполненных работах за счет средств Исполнителя, в том числе при наличии положительного заключения экспертизы и выявлении недостатков при реализации документации; 4) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством; 5) провести экспертизу выполненных Исполнителем работ с привлечением экспертов, экспертных организаций с целью подтверждения экспертным заключением нарушения условий контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта. 5.3. Заказчик принимает на себя обязательства: 1) оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего контракта и не требующим дополнительных материальных и/или финансовых затрат; 2) информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по контракту; 3) сообщать Исполнителю в письменной форме, а также посредством факсимильной связи о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков; 4) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта будет установлено несоответствие Исполнителя установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа или представление Исполнителем недостоверной информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса; 5) в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта, направив такое решение Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; 6) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в подпункте 5 пункта 5.2 настоящего контракта. 5.4. Исполнитель имеет право: 1) запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего контракта; 2) привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных техническим заданием на проектирование. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. При этом договором субподряда должен быть предусмотрен переход всех интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, достигнутый в ходе исполнения работ по договору, к Исполнителю, а также положение о том, что результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые в ходе исполнения работ по договору, используются только Исполнителем. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками; 3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 5.5. Исполнитель принимает на себя обязательство: 1) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству; 2) по требованию Заказчика представлять договоры субподряда, заключенные с субподрядными организациями, с обязательным представлением копий свидетельств о допуске к работам; 3) по запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по контракту, а также участвовать во всех проводимых мероприятиях в органах государственной власти, государственного надзора и контроля, органах местного самоуправления и т.п., посвященных выполнению предмета контракта; 4) если в процессе проектирования возникла необходимость получения дополнительных технических условий, необходимых для функционирования проектируемого объекта, в том числе инженерно-технического обеспечения, то сбор дополнительных технических условий для выполнения работ по контракту осуществляет Исполнитель; 5) осуществлять корректировку документации в случае, если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, а также в случае изменения в процессе проектирования технических условий на проектирование объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта, в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. настоящего контракта, без увеличения стоимости контракта. При этом изменения технических условий на проектирование могут быть выданы не позднее 10 дней до готовности передачи Исполнителем документации для проведения государственной экспертизы; 6) гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных по контракту работ без нарушения исключительных прав других лиц как на документацию в целом, так и на отдельные ее части; 7) своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в задании на проектирование или в настоящем контракте; 8) в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения Исполнителем об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, надлежащим образом уведомить Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направив такое решение Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику; 9) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия Исполнителем указанного решения. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств Заказчика по оплате. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 6.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по созданию проектной, рабочей документации, выполнению обследований и выполнению инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной, рабочей документации и инженерных изысканий. При обнаружении недостатков в проектной, рабочей документации, в результатах обследований или в результатах инженерных изысканий Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, произвести дополнительные инженерные изыскания, а также уплатить штраф в размере ____ % от стоимости работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии. 6.4. При представлении Исполнителем некачественной документации, в том числе при несоответствии документации требованиям задания на проектирование (приложение 1 к настоящему контракту), Градостроительному кодексу Российской Федерации, СНиПам, иным действующим нормативным документам; отступлении от нормативных документов и технических условий; отсутствии необходимых согласований; несоответствии документации и/или принятых проектных решений действующим государственным нормативным актам и иным условиям контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ____ % от стоимости работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии. 6.5. В случае доработки проектной, рабочей документации, результатов обследований и (или) результатов инженерных изысканий по замечаниям экспертизы и проведения повторной экспертизы стоимость повторной экспертизы оплачивает Исполнитель. 6.6. При нарушении Исполнителем срока выполнения работ, установленного государственным контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1/75 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 1.1 настоящего контракта срока. 6.7. В случае нарушения сроков завершения отдельных этапов работ, предусмотренных календарным планом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _____ % от стоимости работ по контракту в течение ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии за каждое нарушение в отдельности. 6.8. За несвоевременное исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего контракта, он обязан оплатить штраф в размере ____ % от стоимости работ по контракту в течение ___ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии. 6.9. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей Исполнителя, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.7 настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от стоимости работ по контракту за каждое нарушение в отдельности в течение ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии. 6.10. За принятие неэффективных проектных решений, выявленных в процессе строительства и/или эксплуатации объекта, приведших к нерациональному использованию материально-технических ресурсов и повлекших неэффективное использование бюджетных средств, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей (сумма штрафа устанавливается Заказчиком пропорционально цене контракта от 1 % до 10%), а также возмещает убытки, причиненные Заказчику, в течение ___ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии. *Для определения эффективности проектных решений используются следующие показатели: - сметная стоимость строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям или конструктивным элементам; - эксплуатационные затраты; - продолжительность строительства объекта или выполнения определенного комплекса строительных и монтажных работ; - производительность труда или затраты труда (трудоемкость); - расход основных строительных материалов и изделий, уровень (степень) сборности, технологичность производства строительно-монтажных работ и др. 6.11. За неоповещение, а равно за несвоевременное оповещение Исполнителем банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, об изменении условий контракта Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 5000 рублей. 6.12. За несвоевременное предоставление нового (иного) обеспечения контракта, в случае прекращения предыдущего, в соответствии с пунктом 9.7 контракта Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 15000 рублей. 6.13. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за представление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения контракта. В случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 20 000 рублей. 6.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе: уменьшить оплату по контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в республиканский бюджет Республики Мордовия. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражается в акте (завершающем акте) сдачи-приемки выполненных работ; удовлетворить требования неустойки (пени, штрафа) за счет обеспечения исполнения контракта. 6.15. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту. 7. Гарантийные обязательства 7.1. Предметом гарантийных обязательств являются соответствие качества выполненных работ требованиям настоящего контракта, заданию на проектирование, а также требованиям действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по предмету контракта; своевременное устранение недостатков и дефектов выполненных работ. 7.2. Исполнитель гарантирует безвозмездно устранять выявленные недостатки (дефекты) всего объема выполненных работ в срок _____ лет с даты подписания завершающего акта сдачи-приемки выполненных работ. 7.3. Гарантия качества устанавливается на весь объем выполненных работ, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. 7.4. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранять выявляемые недостатки выполненных работ. 7.5. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо недостатков выполненных работ Заказчик в письменной форме, в том числе по факсу, уведомляет Исполнителя об обнаруженных недостатках и требует от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных недостатков. 7.6. В случае предъявления Заказчиком к Исполнителю требования, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего контракта, Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки работ в течение ____ (______) календарных дней со дня получения соответствующего требования об устранении недостатков. 7.7. Период времени, затраченный на устранение недостатков выполненных работ, в гарантийный срок не включается. 8. Изменение и расторжение контракта 8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 8.2. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта. 8.3. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. 8.4. Изменение контракта возможно только по соглашению Сторон, которое совершается в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту. 8.5. Условие о сроке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, является существенным и изменению не подлежит, вне зависимости от сроков получения Исполнителем любых данных и технических условий. 9. Особые условия 9.1. Срок выполнения работ по контракту включает выполнение обследований, сбор исходных данных для проектирования, технических условий, выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, разработку специальных технических условий (при необходимости), получение согласований, доставку документации. 9.2. В соответствии с частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Исполнитель обязан обеспечить получение технических условий. 9.3. Полученные Исполнителем технические условия должны быть согласованы Заказчиком. 9.4. Заключение договоров на технологическое присоединение к сетям является обязанностью Заказчика. 9.5. Выдача разрешений, сведений об участке строительства, технических условий и других документов осуществляется уполномоченными организациями в сроки, указанные в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, связанные с деятельностью этих организаций. 9.6. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель обязан известить банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, об изменении условий контракта. 9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель в тот же день обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту одним из способов, предусмотренных действующим законодательством, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации, в противном случае контракт расторгается и сведения об Исполнителе вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. 9.8. Исполнитель должен соответствовать требованию, устанавливаемому в соответствии с законодательством Российской Федерации - наличие свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации на работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 10. Авторские права 10.1. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем при выполнении работ по настоящему контракту, является Заказчик. 10.2. Исключительные права на проект считаются переданными Заказчику с момента подписания Сторонами завершающего акта приема-передачи выполненных работ по контракту. 10.3. Исключительное право использования проектной документации, разработанной Исполнителем по настоящему контракту, остается за Заказчиком. 10.4. Исполнитель гарантирует, что автор(ы) разработанного по контракту проекта не будет(ут) иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении использования Заказчиком этой документации. 11. Заключительные положения 11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, нарушившей условия настоящего контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пеня), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений и претензий Сторонами не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 11.4. При неурегулировании Сторонами споров в досудебном порядке, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия. 11.5. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации. 11.6. Об изменении наименования, местонахождения, почтового и (или) юридического адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов и реквизитов свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней со дня внесения соответствующих изменений. 11.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых обязательств по нему. 11.8. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 11.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: Приложения: 1. Задание на проектирование на л. 2. Календарный план на л. 3. Сметы на л. 12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон: Государственного заказчика ________________________________________________________________ Исполнителя ________________________________________________________________ Банковские реквизиты Сторон: Государственного заказчика ________________________________________________________________ Исполнителя ________________________________________________________________ 13. Подписи представителей Сторон От Государственного заказчика ___________________________/Ф.И.О/ (подпись) М.П. От Исполнителя __________________________________________/Ф.И.О/ (подпись) М.П. Примерная форма государственного контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства для государственных нужд _____________________________________________________________________ (наименование объекта) _____________________________________________________________________ (местонахождение объекта) _____________________________________________________________________ (место заключения государственного контракта) _____________________________________________________________________ (дата заключения государственного контракта) ____________________________________________________________________, (полное наименование государственного заказчика) именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________ _____________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О.) действующего на основании____________________________________, с одной (устава, положения) стороны, и__________________________________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем "Подрядчик", зарегистрированное_______________ ____________________________________________________________________, (организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН) имеющее свидетельство на допуск к работам на________________________, (виды работ) выданное____________________________________________________________, (наименование организации, выдавшей свидетельство о допуске) регистрационный номер_______________________________________________, в лице______________________________________________________________, (наименование должности, Ф.И.О.) действующего на основании___________________________________________, (устава, положения, доверенности) с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов размещения государственного заказа Республики Мордовия N __________________ (протокол N ______ от____________) заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем: 1. Предмет Государственного контракта 1.1. Настоящий Государственный контракт определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по выполнению и финансированию строительства ____________________________ (наименование объекта) (далее - Объект) за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия (средства республиканского бюджета Республики Мордовия и субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства). 1.2. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с проектной документацией, разработанной _______________________________________________________ (кем разработана) 1.3. Строительство Объекта (выполнение работ по Объекту) осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Республики Мордовия. 1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать Объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. 1.5. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (далее - Календарный план) (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Государственного контракта <1>. 1.6. Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Государственным контрактом цену. 2. Стоимость Государственного контракта 2.1. Общая стоимость Государственного контракта на выполнение работ по строительству Объекта составляет ____________________ с учетом всех затрат Подрядчика при выполнении работ. Источником финансирования выполняемых работ являются средства республиканского бюджета Республики Мордовия (средства республиканского бюджета Республики Мордовия и субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства). 2.2. Стоимость Государственного контракта установлена на основании результатов __________________________, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта. 2.3. Если стоимость подлежащих выполнению работ существенно возросла и выполнение Государственного контракта без изменения его стоимости невозможно, то стоимость может быть изменена на основании соответствующего закона Республики Мордовия <2>. 2.4. В стоимость Государственного контракта включены затраты: по организации работ на строительной площадке; на материальные ресурсы, машины и механизмы; по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов); на приобретение и монтаж оборудования; накладные расходы и сметная прибыль; на проведение испытания и пусконаладочные работы; на вспомогательные услуги; по начислению налогов, пошлин; прочие расходы Подрядчика<3>. 3. Порядок оплаты работ Вариант 1. 3.1. Оплата работ по государственному контракту производится Государственным заказчиком единовременно и в полном объеме после приемки объекта Государственным заказчиком в течение 30 дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вариант 2 <4>. 3.1. Государственный заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Государственному контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 3.2. Основаниями для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2). 3.3. Оплату выполненных и принятых объемов работ Государственный заказчик производит в течение 30 дней со дня подписания Сторонами подтверждающих документов. 3.4. Государственный заказчик резервирует 10% от стоимости Государственного контракта до полного завершения работ по Объекту. Окончательный расчет производится Государственным заказчиком в течение 30 дней после полного завершения выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного строительством Объекта. 3.5. Оплата по настоящему Государственному контракту может быть осуществлена Государственным заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы фактически выполненных работ, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход республиканского бюджета Республики Мордовия на основании платежного документа, оформленного Государственным заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами: начало работ: в течение 3 дней со дня подписания Сторонами настоящего Государственного контракта; окончание работ: __________ года ________________ месяца ______ дня. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным планом <5>. 4.2. Датой окончания работ по Государственному контракту является дата подписания акта приемки законченного строительством Объекта. 4.3. Стороны вправе по взаимному соглашению путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки завершения отдельных этапов работ, указанные в Календарном плане, в пределах срока окончания всех работ <6>. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Для реализации настоящего Государственного контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 1) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта передать Подрядчику на период строительства Объекта земельный участок, пригодный для строительства, разрешение на строительство; 2) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта передать Подрядчику проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке; 3) до начала производства работ возвратить оформленный со своей стороны общий (и/или) специальные журналы работ; 4) производить промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом; 5) осуществлять строительный контроль; 6) обеспечить ведение авторского надзора за строительством; 7) обеспечивать финансирование работ на Объекте в пределах стоимости настоящего Государственного контракта и выделенных из республиканского бюджета Республики Мордовия ассигнований по государственным капитальным вложениям на текущий финансовый год на основании принятых от Подрядчика отчетов о выполненных работах <7>; 8) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием перечисленных Подрядчику денежных средств <8>; 9) проверять предъявленные Подрядчиком к оплате документы за выполненные работы, поставленную продукцию; 10) участвовать в освидетельствовании скрытых работ; 11) при обнаружении в ходе контроля (надзора) отступлений от условий настоящего Государственного контракта и проектной документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения; 12) организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта; 13) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта, если в ходе его исполнения будет установлено несоответствие Подрядчика установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или представление Подрядчиком недостоверной информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона; 14) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения надлежащим образом уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направив такое решение Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в разделе 18 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику; 15) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в подпункте 5 пункта 5.2 настоящего Государственного контракта; 16) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом. 5.2. Государственный заказчик имеет право: 1) выдавать предписание о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих установленный уровень качества; 2) полностью или частично приостанавливать работу на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, иных обстоятельствах, оговоренных настоящим Государственным контрактом; 3) беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по строительству Объекта; 4) производить соответствующие записи в общем и (или) специальных журналах производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации и условий настоящего Государственного контракта. Предписания и рекомендации отдаются Государственным заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или записываются в журнал учета выполненных работ (общий и (или) специальные); 5) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае проведения экспертизы решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Государственного контракта. 5.3. Для выполнения работ по настоящему Государственному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 1) принять по акту приемки-передачи земельный участок, проектную документацию и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Государственному контракту; 2) выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом, и в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, утвержденной проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и сдать Объект Государственному заказчику в установленный срок; 3) возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Государственному контракту; 4) выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность; 5) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и техническими условиями; 6) обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение, информационные щиты; 7) обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ и выполненных работ с начала выполнения работ и до их окончания; 8) принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе строительства зеленым насаждениям, ограждениям, проездам и дорогам на строительной площадке и прилегающей территории. В случае их повреждения и/или разрушения обеспечить их восстановление; 9) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы; 10) обеспечить соблюдение температурного режима на Объекте для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе отопление на период строительства; 11) согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке; 12) вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные в установленном порядке заверенные журналы учета выполненных работ (общий и (или) специальный), входного и операционного лабораторного контроля; 13) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику оформленный со своей стороны общий и (или) специальные журналы учета выполненных работ; 14) произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика и эксплуатационной организации; 15) немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок; 16) исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Государственного контракта; 17) обеспечивать Государственному заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта; 18) извещать Государственного заказчика не менее чем за _____ часа (дня) о времени освидетельствования скрытых работ; 19) по требованию Государственного заказчика представлять договоры субподряда, заключенные с субподрядными организациями, с обязательным представлением копий свидетельств о допуске к работам; 20) по требованию Государственного заказчика представлять копии платежных документов, договоров на поставку продукции и других документов; 21) ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца представлять Государственному заказчику акты выполненных за отчетный месяц работ (формы КС-2 и КС-3) <9>; 22) по требованию Государственного заказчика представлять всю необходимую информацию о сооружаемом Объекте, в том числе в электронном формате; 23) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств; 24) выполнять мобилизационные задания, установленные Государственным заказчиком; 25) за _____ дней до завершения работ на Объекте письменно известить об этом Государственного заказчика; 26) передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию; 27) до подписания акта приемки законченного строительством Объекта представить Государственному заказчику документы, указанные в Перечне документов, прилагаемых к сдаче законченного строительством Объекта (приложение 2); 28) после подписания акта приемки законченного строительством Объекта в течение _____ дней или иные согласованные с Государственным заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику и (или) субподрядчикам временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество; 29) устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Государственным заказчиком; 30) осуществлять согласование проведения работ по разрытию грунта или вскрытию дорожных покрытий с заинтересованными организациями и Управлением ГИБДД МВД по Республике Мордовия, а также, по доверенности Государственного заказчика, обращаться с заявлением и предоставлять необходимые документы в уполномоченный орган, с целью получения разрешения (ордера) на производство земляных работ; 31) обеспечить содержание Объекта после его принятия Государственным Заказчиком до подписания акта приема - передачи завершенного строительством объекта в государственную казну Республики Мордовия; 32) в течение 3 (трех) рабочих дней известить банк, выдавший банковскую гарантию в обеспечение исполнения Государственного контракта, об изменении его условий; 33) в случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Государственному контракту, в тот же день предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме; 34) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения надлежащим образом уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направив такое решение Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в разделе 18 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику; 35) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для принятия Подрядчиком указанного решения; 36) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом. 5.4. Подрядчик имеет право: 1) привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование; 2) требовать оплаты по настоящему Государственному контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту 3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 6.1. Строительство Объекта по настоящему Государственному контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты уполномоченных органов. 6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком совместно с Подрядчиком. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, осуществляет Подрядчик. Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. В случае выявления Подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика. После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт. Предъявление претензии к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение ___ дней со дня составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон эти работы могут выполняться Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку). (Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком <10>.) 7. Сдача и приемка работ 7.1. Для осуществления строительного контроля за выполнением работ по Государственному контракту, контроля за ходом исполнения условий Государственного контракта и приемки выполненных работ Государственный заказчик назначает ответственного представителя. 7.2. Приемка Объекта, включая выполнение испытаний, пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.3. За ____ дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке законченного строительством Объекта. 7.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за ___ дней до начала приемки Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам. 7.5. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика о полном завершении работ на Объекте, создает приемочную комиссию и приступает к приемке выполненных работ. 7.6. Сдача Объекта Подрядчиком и приемка его Государственным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. 7.7. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию, его эксплуатацию. 7.8. Приемке законченного строительством Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц. Приемка законченного строительством Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным Сторонами. Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 7.9. Государственный заказчик осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Подрядчик в срок, указанный в подпункте 21 пункта 5.3 настоящего Государственного контракта, представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее -постановление Госкомстата РФ), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, а также исполнительную документацию и документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, счета - фактуры, накладные и другие документы) <11>. 7.10. Государственный заказчик в течение ____ дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ <12>. 7.11. В случае, если Государственный заказчик в течение _____ дней не оформил представленные документы, не дал мотивированного отказа в приемке работ, работы считаются принятыми Государственным заказчиком и подлежат оплате <13>. 7.12. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Государственный заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах в срок, указанный в извещении. Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения стоимости Государственного контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Государственным контрактом. Государственный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. 8. Скрытые строительные работы 8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за ___ часа (дня) до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
