|
Расширенный поиск
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.07.2011 № 283
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год РЕЕСТР многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год |———|———————————————————————————|————————————|—————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————| | N |Адрес многоквартирного дома| Стоимость | Ремонт | Ремонт крыши | Ремонт или |Ремонт подвальных| Утепление и | |п/п| |капитального|внутридомовых| |замена лифтового | помещений | ремонт фасадов | | | | ремонта - | инженерных | | оборудования | | | | | | всего | систем | | | | | | |———————————————————————————|————————————|—————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | | улица, N дома | рублей | рублей | кв. | рублей | ед. | рублей | кв. | рублей | кв. | рублей | | | | | | метров | | | | метров | | метров | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Аликовский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ | 1.|с. Аликово, | 1204888 | 540120 | 673,00| 664768 | | | | | | | | |ул. Гагарина, д. 29 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 2.|с. Аликово, | 1107323 | 513648 | 643,20| 593675 | | | | | | | | |ул. 60 лет Октября, д. 57 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 3.|с. Аликово, | 1475429 | 512639 | 658,00| 918467 | | | 497,25 | 44323 | | | | |ул. Парковая, д. 5а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 4.|с. Аликово, | 1992331 | 999712 | 1230,00| 874334 | | | 834,45 | 118285 | | | | |ул. Парковая, д. 7а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 5779971 | 2566119 | 3204,20| 3051244 | | |1331,70 | 162608 | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Батыревский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ | 5.|с. Батырево, | 1641200 | 196000 | 607,30| 1358000 | | | 120,00 | 87200 | | | | |ул. Гагарина, д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 6.|с. Батырево, | 1603000 | 170000 | 606,60| 1372000 | | | | | 96,00| 61000 | | |ул. Комарова, д. 15 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 7.|с. Батырево, | 1591000 | 183000 | 592,50| 1345000 | | | | | 102,00| 63000 | | |ул. Кирова, д. 42 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | 8.|с. Батырево, | 2156160 | 210000 | 900,00| 1845000 | | | 136,00 | 101160 | | | | |ул. Мира, д. 18 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 6991360 | 759000 | 2706,40| 5920000 | | | 256,00 | 188360 | 198,00| 124000 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Ибресинский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ | 9.|пгт Ибреси, | 3298131 | 2376670 | 738,50| 791754 | | | 834,50 | 129707 | | | | |ул. Кооперативная, д. 6 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |10.|пгт Ибреси, ул. Воинов- | 2937517 | 2445698 | 390,00| 318052 | | |1227,00 | 173767 | | | | |интернационалистов, д. 17 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |11.|пгт Ибреси, ул. Мира, д. 27| 1629632 | 1410231 | 180,00| 128514 | | | | | 130,00| 90887 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 7865280 | 6232599 | 1308,50| 1238320 | | |2061,50 | 303474 | 130,00| 90887 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Козловский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |12.|г. Козловка, | 1911905 | 1004765 | 400,00| 540460 | | | | | 122,00| 366680 | | |ул. Чернышевского, д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |13.|г. Козловка, | 1857464 | 976448 | 400,00| 505102 | | | | | 125,00| 375914 | | |ул. Мичурина, д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |14.|г. Козловка, | 2055746 | 1003097 | 460,00| 616056 | | | | | 146,00| 436593 | | |ул. Горького, д. 9 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |15.|г. Козловка, | 2040165 | 984063 | 460,00| 616056 | | | | | 147,00| 440046 | | |ул. Молодежная, д. 23 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 7865280 | 3968373 | 1720,00| 2277674 | | | | | 540,00| 1619233 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Комсомольский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |16.|с. Комсомольское, | 601021 | 38034 | | | | | | | 317,00| 562987 | | |ул. Куйбышева, д. 7 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |17.|с. Комсомольское, | 492932 | 38034 | | | | | | | 265,00| 454898 | | |ул. Куйбышева, д. 9 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |18.|с. Комсомольское, | 867529 | 76068 | | | | | | | 430,00| 791461 | | |ул. Куйбышева, д. 11 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |19.|с. Комсомольское, | 3282038 | 638232 | 1133,00| 1685252 | | | | | 602,00| 958554 | | |ул. Заводская, д. 67а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 5243520 | 790368 | 1133,00| 1685252 | | | | | 1614,00| 2767900 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Красноармейский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |20.|с. Красноармейское, | 841358 | 268675 | 350,00| 572683 | | | | | | | | |ул. Васильева, д. 8 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 841358 | 268675 | 350,00| 572683 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Мариинско-Посадский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |21.|г. Мариинский Посад, | 1062160 | 452160 | 550,00| 610000 | | | | | | | | |ул. Чкалова, д. 19а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |22.|г. Мариинский Посад, | 2100000 | 1100000 | 739,00| 1000000 | | | | | | | | |ул. Котовского, д. 39 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |23.|г. Мариинский Посад, | 2000000 | 1855000 | | | | | 145 | 145000 | | | | |ул. Курчатова, д. 11а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |24.|г. Мариинский Посад, | 1300000 | | 965,00| 1300000 | | | | | | | | |ул. Котовского, д. 35 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |25.|с. Шоршелы, ул. 30 лет | 2727872 | 1263936 | 1610,00| 1463936 | | | | | | | | |Победы, д. 5 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |26.|г. Мариинский Посад, | 1472128 | 472128 | 957,00| 1000000 | | | | | | | | |ул. Ломоносова, д. 17 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |27.|г. Мариинский Посад, | 1572720 | 572720 | 682,00| 1000000 | | | | | | | | |ул. Курчатова, д. 9 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 12234880 | 5715944 | 5503,00| 6373936 | | | 145 | 145000 | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Моргаушский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |28.|с. Моргауши, | 941107 | 72627 | 500,00| 819283 | | | 17,00 | 49197 | | | | |ул. 50 лет Октября, д. 40 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |29.|с. Моргауши, | 1625954 | 165400 | 1156,00| 1423882 | | | 140,00 | 36672 | | | | |ул. 50 лет Октября, д. 44 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |30.|с. Моргауши, ул. Гагарина, | 1011305 | 133225 | 750,00| 848743 | | | 112,00 | 29337 | | | | |д. 20 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |31.|д. Москакасы, ул. Зеленая, | 812977 | 25985 | 579,60| 767504 | | | 70,00 | 19488 | | | | |д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |32.|д. Москакасы, ул. Зеленая, | 689947 | 29853 | 552,00| 645006 | | | 58,00 | 15088 | | | | |д. 4 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |33.|д. Москакасы, ул. Зеленая, | 896594 | 71088 | 600,00| 801802 | | | | | 76,00| 23704 | | |д. 5 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |34.|д. Москакасы, ул. Зеленая, | 892378 | 71088 | 600,00| 801802 | | | 74,00 | 19488 | | | | |д. 6 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |35.|с. Большой Сундырь, | 995018 | | 300,00| 393547 | | | 42,00 | 11850 | 497,00| 589621 | | |ул. Новая, д. 12 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 7865280 | 569266 | 5037,60| 6501569 | | | 513,00 | 181120 | 573,00| 613325 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Порецкий район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |36.|с. Порецкое, ул. Ульянова, | 2150000 | 1320000 | 600,00| 830000 | | | | | | | | |д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |37.|с. Порецкое, | 1850000 | 1020000 | 600,00| 830000 | | | | | | | | |ул. Кооперативная, д. 23 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |38.|с. Порецкое, ул. Ленина, | 2700000 | 1690463 | 600,00| 1009537 | | | | | | | | |д. 75 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |39.|с. Порецкое, ул. Ленина, | 2039200 | 1322867 | 550,00| 716333 | | | | | | | | |д. 59 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 8739200 | 5353330 | 2350,00| 3385870 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Урмарский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |40.|пгт Урмары, ул. Порфирьева,| 1558700 | 58500 | 400,00| 941870 | | | | | 378,00| 558330 | | |д. 3 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |41.|пгт Урмары, ул. Заводская, | 489242 | 58500 | | | | | | | 331,00| 430742 | | |д. 34 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |42.|пгт Урмары, | 1480300 | 210000 | 400,00| 785500 | | | | | 404,00| 484800 | | |ул. Механизаторов, д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 3528242 | 327000 | 800,00| 1727370 | | | | | 1113,00| 1473872 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Цивильский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |43.|г. Цивильск, | 2000720 | 486964 | 400,00| 809308 | | | 94,00 | 121434 | 525,00| 583014 | | |ул. Просвещения, д. 40 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |44.|г. Цивильск, ул. П.Иванова,| 985812 | 142702 | 398,00| 789338 | | | 64,00 | 53772 | | | | |д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |45.|г. Цивильск, ул. Николаева,| 2442776 | 746966 | 354,00| 632099 | | | 62,00 | 59366 | 499,00| 1004345 | | |д. 7 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |46.|г. Цивильск, | 3400346 | 1304261 | 385,00| 635094 | | | 372,00 | 606677 | 738,00| 854314 | | |ул. Терешковой, д. 16 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |47.|г. Цивильск, | 3411154 | 1312466 | 395,00| 651590 | | | 375,00 | 607721 | 738,00| 839377 | | |ул. Терешковой, д. 18 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |48.|г. Цивильск, | 4286427 | 2221030 | 391,00| 644991 | | | 373,00 | 606677 | 719,00| 813729 | | |ул. Терешковой, д. 20 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |49.|г. Цивильск, ул. Советская,| 993395 | 42702 | 300,00| 577677 | | | 64,00 | 53772 | 319,00| 319244 | | |д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |50.|г. Цивильск, ул. Советская,| 774715 | 38820 | 360,00| 525743 | | | 67,00 | 63844 | 429,00| 146308 | | |д. 11 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |51.|г. Цивильск, ул. Шоссейная,| 3458670 | 982980 | 360,00| 502010 | | | 60,00 | 149140 | 467,00| 1824540 | | |д. 18 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |52.|с. Игорвары, | 1950000 | 402969 | 522,00| 861087 | | | 94,00 | 152889 | 471,00| 533055 | | |ул. Молодежная, д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |53.|пос. Молодежный, | 2513585 | 1239625 | | | | | 97,00 | 56477 | 3050,00| 1217483 | | |ул. Заводская, д. 13 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 26217600 | 8921485 | 3865,00| 6628937 | | |1722,00 |2531769 | 7955,00| 8135409 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Чебоксарский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |54.|пгт Кугеси, | 2902265 | 2902265 | | | | | | | | | | |ул. Советская, д. 76 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |55.|пгт Кугеси, | 554480 | 150443 | | | | | | | 380,00| 404037,0| | |ул. Советская, д. 49 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |56.|пгт Кугеси, | 1554245 | 814245 | 602,00| 530000,00| | | | | 268,00| 210000 | | |ул. Советская, д. 53 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |57.|пгт Кугеси, | 967106 | 190000 | 500,00| 597106,00| | | | | 221,00| 180000 | | |ул. Советская, д. 6 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |58.|пгт Кугеси, | 219169 | 59169 | 137,00| 110000,00| | | | | 112,00| 50000 | | |ул. Новой Конституции, д. 1| | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |59.|пгт Кугеси, | 285000 | 95000 | 208,00| 140000,00| | | | | 195,00| 50000 | | |ул. Новой Конституции, д. 7| | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |60.|пгт Кугеси, | 345000 | 98000 | 281,00| 182000,00| | | | | 206,00| 65000 | | |ул. Новой Конституции, д. 9| | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |61.|пгт Кугеси, | 715567 | 299567 | 450,00| 286000,00| | | | | 243,00| 130000 | | |ул. 30 лет Победы, д. 1б | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |62.|пгт Кугеси, | 1295000 | 765000 | 1062,00| 530000,00| | | | | | | | |ул. Первомайская, д. 13 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |63.|пгт Кугеси, | 1247107 | 462107 | 570,00| 570000,00| | | | | 272,00| 215000 | | |ул. Первомайская, д. 15а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |64.|д. Сятракасы, | 1405000 | 1025000 | 624,00| 380000,00| | | | | | | | |ул. Восточная, д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |65.|пос. Сюктерка, | 1075000 | 350000 | 450,00| 450000,00| | | | | 225,00| 275000 | | |ул. Главная, д. 43 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |66.|д. Большие Катраси, | 794938 | 794938 | | | | | | | | | | |ул. Молодежная, д. 1 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |67.|д. Большие Катраси, | 794938 | 794938 | | | | | | | | | | |ул. Молодежная, д. 2 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |68.|д. Большие Катраси, | 2210114 | 1405432 | 882,00| 804682,00| | | | | | | | |ул. Молодежная, д. 4 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 16364929 | 10206104 | 5766,00| 4579788 | | | | | 2122,00| 1579037 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Ядринский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |69.|г. Ядрин, | 1297461 | 368500 | 445,00| 903961 | | | 75,00 | 25000 | | | | |ул. 30 лет Победы, д. 15 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |70.|г. Ядрин, | 2006385 | 287000 | 822,00| 1669385 | | | 170,00 | 50000 | | | | |ул. 50 лет Октября, д. 88 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |71.|г. Ядрин, | 1757115 | 345000 | 673,00| 1367115 | | | 150,00 | 45000 | | | | |ул. 50 лет Октября, д. 90 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |72.|г. Ядрин, ул. Герцена, | 596554 | 165000 | 202,00| 411554 | | | 60,00 | 20000 | | | | |д. 18а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |73.|г. Ядрин, ул. К.Маркса, | 3448231 | 1195000 | 1085,00| 2203231 | | | 170,00 | 50000 | | | | |д. 113 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |74.|г. Ядрин, ул. М.Горького, | 1248848 | 95000 | 543,00| 1103848 | | | 170,00 | 50000 | | | | |д. 5а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |75.|г. Ядрин, ул. Молодежная, | 2174659 | 75000 | 1010,00| 2049659 | | | 170,00 | 50000 | | | | |д. 8а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |76.|г. Ядрин, ул. Тимирязева, | 1961817 | 253000 | 670,00| 1668817 | | | 126,00 | 40000 | | | | |д. 24 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |77.|г. Ядрин, ул. Чапаева, | 1728376 | 75000 | 670,00| 1613376 | | | 126,00 | 40000 | | | | |д. 12а | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |78.|г. Ядрин, ул. Шоссейная, | 2914684 | 425000 | 900,00| 2439684 | | | 170,00 | 50000 | | | | |д. 116 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |79.|д. Стрелецкая, | 1839950 | 256745 | 600,00| 1543205 | | | 126,00 | 40000 | | | | |ул. 40 лет Победы, д. 139 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 20974080 | 3540245 | 7620,00|16973835 | | |1513,00 | 460000 | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Яльчикский район | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |80.|с. Яльчики, | 1423954 | 605391 | 375,00| 818563 | | | | | | | | |ул. Октябрьская, д. 20 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |81.|с. Яльчики, | 859985 | 402542 | 218,00| 457443 | | | | | | | | |ул. Октябрьская, д. 22 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |82.|с. Яльчики, | 1162951 | 243702 | 477,00| 919249 | | | | | | | | |ул. Комсомольская, д. 6 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |83.|с. Яльчики, | 1343614 | 298971 | 603,00| 1044643 | | | | | | | | |ул. Комсомольская, д. 8 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |84.|с. Яльчики, ул. Андреева, | 1930280 | 461892 | 785,00| 1468388 | | | | | | | | |д. 4 | | | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по району | 6720784 | 2012498 | 2458,00| 4708286 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | г. Алатырь | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |85.|ул. Стрелка, д. 31 | 3763200 | 1365800 | 900,00| 1759400 | | | | | 736,00| 638000 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |86.|ул. Стрелка, д. 18 | 1573600 | 644000 | 400,00| 929600 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |87.|ул. Стрелка, д. 3 | 2608200 | 1133400 | 762,00| 1362800 | | | 108,00 | 112000 | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |88.|ул. Димитрова, д. 8 | 2684400 | 802200 | 597,00| 955200 | | | | | 1074,00| 927000 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |89.|ул. Грибоедова, д. 50 | 1235400 | 669000 | 300,00| 566400 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |90.|ул. Грибоедова, д. 52 | 2090100 | 1076000 | 635,00| 1014100 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |91.|квартал УПП, д. 10 | 2120300 | 1027000 | 632,00| 1093300 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |92.|квартал УПП, д. 12 | 1766760 | 884360 | 514,00| 882400 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |93.|ул. Кувина, д. 46 | 2258200 | 718000 | 889,00| 1028000 | | | 180,00 | 195000 | 730,00| 317200 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по городу | 20100160 | 8319760 | 5629,00| 9591200 | | | 288,00 | 307000 | 2540,00| 1882200 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | г. Шумерля | +---T---------------------------T------------T-------------T--------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------+ |94.|ул. Жукова, д. 22 | 733025 | 340454 | 258,00| 349071 | | | 58,00 | 43500 | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |95.|ул. Октябрьская, д. 14 | 1888735 | 1888735 | | | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |96.|ул. Октябрьская, д. 6 | 2678483 | 1574023 | 586,00| 1104460 | | | | | | | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |97.|ул. Мира, д. 30 | 2565035 | 1831919 | 566,00| 439292 | | | | | 464,00| 293824 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Итого по городу | 7865278 | 5635131 | 1410,00| 1892823 | | | 58,00 | 43500 | 464,00| 293824 | +---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | |Всего по Чувашской | 165197202 | 65185897 |50860,70|77108787 | | |7888,20 |4322831 |17249,00|18579687 | | |Республике | | | | | | | | | | | L---+---------------------------+------------+-------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Приложение N 4 к республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий по реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год |———|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| | N | Наименование | Срок | Ответственные | |п/п| мероприятий | исполнения| исполнители | |———|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 1.|Подготовка и защита заявки|III квартал|Минстрой Чувашии, | | |для получения средств| 2011 г. |Минфин Чувашии, | | |государственной корпорации -| |Минэкономразвития Чувашии, | | |Фонда содействия| |Минимущество Чувашии, | | |реформированию жилищно-| |Минздравсоцразвития | | |коммунального хозяйства на| |Чувашии, Госслужба Чувашии | | |капитальный ремонт| |по конкурентной политике и | | |многоквартирных домов | |тарифам, органы местного | | | | |самоуправления <*> | +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 2.|Проведение открытых конкурсов|III квартал|управляющие организации, | | |по отбору подрядных| 2011 г. |товарищества собственников | | |организаций на проведение| |жилья, жилищные, жилищно- | | |капитального ремонта| |строительные или иные | | |многоквартирного дома | |специализированные | | | | |потребительские кооперативы| | | | |<*> | +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 3.|Проведение разъяснительной| в течение |органы местного | | |работы с населением о правах| 2011 года |самоуправления, управляющие| | |и обязанностях собственников| |организации, товарищества | | |жилых и нежилых помещений в| |собственников жилья, | | |многоквартирных домах, в| |жилищные, жилищно- | | |которых предполагается| |строительные или иные | | |проводить или проводится| |специализированные | | |капитальный ремонт | |потребительские кооперативы| +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 4.|Осуществление контроля за| в течение |Госжилинспекция Чувашии, | | |ходом работ по капитальному| 2011 года |органы местного | | |ремонту многоквартирных| |самоуправления, управляющие| | |домов, включенных в| |организации, товарищества | | |республиканскую адресную| |собственников жилья, | | |программу "Капитальный ремонт| |жилищные, жилищно- | | |многоквартирных домов,| |строительные или иные | | |расположенных на территории| |специализированные | | |Чувашской Республики" на 2011| |потребительские кооперативы| | |год (далее - Программа) | | | +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 5.|Установка коллективных| в течение |органы местного | | |(общедомовых) приборов учета| 2011 года |самоуправления, управляющие| | |потребления ресурсов и узлов| |организации, товарищества | | |управления (тепловой энергии,| |собственников жилья, | | |горячей и холодной воды,| |жилищные, жилищно- | | |электрической энергии), за| |строительные или иные | | |исключением случаев, если| |специализированные | | |соответствующий | |потребительские кооперативы| | |многоквартирный дом оснащен| | | | |такими приборами учета и| | | | |узлами управления в| | | | |многоквартирных домах,| | | | |включенных в Программу, в| | | | |которых проводится| | | | |капитальный ремонт инженерных| | | | |систем | | | +---+-----------------------------+-----------+---------------------------| | 6.|Контроль за выплатой| в течение |органы местного | | |товариществом собственников| 2011 года |самоуправления, | | |жилья, жилищным, жилищно-| |Минстрой Чувашии | | |строительным или иным| | | | |специализированным | | | | |потребительским кооперативом| | | | |либо собственниками помещений| | | | |в многоквартирном доме| | | | |средств на долевое| | | | |финансирование капитального| | | | |ремонта многоквартирного дома| | | |———|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| | 7.|Формирование и проведение| в течение |органы местного | | |государственного кадастрового| 2011 года |самоуправления | | |учета земельных участков, на| | | | |которых расположены| | | | |многоквартирные дома,| | | | |включенные в Программу | | | |———|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| | 8.|Информационное обеспечение| в течение |органы местного | | |хода реализации Программы на| 2011 года |самоуправления | | |сайтах органов местного| | | | |самоуправления в сети| | | | |Интернет и в средствах| | | | |массовой информации | | | |———|—————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| -------------------------------- <*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем. Приложение N 5 к республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год |———|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Объем финансирования, рублей | |п/п| муниципального района, |———————————|——————————————|——————————|——————————|——————————————————| | | городского округа | всего |средства Фонда|средства | средства | средства | | | | | содействия |республи- | местного | товариществ | | | | |реформированию|канского | бюджета | собственников | | | | | жилищно- |бюджета | | жилья, жилищных, | | | | |коммунального |Чувашской | | жилищно- | | | | | хозяйства |Республики| | строительных | | | | | | | | и иных | | | | | | | |специализированных| | | | | | | | потребительских | | | | | | | | кооперативов либо| | | | | | | | собственников | | | | | | | | помещений в | | | | | | | | многоквартирном | | | | | | | | доме | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 1.|Аликовский район | 5779971 | 3000000 | 990423 | 1500000 | 289548 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 2.|Батыревский район | 6991360 | 4000000 | 1320564 | 1320564 | 350232 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 3.|Ибресинский район | 7865280 | 4500000 | 1485634 | 1485634 | 394012 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 4.|Козловский район | 7865280 | 4500000 | 1485634 | 1485634 | 394012 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 5.|Комсомольский район | 5243520 | 3000000 | 990423 | 990423 | 262674 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 6.|Красноармейский район | 841358 | 481370 | 158920 | 158920 | 42148 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 7.|Мариинско-Посадский район| 12234880 | 7000000 | 2310987 | 2310987 | 612906 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 8.|Моргаушский район | 7865280 | 4500000 | 1485634 | 1485634 | 394012 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | 9.|Порецкий район | 8739200 | 5000000 | 1650705 | 1650705 | 437790 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |10.|Урмарский район | 3528242 | 2018630 | 666433 | 666433 | 176746 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |11.|Цивильский район | 26217600 | 15000000 | 4952115 | 4952115 | 1313370 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |12.|Чебоксарский район | 16364929 | 9362940 | 3091094 | 3091094 | 819801 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |13.|Ядринский район | 20974080 | 12000000 | 3961692 | 3961692 | 1050696 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |14.|Яльчикский район | 6720784 | 3500000 | 1155493 | 1728613 | 336678 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |15.|г. Алатырь | 20100160 | 11500000 | 3796621 | 3796621 | 1006918 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ |16.|г. Шумерля | 7865278 | 4500000 | 1485633 | 1485633 | 394012 | +---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------+ | |Всего |165197202 | 93862940 |30988005 |32070702 | 8275555 | L---+-------------------------+-----------+--------------+----------+----------+------------------- Приложение N 6 к республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год ПОРЯДОК привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 1. Настоящий Порядок определяет процедуру привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - подрядная организация). 2. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - Программа), осуществляется путем проведения открытого конкурса. 3. Порядок предусматривает организацию согласованных действий, защиту прав и законных интересов всех лиц при подготовке и проведении открытого конкурса, а также содержит требования, предъявляемые к формированию документации по открытому конкурсу, критериям оценки предложений и содержанию необходимых документов. Кроме того, Порядок содержит Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (приложение N 1 к настоящему Порядку), примерную конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики", с примерными формами документов для участников конкурсных процедур (приложение N 2 к настоящему Порядку), Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение N 3 к настоящему Порядку). 4. Открытый конкурс подрядных организаций проводится товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией отдельно по каждому многоквартирному дому, включенному в Программу. При проведении открытого конкурса товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией выделяются лоты. Под лотом понимаются отдельные виды работ в многоквартирном доме, включенном в Программу, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, в конкурсной документации отдельно указываются предмет, максимальная цена, сроки и иные условия выполнения работ. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. В случае, если услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором создано товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, оказываются управляющей организацией, то открытый конкурс проводится данной управляющей организацией. 5. В состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса (далее - конкурсная комиссия) включаются собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе, представитель органа местного самоуправления муниципального района или городского округа (по согласованию), представитель органа местного самоуправления городского (сельского) поселения (по согласованию), председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или представители управляющей организации (не более двух). 6. Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, выступает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация (далее - заказчик). 7. Участниками открытого конкурса могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, являющиеся членами саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство, и имеющие производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированных работников, опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам. К участию в открытом конкурсе не допускаются участники, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в процедуре банкротства, а также участники, имеющие задолженность по налогам и сборам. 8. Заказчик выполняет следующие функции: принимает решение о проведении открытого конкурса и несет расходы по его организации; определяет условия проведения открытого конкурса (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников открытого конкурса, место и сроки проведения открытого конкурса и др.); разрабатывает и утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций (далее - конкурсная документация), при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; определяет стоимость выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации; не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования извещения о проведении открытого конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии, участвует в ее работе; публикует сообщение о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации, а также размещает указанное сообщение на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет (по согласованию); предоставляет конкурсную документацию и дает необходимые разъяснения по вопросам проведения открытого конкурса; организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (в случае, если это предусмотрено конкурсной документацией); обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в открытом конкурсе (далее - заявка); проводит открытый конкурс и утверждает его результаты; в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов открытого конкурса направляет информацию о результатах конкурса участникам открытого конкурса и органу местного самоуправления; заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с победителем открытого конкурса. Подготовка конкурсной документации осуществляется заказчиком в соответствии с примерной конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации. 9. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки. При этом размер обеспечения заявки не может превышать трех процентов максимальной цены договора (цены лота). В случае если заказчиком установлено требование обеспечения заявки, такое требование в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса и указывается в конкурсной документации. 10. Участники открытого конкурса. 10.1. Участник открытого конкурса самостоятельно несет затраты, связанные с подготовкой и подачей им заявки. 10.2. Участники открытого конкурса имеют право: получать разъяснения по вопросам проведения открытого конкурса; присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявок. 11. Опубликование информации о проведении открытого конкурса. 11.1. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий публикуются заказчиком на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет (по согласованию) и в печатных изданиях не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок. 11.2. Дополнительно информация о проведении открытого конкурса размещается заказчиком на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на баннере "Найди свой регион, город и дом" по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящему Порядку. Информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт, на котором размещена официальная информация о проведении открытого конкурса. 11.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение трех рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пять дней. 12. Подача заявки участником открытого конкурса. 12.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе указываются в конкурсной документации. 12.2. Заказчик предоставляет конкурсную документацию каждому участнику открытого конкурса, который запрашивает такую документацию. 12.3. Документы, представляемые участниками открытого конкурса, должны содержать: заявку; полное и сокращенное наименование участника открытого конкурса, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты; дату, место и орган регистрации участника открытого конкурса; заверенные копии учредительных и регистрационных документов; выписку из реестра членов саморегулируемой организации, осуществляющей строительство; балансовый отчет участника открытого конкурса за предыдущий календарный год; справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам; банковские реквизиты; профилирующие направления деятельности; информацию о наличии квалифицированных работников; информацию об опыте работы по аналогичным объектам; отзывы заказчиков о ранее выполненных работах; информацию о наличии производственной базы (технической оснащенности); информацию о наличии (отсутствии) иных заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов; максимальную цену договора (цену лота) с разбивкой по видам работ, включая любые вспомогательные и смежные расходы; информацию о планируемых к применению при производстве работ технологиях и материалах; информацию о сроках предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов. Все листы заявки и документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, должны содержать опись входящих в их состав документов, быть подписанными и скрепленными печатью участника открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника открытого конкурса, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в составе заявки и документах, указанных в настоящем пункте, сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки. 12.4. Участником открытого конкурса по каждому лоту подается отдельная заявка. 12.5. Участники открытого конкурса представляют комплект документов для участия в комиссионном отборе в запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса, наименования, почтового адреса и телефона организации, подающей заявку. 12.6. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению. 12.7. Заказчик обязан зарегистрировать заявку. Участнику открытого конкурса, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени представления заявки. 12.8. Заявки, поданные участниками и зарегистрированные заказчиком, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет заказчик. 13. Проведение открытого конкурса. 13.1. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год. 13.2. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении открытого конкурса. 13.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию заказчик имеет право перенести дату окончания приема заявок, но не более чем на 10 дней. Заказчик не позднее чем за пять дней до новой даты окончания приема заявок публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты окончания приема заявок в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса. 13.4. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников открытого конкурса, подавших конкурсные заявки. Конверты с заявками вскрываются в месте и в сроки, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 13.5. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации, председателем конкурсной комиссии зачитывается перечень документов, представленных в заявке. 13.6. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом. 13.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе заказчик в двухдневный срок с даты подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 13.8. Заявки участников, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя открытого конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 13.10. Заказчик в трехдневный срок после опубликования протокола о результатах открытого конкурса направляет участникам уведомление в письменной форме о результатах проведенного открытого конкурса. 13.11. Победитель открытого конкурса в трехдневный срок после получения уведомления заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 13.12. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в срок, установленный подпунктом 13.11 настоящего Порядка, или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. Заказчик заключает договор подряда с участником открытого конкурса, занявшим второе место. 13.13. Если участник, занявший второе место, уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. Заказчиком проводится повторный конкурс. 13.14. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, не подана ни одна заявка либо все заявки отклонены, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка, не подана ни одна заявка либо все заявки отклонены. 13.15. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник открытого конкурса, подавший заявку, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим указанную заявку на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать максимальную цену договора подряда (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 13.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора подряда. При непредставлении заказчику таким участником открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются. 14. Все разногласия и споры, возникшие в процессе открытого конкурса, разрешаются в установленном законодательством порядке. 15. О результатах проведенного открытого конкурса товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация извещают собственников помещений в порядке, предусмотренном решением общего собрания собственников. 16. При обращении собственников помещений в многоквартирном доме товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация обязаны предоставить обоснование выбора подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 17. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, подписывается членами комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченными решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на подписание указанного акта, лицом (организацией или экспертом), осуществляющим технический надзор за проведением капитального ремонта многоквартирного дома. Состав комиссии утверждается решением органа местного самоуправления. Приложение N 1 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома П О Л О Ж Е Н И Е о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год I. Общие положения Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (далее - конкурсная комиссия). II. Основные функции Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов; осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; признает открытый конкурс состоявшимся или несостоявшимся; принимает решение об отклонении поданной заявки; определяет победителя открытого конкурса. III. Организация работы 3.1. Персональный состав конкурсной комиссии формируется заказчиком и утверждается решением органа управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или управляющей организации. В состав конкурсной комиссии включаются собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе, представитель органа местного самоуправления муниципального района или городского округа (по согласованию), представитель органа местного самоуправления городского (сельского) поселения (по согласованию), председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или представители управляющей организации (не более двух). 3.2. При проведении открытого конкурса члены конкурсной комиссии обязаны: быть независимыми в принятии решений; не разглашать ход обсуждения вопросов; не оказывать давления на других членов конкурсной комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения. 3.3. Конкурсная комиссия выносит решение об отклонении заявки в случае: представления претендентом недостоверной информации; неисполнения претендентом ранее заключенных договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; непредставления необходимых документов; непредставления копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения такой заявки указано в конкурсной документации; несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей максимальную цену договора (лота); непредставления документов, подтверждающих планируемое использование при производстве работ ресурсосберегающих технологий и материалов; непредставления документов, подтверждающих, что участник открытого конкурса является членом саморегулируемой организации, осуществляющей строительство при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный N 16902), и имеет свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией; признания участника открытого конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, а также если вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде. 3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников открытого конкурса информацию, необходимую для осуществления работы конкурсной комиссии. 3.5. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, которые определены конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 3.6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. Председателем конкурсной комиссии (далее - председатель) назначается председатель правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива или руководитель управляющей организации. 3.7. Заместителем председателя конкурсной комиссии назначается представитель органа местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского (сельского) поселения. 3.8. Секретарь конкурсной комиссии назначается заказчиком из числа членов конкурсной комиссии. 3.9. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. 3.10. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии. 3.11. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. 3.12. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 3.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах указываются особые мнения членов комиссии (при наличии). 3.14. Председатель конкурсной комиссии (в случае его отсутствия заместитель председателя): утверждает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; осуществляет сбор членов конкурсной комиссии на заседания; руководит деятельностью конкурсной комиссии; председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач; подписывает протоколы заседаний; осуществляет контроль за исполнением принятых конкурсной комиссией решений; осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 3.15. Члены конкурсной комиссии: участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии; участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 3.16. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов открытого конкурса. 3.17. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 3.18. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников открытого конкурса принимает решение об итогах открытого конкурса. Итоги открытого конкурса отражаются в протоколе, который утверждается на следующий день после рассмотрения заявок. 3.19. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. Приложение N 2 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Примерная конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год I. Общие положения 1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:___________________________ _____________________________________________________________________. (перечень работ) 1.2. Заказчиком является _________________________________________ _____________________________________________________________________. (наименование заказчика) 1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда ________ рублей, в том числе НДС _______ рублей. 1.4. Окончанием срока подачи конкурсных заявок являются день и час вскрытия конвертов с заявками. Заявки подаются по адресу: ________________ _______________________________________________, часы работы _____________. 1.5. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в ____ ч ____ мин____ ___________ 20____ г. по адресу: _______________________. 1.6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в открытом конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. 1.7. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в печатном издании ____________________________ и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет _________________________________ не позднее чем за 10 дней до даты проведения открытого конкурса по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящей конкурсной документации. 1.8. Участники открытого конкурса предоставляют __________________ (да/нет) обеспечение заявки. 1.9. В случае предоставления участниками открытого конкурса обеспечения заявки участники открытого конкурса должны перечислить сумму в размере ____________________________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на расчетный счет: __________________ _____________________________________________________________________. (указать наименование заказчика открытого конкурса и его банковские реквизиты) 1.10. Результаты открытого конкурса публикуются в печатном издании и на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса, в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.11. Договор подряда с победителем открытого конкурса заключается по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей конкурсной документации, в десятидневный срок с даты опубликования результатов открытого конкурса. 1.12. Должностное лицо заказчика открытого конкурса, ответственное за заключение договора подряда с участниками открытого конкурса: _____________________________________________________________________. (Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) II. Требования к участникам открытого конкурса Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 2.2. у участника отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 2.3. участник не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства; 2.4. участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 292; 2.5. участник является членом саморегулируемой организации, осуществляющей строительство (для выполнения видов работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"; 2.6. у участника отсутствуют иные заключенные договоры на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов; 2.7. у участника имеются в наличии или аренде производственная база, техническая оснащенность, квалифицированные работники; 2.8. участник планирует выполнять работы с применением современных материалов и технологий с целью снижения тепловых потерь, качественного улучшения технических характеристик многоквартирного дома и соблюдения требований энергетической эффективности; 2.9. участник предоставляет гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов. III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе 3.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей конкурсной документации, в двух экземплярах с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов участника на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям; 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.6. организационно-штатное расписание участника и (или) его структурного подразделения, на которое планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей конкурсной документации, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления открытого конкурса; 3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за месяц до даты подачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624. 3.2. Документы, указанные в пункте 3.1, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 3.3. Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет открытого конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: первый - с оригиналом заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копии заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.4. Заявка доставляется участником с помощью почты, курьера или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над заявкой. 3.7. Участником открытого конкурса по каждому лоту подается отдельная заявка. IV. Обеспечение заявки 4.1. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации. 4.2. Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 4.2.1. участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов; 4.2.2. участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; 4.2.3. участник, выигравший открытый конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора подряда. 4.3. Обеспечение заявки возвращается: 4.3.1. участникам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 4.3.2. победителю открытого конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда; 4.3.3. участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; 4.3.4. участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником открытого конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора подряда. V. Процедура проведения открытого конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу заказчика открытого конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников открытого конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 5.2. Заказчик открытого конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации в печатном издании и официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, где была размещена информация о проведении открытого конкурса. Заказчик открытого конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты окончания приема заявок на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты окончания приема заявок. 5.3. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются: 5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку; 5.3.2. представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; 5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации; 5.3.4. превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; 5.3.5. представление участником в заявке недостоверных сведений. 5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в открытом конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок. VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: "Цена договора": максимальное количество баллов - 20; "Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта": максимальное количество баллов - 30; "Квалификация участника": максимальное количество баллов - 50. 6.2. Оценка по критерию "Цена договора": снижение первоначальной цены договора на 3 процента - 5 баллов; на 5 процентов - 10 баллов; на 10 процентов - 20 баллов. 6.3. Оценка по критерию "Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта": срок предоставления гарантии качества работ: 3 года - 10 баллов; 5 лет - 20 баллов; более 5 лет - 30 баллов; срок выполнения работ: 6 месяцев - 1 балл; 5 месяцев - 5 баллов; 4 месяца - 10 баллов. 6.4. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по следующим подкритериям: а) опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов: более 10 лет - 5 баллов; от 6 до 10 лет - 3 балла; от 3 до 5 лет - 1 балл; менее 3 лет - 0 баллов; б) штат участников открытого конкурса укомплектован инженерно-техническими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов - 10 баллов; от 80 до 50 процентов - 5 баллов; менее 50 процентов - 0 баллов; в) штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов - 10 баллов; от 80 до 50 процентов - 5 баллов; менее 50 процентов - 0 баллов; г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года: 0 случаев - 5 баллов; 1 случай - 3 балла; более 1 случая - 0 баллов; д) наличие производственной базы: участник открытого конкурса владеет на праве собственности производственной базой - 5 баллов; заключен договор аренды производственной базы - 3 балла; отсутствует производственная база - 0 баллов; е) наличие технической оснащенности: участник открытого конкурса владеет на праве собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ, - 5 баллов; заключен договор аренды машин и механизмов, необходимых при производстве работ, - 3 балла; отсутствуют машины и механизмы, необходимые при производстве работ, - 0 баллов; ж) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение 3 лет работы - 10 баллов; в течение 2 лет - 5 баллов; в течение 1 года - 1 балл. 6.5. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 6.6. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 6.6.1. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. 6.6.2. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости - по критерию "Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем открытого конкурса. Приложение N 1 к примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Дата публикации извещения _______________________________________. Форма торгов: открытый конкурс. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу:______________________________________________________________. Виды работ по лотам: ____________________________________________. (перечислить работы) Местонахождение заказчика, электронная почта, телефон, факс: _____________________________________________________________________. Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: _____________________________________________________________________. Источники финансирования: ______________________________________ _____________________________________________________________________. Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________ _______________________________________________________________рублей. Планируемая дата начала работ: __________________________________. Прием заявок осуществляется по адресу: __________________________ __________________________________, часы работы: ____________________. Дата и время окончания приема заявок: ___________________________. Печатное издание ____________________, официальный сайт органа местного самоуправления в сети Интернет _____________________________, где размещена конкурсная документация. Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками _______________ _____________________________________________________________________. Приложение: 1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов. 2. Техническая и сметная документация в составе: ______________ _____________________________________________________________________. (перечислить документы) 3. Проект договора подряда. Приложение N 2 к примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор подряда N _____ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ____ _____________ 20___ года ______________________________________________________________________ (полное наименование заказчика) ______________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании____________________________________ (далее - Заказчик), с одной стороны, и ________________________________________ ______________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________ (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _________________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _____________________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору. 1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ___________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: ______________________________________________________________ рублей; (вид работ) ______________________________________________________________ рублей; (вид работ) ______________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего Договора стоимость работ увеличению не подлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома N __________ от ___ __________ 20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ____________________________ на сумму ____________________ рублей. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующ ___ до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Авансовый платеж выплачивается Подрядчику в размере _____ (но не более тридцати) процентов от суммы средств, размещенных на отдельном банковском счете, открытом на многоквартирный дом в сумме ____________________________________________________ рублей, в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 3.3. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения работ по настоящему Договору и представления Подрядчиком акта приемки в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта и выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в ______дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: не позднее ____ ______________ 20___ года. 4.2. Срок окончания работ: не позднее ____ ___________ 20___ года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект в течение _________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 настоящего Договора. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Обеспечить передачу Заказчику отходов строительного производства, возникших в процессе производства работ, в том числе трубы, радиаторы, шифер, стекло и др. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является ___________________ _____________________________________________________________________. (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является __________________ _____________________________________________________________________. (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика вправе: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
