Постановление Правительства Республики Алтай от 05.09.2014 № 260

 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 5 сентября 2014 года N 260
                           г. Горно-Алтайск


 Об утверждении Порядка привлечения специализированной некоммерческой
 организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
    домов на территории Республики Алтай" подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
                   имущества в многоквартирном доме


     В соответствии с частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 11 Закона Республики Алтай от  27  июня  2013  года
N 39-РЗ "О регулировании  отношений  в  сфере  обеспечения  проведения
капитального ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на
территории    Республики   Алтай"   Правительство   Республики   Алтай 
п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить прилагаемый Порядок  привлечения  специализированной
некоммерческой организацией "Региональный  фонд  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  на  территории  Республики  Алтай"   подрядных
организаций  для  оказания  услуг  и   (или)   выполнения   работ   по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
     2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на
исполняющего  обязанности   заместителя   Председателя   Правительства
Республики Алтай Сафронову О.А.


     Исполняющий обязанности 
     Главы Республики Алтай, 
     Председателя Правительства 
     Республики Алтай          Н.М.Екеева




                                         УТВЕРЖДЕН
                                         постановлением Правительства
                                         Республики Алтай
                                         от 5 сентября 2014 года N 260

                                ПОРЯДОК
      привлечения специализированной некоммерческой организацией
   "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на
 территории Республики Алтай" подрядных организаций для оказания услуг
  и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
                         многоквартирном доме

                          I. Общие положения

     1. Настоящий    Порядок    определяет    процедуру    привлечения
специализированной  некоммерческой  организацией  "Региональный   фонд
капитального ремонта многоквартирных домов  на  территории  Республики
Алтай" (далее  -  Региональный  оператор)  подрядных  организаций  для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества  многоквартирных   домов   (далее   -   капитальный   ремонт
многоквартирных домов) с  использованием  средств  фонда  капитального
ремонта, средств государственной и муниципальной поддержки.
     2. Привлечение подрядных организаций для оказания услуг  и  (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту   многоквартирных   домов
осуществляется  на  конкурсной  основе  путем   проведения   открытого
конкурса (далее - конкурс).
     3. Привлечение подрядных организаций для оказания услуг  и  (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту   многоквартирных   домов
осуществляется без проведения конкурса в случае, если цена договора не
превышает 100000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

                   II. Участники конкурсных процедур

     4. Заказчиком на оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по
капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  является   Региональный
оператор (далее - заказчик).
     5. Заказчик осуществляет следующие функции:
     а) организатора  конкурса  с  определением   предмета   конкурса,
установлением сроков проведения конкурса;
     б) утверждает  Типовую  конкурсную  документацию  по   проведению
конкурса на выполнение работ и (или) оказание  услуг  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  в  соответствии  с
приложением   N 1   к   настоящему   Порядку   (далее   -   конкурсная
документация);
     в) формирует конкурсные комиссии  и  участвует  в  их  работе  по
проведению конкурсов по привлечению подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Конкурсная комиссия формируется  заказчиком  в  соответствии  с
Типовым положением о конкурсных комиссиях по проведению  конкурсов  по
привлечению  подрядных  организаций  для  оказания   услуг   и   (или)
выполнения   работ   по   капитальному   ремонту   общего    имущества
многоквартирных домов согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
     г) заключает договор подряда на оказание услуг и (или) выполнение
работ с победителем конкурса.
     6. Допускается  передача  функций   организатора   конкурса,   на
основании соответствующего соглашения с  заказчиком,  органу  местного
самоуправления   в   Республике   Алтай,   муниципальному   бюджетному
учреждению.
     7. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
     а) разрабатывает    конкурсную    документацию    на    основании
региональной  программы  "Проведение   капитального   ремонта   общего
имущества в многоквартирных домах на территории  Республики  Алтай  на
2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства  Республики
Алтай от 28 июля 2014 года  N 220  и  решений  собраний  собственников
помещений в многоквартирных домах;
     б) в порядке,  установленном  разделом  III  настоящего  Порядка,
публикует извещение о проведении конкурса на выполнение работ и  (или)
оказание   услуг   по   капитальному    ремонту    общего    имущества
многоквартирного дома в соответствии c приложением  N 3  к  настоящему
Порядку и конкурсную документацию;
     в) отвечает на запросы участников;
     г) в  случае  обнаружения  ошибок,   неточностей   в   конкурсной
документации, вносит изменения в  конкурсную  документацию  и  порядок
проведения конкурса;
     д) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в
конкурсе;
     е) предоставляет  помещение  для  проведения  процедуры  вскрытия
конвертов с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  участвует  в  работе
конкурсной комиссии;
     ж) оповещает в письменном виде победителя конкурса;
     з) организует  получение,   возврат   и   удержание   обеспечений
конкурсных заявок (если обеспечение  заявки  предусмотрено  конкурсной
документацией);
     и) проводит  предусмотренные  настоящим  Порядком  процедуры   по
привлечению  подрядных  организаций  для  оказания   услуг   и   (или)
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
     к) направляет информацию о результатах  конкурса  в  Министерство
регионального  развития  Республики  Алтай,  собственникам   помещений
многоквартирного дома.
     8. Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от
организационно-правовой  формы   и   индивидуальные   предприниматели,
имеющие право заниматься деятельностью, составляющую предмет  конкурса
и  соответствующие  требованиям,  устанавливаемым  в  соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации   к   лицам,    выполняющим
соответствующие виды  работ  по  капитальному  ремонту,  и  признающие
условия  конкурса,  предусмотренные  настоящим   Порядком   (далее   -
участники конкурса).

    III. Порядок размещения и опубликования информации о конкурсе и
                        конкурсной документации

     9. Официальная информация  о  конкурсе  (извещение  о  проведении
конкурса,  конкурсная  документация,  протоколы  заседаний  конкурсных
комиссий)  размещается  организатором  конкурса  в   информационно   -
телекоммуникационной   сети   "Интернет"    на    официальном    сайте
Регионального оператора и в газете "Звезда Алтая".

          IV. Требования, предъявляемые к участникам конкурса

     10. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
     а) наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой организацией (при  проведении
работ,  указанных  в  перечне  видов  работ,   утвержденном   приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря
2009 года N 624 "Об утверждении  Перечня  видов  работ  по  инженерным
изысканиям, по подготовке проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции,    капитальному    ремонту    объектов     капитального
строительства, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства");
     б) обладание профессиональными, техническими  и  технологическими
ресурсами, оборудованием, необходимыми  для  оказания  услуг  и  (или)
выполнения работ;
     в) отсутствие процедуры ликвидации в отношении участника конкурса
и решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и
об открытии конкурсного производства;
     г) не приостановление деятельности участника конкурса в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
     д) отсутствие у участника конкурса задолженности  по  начисленным
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджет  и  (или)
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
     11. Участники конкурса, желающие оказать услуги и (или) выполнить
работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
должны заполнить Заявку на участие в конкурсе на  выполнение  работ  и
(или)  оказание  услуг  по  капитальному  ремонту   общего   имущества
многоквартирного дома (далее - заявка на участие в конкурсе) по  форме
согласно приложению N 1 к конкурсной документации. Заявка на участие в
конкурсе  подается  в  запечатанном  конверте  с  указанием   на   нем
наименования конкурса и наименования участника,  подавшего  заявку  на
участие в конкурсе.
     12. Перечень документов,  необходимых  для  участия  в  конкурсе,
установлен в разделе II конкурсной документации.

                    V. Порядок проведения конкурса

     13. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен составлять не
менее 15 календарных дней до даты и времени вскрытия  конвертов,  срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется в  течение  7
календарных дней с даты вскрытия  конвертов,  срок  подведения  итогов
конкурса осуществляется в течение 5 календарных дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов.
     14. Конкурсная  комиссия  в  соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации  может   осуществлять   проверку   достоверности
сведений, представленных участниками  конкурса  на  официальном  сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети Интернет, Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве в  сети  Интернет,  Реестре
недобросовестных поставщиков, путем запросов в налоговых органах.
     15. Решение по итогам конкурса принимается  конкурсной  комиссией
(при кворуме не менее чем две трети членов комиссии)  путем  открытого
голосования  простым  большинством   голосов   присутствующих   членов
конкурсной  комиссии.  В   случае   равенства   голосов   председатель
конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.
     16. Любой участник конкурса до  даты  вскрытия  конвертов  вправе
направить  организатору  конкурса  запрос  о  разъяснении   содержания
конкурсной документации и  процедуре  проведения  конкурса.  Запрос  в
письменной   форме,   либо   в   форме   электронного   документа,   с
использованием  контактной  информации  (место  нахождения,   почтовый
адрес, адрес электронной почты)  направляется  организатору  конкурса.
Разъяснения положений конкурсной документации  направляются  участнику
конкурса,  направившему  запрос  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня
поступления организатору конкурса запроса участника конкурса.
     17. Организатор конкурса вправе вносить  изменения  в  конкурсную
документацию не позднее, чем за 5 календарных дней  до  даты  вскрытия
конвертов, о чем он должен известить участников путем размещения таких
изменений на сайте Регионального оператора.
     18. В  случае  внесения  изменений  в   конкурсную   документацию
организатор конкурса обязан перенести дату вскрытия конвертов,  но  не
более чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса не позднее  чем
за 5 календарных дней  до  новой  даты  вскрытия  конвертов  публикует
объявление о  переносе  с  указанием  причин  переноса  и  новой  даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
     19. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является
открытой, на ней вправе присутствовать представители  всех  участников
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе.
     20. Конверты с заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  в
порядке   их   регистрации,   присутствующим   объявляется   следующая
информация по каждой вскрытой заявке на участие в конкурсе:
     а) наименование (Ф. И. О.) участника конкурса;
     б) должность  лица,  подписавшего  заявку  и  наличие  документа,
подтверждающего его полномочия;
     в) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение
заявки   (если    обеспечение    заявки    предусмотрено    конкурсной
документацией);
     г) предлагаемые  участниками  конкурса  условия  (цена   договора
подряда,  срок  выполнения   работ,   оказания   услуг,   квалификация
участника).
     21. Заявки на участие в конкурсе, полученные после даты и времени
вскрытия конвертов не рассматриваются конкурсной комиссией.
     22. Заявки  на  участие  в  конкурсе  рассматриваются  конкурсной
комиссией на предмет определения полномочий лиц,  подавших  заявки,  а
также соответствия заявок на участие в конкурсе требованиям к составу,
форме и  порядку  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсной
документации. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию
в  конкурсе  или  об  отказе  в  таком  допуске.  Результаты  вскрытия
конвертов оформляются протоколом  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие в конкурсе на выполнение  работ  и  (или)  оказание  услуг  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного  дома  согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку.
     23. Конкурсная комиссия обязана  отказать  участнику  конкурса  в
допуске к участию в конкурсе, в случае:
     а) предоставления   недостоверных    или    не    соответствующих
действительности  сведений  в  заявке  на  участие  в  конкурсе   (под
недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, искажений  в
содержании  представленных  для  участия  в  конкурсе  документов;  не
соответствующими  действительности  сведениями  являются  сведения   о
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во  время,  к
которому относятся  эти  сведения),  установленных  в  соответствии  с
пунктом 14 настоящего Порядка;
     б) не предоставления  полного  перечня  документов,  указанных  в
конкурсной  документации  или  предоставление  документов  по   формам
отличным от тех, что включены в конкурсную документацию;
     в) процедуры ликвидации в отношении участника конкурса и  решения
арбитражного суда  о  признании  участника  конкурса  банкротом  и  об
открытии конкурсного производства;
     г) приостановления деятельности  участника  конкурса  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
     д) наличия просроченной  задолженности  по  начисленным  налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджет и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
     е) наличие  сведений  об  участнике  в  реестре  недобросовестных
поставщиков, который  ведется  согласно  Правилам  о  ведении  реестра
недобросовестных  поставщиков  и  о  требованиях  к   технологическим,
программным, лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от  25  ноября  2013
года N 1062 "О порядке ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)";
     ж) превышение цены заявки на участие  в  конкурсе  над  начальной
ценой, указанной в конкурсной документации;
     з) отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или  наличие
подписи лица, не  уполномоченного  подписывать  заявку  на  участие  в
конкурсе;
     и) отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе  какого-либо
документа или представление документов по формам, отличным от тех, что
включены в конкурсную  документацию,  будут  являться  основанием  для
отказа в допуске к участию в конкурсе.
     24. В случае отказа в допуске к участию  в  конкурсе  организатор
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия
конвертов с  заявками  на  участие  в  конкурсе  направляет  участнику
конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.
     25. Конкурсная комиссия  вправе  признать  заявку  на  участие  в
конкурсе  соответствующей  требованиям  конкурсной   документации,   и
участник может быть допущен к  участию  в  конкурсе,  если  заявка  на
участие в конкурсе содержит незначительные  отклонения  от  требований
конкурсной документации, которые существенно не меняют  характеристик,
условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией. В
случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового
предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями.
Данное правило распространяется  на  все  случаи  указания  каких-либо
сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
     26. Заявки на участие в конкурсе участников, допущенных к участию
в конкурсе, подлежат оценке и  сопоставлению  конкурсной  комиссией  с
целью   определения   победителя   конкурса.   Результаты   оценки   и
сопоставления заявок оформляются  протоколом  оценки  и  сопоставления
заявок на участие в конкурсе на  выполнение  работ  и  (или)  оказание
услуг по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного  дома
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
     27. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в  конкурсе
на выполнение работ и (или) оказание  услуг  по  капитальному  ремонту
общего  имущества  многоквартирного  дома  должен  быть  составлен   и
опубликован в соответствии с  приложением  N 5  к  настоящему  Порядку
(далее  -  протокол  оценки  и  сопоставления  заявок)  в  течение   5
календарных дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.
     28. Договор заключается заказчиком с победителем конкурса в  срок
не ранее чем через 5 календарных дней с даты  опубликования  протокола
оценки и сопоставления заявок на  участие  в  конкурсе  на  выполнение
работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту  многоквартирного
дома.
     29. Если победитель конкурса уклонился от заключения  договора  и
(или) не представил  обеспечение  обязательств  по  договору,  в  этом
случае заказчик заключает договор  подряда  с  участником,  заявке  на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
     30. Если  участник,  заявке  которого  присвоен   второй   номер,
уклонился  от  заключения  договора  или  не   представил   надлежащее
обеспечение обязательств по  договору,  предусмотренное  разделом  III
конкурсной документации, то обеспечение его заявки  (если  обеспечение
заявки предусмотрено конкурсной документацией)  также  удерживается  в
пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.
     31. Конкурс объявляется конкурсной комиссией  не  состоявшимся  в
следующих случаях:
     а) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не  поступило  ни
одной заявки на участие в конкурсе;
     б) если всем участникам отказано в допуске к участию  в  конкурсе
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
     в) если к участию в  конкурсе  допущена  только  одна  заявка  на
участие в конкурсе.
     32. В случае, если к участию  в  конкурсе  допущена  только  одна
заявка на участие в  конкурсе,  конкурс  признается  несостоявшимся  и
договор заключается с участником,  подавшим  эту  заявку.  Заказчик  в
течение  3  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола   оценки   и
сопоставления заявок обязан передать такому участнику конкурса  проект
договора, который  составляется  путем  включения  условий  исполнения
договора,  предложенных  таким  участником  в  заявке  на  участие   в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  В
случае уклонения такого участника от заключения договора,  обеспечение
его  заявки  (если   обеспечение   заявки   предусмотрено   конкурсной
документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится  повторный
конкурс.


                              


                                         Приложение N 1
                                         к Порядку привлечения
                                         специализированной
                                         некоммерческой организацией
                                         "Региональный фонд
                                         капитального ремонта
                                         многоквартирных домов на
                                         территории Республики Алтай"
                                         подрядных организаций для
                                         оказания услуг и (или)
                                         выполнения работ по
                                         капитальному ремонту общего
                                         имущества в многоквартирном
                                         доме

                                        УТВЕРЖДЕНА
                                        Генеральный директор
                                        специализированной
                                        некоммерческой
                                        организации "Региональный фонд
                                        капитального ремонта
                                        многоквартирных
                                        домов на территории
                                        Республики Алтай"
                                        "____"_____________201__год


                    ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 по проведению конкурса на выполнение работ и (или) оказание услуг по
      капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

                          I. Общие положения

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на
выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего
                    имущества многоквартирных домов
  __________________________________________________________________
                    (наименование и адрес объекта)
__________________________________________________________________
     (указать наименование работ и (или) услуг с их расшифровкой в
техническом задании, являющимся приложением к конкурсной документации)
     2. Заказчиком и организатором конкурса являются ______________
__________________________________________________________________
     (наименование заказчика, организатора конкурса)
     3. Место нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты
заказчика: _________________________________________________________
4. Контактное лицо заказчика, номер телефона: _____________________
                                             (Ф.  И.  О.  должностного
                                        лица)
     5. Начальная    (максимальная)     цена     договора     подряда:
____________________________________________________________рублей, (в
том числе НДС ___________________ рублей (при наличии).
     6. Дата начала приема заявок: "____"_____________201__г.
     Время    и    дата    окончания    приема    заявок:    _________
"___"______201__г.
     Заявки   на   участие   в   конкурсе    подаются    по    адресу:
__________________________________________________________________,

часы работы _______________________________________________________.
     7. Вскрытие конвертов с заявками  на  участие  в  конкурсе  будет
произведено в ____ часов ____ минут  "___"  ________  20____  года  по
адресу:  ____________________________________________________________.
На процедуре вскрытия конвертов  вправе  присутствовать  представители
всех  участников  конкурса.  Полномочия  представителя   должны   быть
подтверждены доверенностью.
     8. Участники конкурса ___________________________обеспечение
     (предоставляют, не предоставляют)
заявки на участие в конкурсе.
     9. В  случае  предоставления  участниками  конкурса   обеспечения
заявки на участие в конкурсе, участники  конкурса  должны  перечислить
сумму в размере _______________________________________ рублей (3%  от
начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе на следующий счет:
__________________________________________________________________
(указать наименование организатора конкурса и его банковские
реквизиты)

 II. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в
                               конкурсе

     10. К  заявке  на  участие  в  конкурсе   прилагаются   следующие
документы:
     а) опись  входящих  в  состав  заявки  на  участие   в   конкурсе
документов по форме согласно приложению  N 2  к  настоящей  конкурсной
документации;
     б) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника:
     копия  приказа,  решения  учредителя,  протокола   о   назначении
руководителя юридического лица, заверенные подписью  и  печатью  этого
юридического лица;
     оригинал  доверенности  по  форме  согласно  приложению   N 3   к
настоящей конкурсной документации;
     в) платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление   денежных
средств в качестве обеспечения заявки  на  участие  в  конкурсе  (если
обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) с  отметкой
банка или заверенная банком копия этого платежного поручения;
     г) документы или копии  документов,  подтверждающие  опыт  работы
специалистов  подрядчика  на  объектах  -  аналогах   и   соответствие
квалификационным требованиям;
     д) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату  перед
датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки  о  состоянии
кредиторской  задолженности  и  справки  об  имуществе  на   последнюю
отчетную  дату  перед  датой   подачи   заявки   (для   индивидуальных
предпринимателей);
     е) организационно-штатное расписание участника конкурса  и  (или)
его подразделений на которые планируется возложить выполнение работ  и
(или)  оказание  услуг  со  сведениями  о   составе   и   квалификации
специалистов, имеющих высшее специальное  образование  в  строительной
отрасли и опыт работы на руководящих должностях  не  менее  5  лет  по
форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации;
     ж) заверенные юридическим лицом копии учредительных документов со
всеми зарегистрированными изменениями  и  дополнениями  к  ним,  копию
документа, удостоверяющего личность -  паспорт  гражданина  Российской
Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
     з) заверенная  копия  свидетельства  о  постановке  на   учет   в
налоговом органе;
     и) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
     к) оригинал   выписки   из   Единого   государственного   реестра
юридических  лиц  (Единого  государственного  реестра   индивидуальных
предпринимателей), полученной не ранее чем за 2 месяца  до  объявления
конкурса;
     л) справка из налогового органа о размере задолженности участника
по обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или  государственные
внебюджетные  фонды  за  последний  календарный  год,  полученная   не
позднее, чем за  два  месяца  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в
конкурсе;
     м) копия свидетельства о допуске к определенному виду  или  видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой организацией (далее -  допуск
СРО)  (при  проведении  работ,  указанных  в  перечне   видов   работ,
утвержденном приказом Министерства регионального  развития  Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня  видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной  документации,
по  строительству,  реконструкции,   капитальному   ремонту   объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на  безопасность
объектов капитального строительства").
     11. Указанные документы являются обязательными для представления.
Отсутствие  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе   какого-либо
документа или представление документов по формам, отличным от тех, что
включены  в  настоящую   конкурсную   документацию,   будут   являться
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
     12. Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  быть   представлена
организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается
наименование конкурса и  наименование,  организационно-правовая  форма
участника, его почтовый адрес и телефон.
     13. Заявка  на  участие  в  конкурсе  доставляется  участником  с
помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному  в  пункте  6
настоящей конкурсной  документации.  Заявки  на  участие  в  конкурсе,
поступившие с нарушением срока,  установленного  пунктом  6  настоящей
конкурсной документации  независимо  от  причины  нарушения  срока,  к
рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном
виде. Организатор конкурса регистрирует заявку на участие  в  конкурсе
или изменение в заявку на  участие  в  конкурсе  в  книге  регистрации
заявок   немедленно   после   ее    приема    уполномоченным    лицом.
Зарегистрированной  заявке  на  участие   в   конкурсе   присваивается
порядковый  номер,  соответствующий  номеру  очередности  ее  доставки
участником.
     14. Участник имеет право в любое время до даты  и  часа  вскрытия
конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе.  Уведомление
об  отзыве  заявки  на  участие  в  конкурсе  подается  участником   в
письменном виде по адресу, в который доставлена заявка  на  участие  в
конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие  в  конкурсе  должно
быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-
участника.  Отозванная  заявка  на  участие  в  конкурсе  возвращается
организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
     15. Участник имеет право в любое время до даты  и  часа  вскрытия
конвертов вносить изменения в поданную заявку на участие  в  конкурсе.
Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи
заявки на участие в конкурсе и должно быть  оформлено  участником  как
самостоятельный документ, подписанный  лицом,  подписавшим  заявку  на
участие  в  конкурсе,  и  скрепленный  печатью  организации-участника.
Документ, представляющий собой изменение,  запечатывается  в  конверт,
который оформляется также как внешний конверт с заявкой на  участие  в
конкурсе, и на котором делается надпись "Изменение".  Изменение  имеет
приоритет над заявкой на участие в конкурсе.
     16. Конверт с заявкой на участие в  конкурсе,  поступивший  после
истечения срока подачи заявок не рассматривается конкурсной комиссией,
не вскрывается и подлежит возврату организатором конкурса  по  адресу,
указанному на конверте, в случае если такая информация указана.

             III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

     17. Для  участия   в   конкурсе   участник   обязан   представить
обеспечение заявки на участие в конкурсе (если обеспечение  заявки  на
участие в конкурсе предусмотрено конкурсной документацией) в  размере,
указанном в пункте 9 настоящей конкурсной документации.
     18. Обеспечение заявки  на  участие  в  конкурсе  удерживается  в
пользу заказчика в следующих случаях:
     а) участник,  выигравший   конкурс,   уклонился   от   подписания
договора;
     б) участник,  выигравший  конкурс,  не   представил   обеспечение
исполнения   договора   (если    обеспечение    исполнения    договора
предусмотрено конкурсной документацией).
     19. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
     а) участникам, не допущенным к участию в  конкурсе  -  в  срок  5
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе на выполнение работ и (или)  оказание  услуг  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
     б) победителю конкурса - в срок 10 рабочих дней со дня подписания
договора при условии представления победителем надлежащего обеспечения
исполнения   договора   (если    обеспечение    исполнения    договора
предусмотрено конкурсной документацией);
     в) участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не  стали
победителями конкурса, за исключением участника  конкурса,  заявке  на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в  срок  5  рабочих
дней с даты подписания протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на
участие в конкурсе на выполнение  работ  и  (или)  оказание  услуг  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
     г) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй
номер, в течение десяти рабочих дней  со  дня  подписания  договора  с
победителем конкурса.

      IV. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

     20. Для определения лучших условий  для  исполнения  договора  на
выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома, предложенных в заявках на  участие  в
конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по  следующим
трем критериям:
     а) цена договора: максимальное количество баллов - 40, наименьшая
цена 1 ранг - 40 баллов и т.д.;
     б) cрок выполнения работ, оказания услуг: максимальное количество
баллов - 20 минимальный срок выполнения работ 1 ранг  -  20  баллов  и
т.д.;
     в) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.
     21. Оценка по критерию "квалификация участника"  производится  по
четырем подкритериям:
     а) опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов
за последний год);
     б) квалификация персонала  (наличие  в  штате  квалифицированного
инженерного персонала);
     в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев
при производстве работ за последние 2 года);
     г) участие в судебных заседаниях  арбитражного  суда  в  качестве
ответчика об исполнении обязательств по договорам подряда за последние
два года (по удовлетворенным искам).
     22. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
     23. Оценка конкурсных заявок проводится  конкурсной  комиссией  в
следующей последовательности:
     а) ранжирование заявок  по  критериям  "цена  договора"  и  "срок
выполнения работ": номер 1 получает заявка на  участие  в  конкурсе  с
наилучшим показателем критерия, далее порядковые  номера  выставляются
по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший  номер
получает заявка на участие в конкурсе, поданная  и  зарегистрированная
раньше;
     б) выставление количества баллов заявкам на участие в конкурсе по
критериям "цена договора" и "срок выполнения  работ,  оказания  услуг"
производится в соответствии с таблицами 1, 2.
     В таблицах  1  и  2  присваиваемое  участнику  количество  баллов
указано против порядкового номера заявки;




                                                             Таблица 1

    Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
------------------------------------------------------------------------
| N  | Критерий |   Максимальное    |  Результат   |   Присваиваемое   |
|    |          | количество баллов | ранжирования | количество баллов |
|    |          |                   |    заявок    |                   |
|----+----------+-------------------+--------------+-------------------|
|    |          |                   |      1       |        40         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      2       |        35         |
|    |   Цена   |        40         |--------------+-------------------|
|    | договора |                   |      3       |        30         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      4       |        25         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      5       |        20         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      6       |        15         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      7       |        10         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      8       |         8         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |      9       |         5         |
|    |          |                   |--------------+-------------------|
|    |          |                   |  10 и более  |         0         |
------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 2


        Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок
                   выполнения работ, оказания услуг"
-----------------------------------------------------------------------
| N  |  Критерий  | Максимальное |   Результат    |   Присваиваемое   |
|    |            |  количество  |  ранжирования  | количество баллов |
|    |            |    баллов    |     заявок     |                   |
|----+------------+--------------+----------------+-------------------|
|    |            |              |       1        |        20         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       2        |        20         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       3        |        20         |
|    |    Срок    |      20      |----------------+-------------------|
|    | выполнения |              |       4        |        18         |
|    |   работ,   |              |----------------+-------------------|
|    |  оказания  |              |       5        |        16         |
|    |   услуг    |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       6        |        14         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       7        |        12         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       8        |        10         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       9        |         8         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       10       |         6         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       11       |         4         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |       12       |         2         |
|    |            |              |----------------+-------------------|
|    |            |              |     13 и более |         0         |
-----------------------------------------------------------------------

     в) выставление количества баллов заявкам на участие в конкурсе по
критерию "квалификация  участника"  осуществляется  в  соответствии  с
таблицей 3.
     В таблице 3 в  зависимости  от  показателей  подкритериев  каждой
заявке на участие  в  конкурсе  начисляются  штрафные  баллы,  которые
вычитаются из  максимального  количества  баллов,  установленного  для
данного критерия.
     Если  количество  штрафных  баллов  превышает  40,  то  участнику
присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника";
     г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой  на  участие  в
конкурсе по трем критериям;
     д) ранжирование  заявок  на  участие  в  конкурсе  по  количеству
полученных баллов: номер 1 получает  заявка  на  участие  в  конкурсе,
набравшая  наибольшее  количество  баллов,  далее  порядковые   номера
выставляются  по  мере  уменьшения  количества  баллов.   При   равном
количестве баллов, приоритет получает заявка на  участие  в  конкурсе,
получившая наибольшее количество баллов  по  критерию  "Квалификация",
затем  по  критерию  "Цена  договора"  и,  в  случае  необходимости  -
подкритерию "Срок выполнения работ, оказания  услуг"  последовательно.
Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, которой в  результате
ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

                                                                     Таблица 3

           Балльная оценка по подкритериям критерия "Квалификация участника"

----------------------------------------------------------------------------------------
|    |           | Максималь- |                            |  Показатель  | Количество |
| N  | Критерий  |    ное     |        Подкритерии         | подкритерия  |  штрафных  |
|    |           | количество |                            |   (единиц)   |   баллов   |
|    |           |   баллов   |                            |              |            |
|----+-----------+------------+----------------------------+--------------+------------|
|    |           |            |  Опыт работы (количество   |  2 и более   |     0      |
|    |           |            |   успешно завершенных-1    |--------------+------------|
|    |           |            |   объектов-аналогов-2 за   |      1       |     5      |
|    |           |            |       последний год)       |--------------+------------|
|    |           |            |                            |      0       |     10     |
|    |           |            |----------------------------+--------------+------------|
|    |           |            |                            | 2 и более с  |            |
|    |           |            |                            |    опытом    |            |
|    |           |            |                            | работы более |     0      |
|    |           |            |   Квалификация персонала   |   10 лет и   |            |
|    | Квалифи-  |            |          (наличие          |    стажем    |            |
|    |   кация   |     40     |     квалифицированного     |   работы в   |            |
|    | участника |            |  инженерного персонала-3)  |   компании   |            |
|    |           |            |                            | более 2 лет  |            |
|    |           |            |                            |--------------+------------|
|    |           |            |                            | 2 и более с  |            |
|    |           |            |                            |    опытом    |     5      |
|    |           |            |                            | работы более |            |
|    |           |            |                            |    5 лет     |            |
|    |           |            |                            |--------------+------------|
|    |           |            |                            | в остальных  |     10     |
|    |           |            |                            |   случаях    |            |
|    |           |            |----------------------------+--------------+------------|
|    |           |            |     Соблюдение техники     |      0       |     0      |
|    |           |            |  безопасности (количество  |--------------+------------|
|    |           |            |   несчастных случаев при   |      1       |     5      |
|    |           |            |   производстве работ за    |--------------+------------|
|    |           |            |     последние 2 года)      |  2 и более   |     10     |
|    |           |            |----------------------------+--------------+------------|
|    |           |            |   Сведения об участии в    |      0       |     0      |
|    |           |            |    судебных заседаниях     |--------------+------------|
|    |           |            |    арбитражного суда в     |      1       |     5      |
|    |           |            |   качестве ответчика об    |              |            |
|    |           |            | исполнении обязательств по |--------------+------------|
|    |           |            |    договорам подряда за    |              |            |
|    |           |            |   последние два года (по   |  2 и более   |     10     |
|    |           |            |   удовлетворенным искам)   |              |            |
----------------------------------------------------------------------------------------

  Примечания:
  1)     Под     успешно      завершенными      объектами      понимаются      объекты
  капитального   ремонта,   превышение   стоимости   и   сроков   выполнения    работ,
  на   которых   составили   не   более    10%    от    первоначально    установленных
  договором подряда,
  2)   Под   объектом-аналогом   понимается   объект    капитального    ремонта,    на
  котором   участником   были    выполнены    работы    аналогичные    тем,    которые
  являются    предметом    конкурса,    в    объеме    не    менее    50%    начальной
  (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ;
  3)      Под      квалифицированным      инженерным       персоналом       понимаются
  работники,    имеющие    высшее    специальное    образование     в     строительной
  отрасли  и   опыт   работы   на   руководящих   должностях   в   строительстве   или
  ремонте не менее 5 лет.


                             


                                        Приложение N 1
                                        к Типовой конкурсной
                                        документации по проведению
                                        конкурса на выполнение работ и
                                        (или) оказание услуг по
                                        капитальному ремонту общего
                                        имущества многоквартирных
                                        домов

                                ЗАЯВКА
  на участие в конкурсе на выполнение работ и (или) оказание услуг по
      капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
             (указать наименование работ, объект и адрес)

     1. Участник:

----------------------------------------------
| Наименование юридического лица/Ф. И. О. |  |
| индивидуального предпринимателя         |  |
|-----------------------------------------+--|
| 1.1. ИНН                                |  |
|-----------------------------------------+--|
| Юридический адрес                       |  |
|-----------------------------------------+--|
| Фактический адрес                       |  |
|-----------------------------------------+--|
| Контактный телефон (факс)               |  |
|-----------------------------------------+--|
| Контактное лицо                         |  |
----------------------------------------------

     2. Электронный адрес участника _____________________________
3. Участник  _______________________________________________  является
(не является), основание освобождения от уплаты НДС в
____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
     случае наличия.

     4. Участник_______________________ допуск СРО к работам
     имеет (не имеет)
согласно перечню, утвержденному  приказом  Министерства  регионального
развития  Российской  Федерации  от  30  декабря   2009   года   N 624
"Об утверждении Перечня  видов  работ  по  инженерным  изысканиям,  по
подготовке проектной документации,  по  строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капитального
строительства".
     5. Конкурсная  документация  изучена  нами  в  полном  объеме   и
является полной и  достаточной  для  подготовки  настоящей  конкурсной
заявки.
     6. Подтверждаем соответствие требованиям:
     допуск СРО, при  проведении  работ,  указанных  в  перечне  видов
работ,  утвержденном  приказом  Министерства  регионального   развития
Российской Федерации от 30 декабря  2009  года  N 624  "Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке  проектной
документации, по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту
объектов капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства");
     обладание  профессиональными,  техническими  и   технологическими
ресурсами, оборудованием  необходимыми  для  оказания  услуг  и  (или)
выполнения работ;
     отсутствие процедуры  ликвидации  участника  конкурса  и  решения
арбитражного суда  о  признании  участника  конкурса  банкротом  и  об
открытии конкурсного производства;
     не приостановление деятельности  участника  конкурса  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
     отсутствие у  участника  конкурса  задолженности  по  начисленным
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджет  и  (или)
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
     7. Предлагаем следующие условия выполнения договора:

-----------------------------------------------------------------------------
| N п/п |            Наименование             |   Единица   | Значение (все |
|       |                                     |  измерения  |   значения    |
|       |                                     |             |  указываются  |
|       |                                     |             |   цифрами)    |
|-------+-------------------------------------+-------------+---------------|
|   1   |                  2                  |      3      |       4       |
|-------+-------------------------------------+-------------+---------------|
| 1.    | Цена договора, в том числе налог на |    рубли    |               |
|       | добавленную стоимость (при          |             |               |
|       | наличии)                            |             |               |
|-------+-------------------------------------+-------------+---------------|
| 2.    | Срок   оказания   услуг   и   (или) | календарные |               |
|       | выполнения работ                    |     дни     |               |
|       |                                     |   с даты    |               |
|       |                                     |   начала    |               |
|       |                                     |    работ    |               |
-----------------------------------------------------------------------------

     8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

--------------------------------------------------------------------------
| N п/п |            Наименование            |  Единица  | Значение (все |
|       |                                    | измерения |   значения    |
|       |                                    |           |  указываются  |
|       |                                    |           |   цифрами)    |
|-------+------------------------------------+-----------+---------------|
|   1   | Опыт работы, в том числе:          |   штук    |               |
|       |------------------------------------|           |---------------|
|       | количество   успешно   завершенных |           |               |
|       | объектов-аналогов за последний год |           |               |
|       | по видам работ (не  подтвержденных |           |               |
|       | документально)                     |           |               |
|       |------------------------------------|           |---------------|
|       | количество   успешно   завершенных |           |               |
|       | объектов-аналогов за последний год |           |               |
|       | по  видам  работ,   подтвержденных |           |               |
|       | представленными         договорами |           |               |
|       | подряда и другими документами      |           |               |
|-------+------------------------------------+-----------+---------------|
|   2   | Квалификация персонала (наличие    |           |               |
|       | квалифицированного инженерного     |           |               |
|       | персонала), в том числе:           |  человек  |               |
|       |------------------------------------|           |---------------|
|       | с опытом работы более 10 лет и     |           |               |
|       | стажем работы в компании более 2-х |           |               |
|       | лет                                |           |               |
|       |------------------------------------|           |               |
|       | - с опытом работы более 5 лет      |           |               |
|-------+------------------------------------+-----------+---------------|
|   3   | Соблюдение  техники   безопасности |   штук    |               |
|       | (кол-во  несчастных  случаев   при |           |               |
|       | производстве работ за последние  2 |           |               |
|       | года)                              |           |               |
|-------+------------------------------------+-----------+---------------|
|   4   | Сведения  об  участии  в  судебных |   штук    |               |
|       | заседаниях  арбитражного  суда   в |           |               |
|       | качестве ответчика  об  исполнении |           |               |
|       | обязательств по договорам  подряда |           |               |
|       | за   последние   два   года    (по |           |               |
|       | удовлетворенным искам)             |           |               |
--------------------------------------------------------------------------
     9. Нами   внесено   денежное   обеспечение   заявки   в   размере
________________рублей,
__________________________________________________________________
                  (дата, номер платежного поручения)
     10. Обеспечение    заявки    просим    возвратить     на     счет
__________________________________________________________________
    (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
                             обеспечения)

   Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,
                                печать





                                        Приложение N 2
                                        к Типовой конкурсной
                                        документации по проведению
                                        конкурса на выполнение работ и
                                        (или) оказание услуг по
                                        капитальному ремонту общего
                                        имущества многоквартирных
                                        домов

                                 ОПИСЬ
       входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                       (наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ, оказания
услуг                         по                          капитальному
ремонту_____________________________________________
   _________________________________________________________________
             (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные  документы.
Содержание описи и состав заявки совпадают.

           ----------------------------------------------
           | Наименование документа | Количество листов |
           |------------------------+-------------------|
           |                        |                   |
           |------------------------+-------------------|
           |                        |                   |
           ----------------------------------------------

            Должность, подпись уполномоченного лица, печать





                                        Приложение N 3
                                        к Типовой конкурсной
                                        документации по проведению
                                        конкурса на выполнение работ и
                                        (или) оказание услуг по
                                        капитальному ремонту общего
                                        имущества многоквартирных
                                        домов

                         ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
     Место составления ______________________
     Дата выдачи____________________________

     Настоящей доверенностью ______________________________________
                       (наименование участника)
  в лице____________________________________________________________
             (должность руководителя участника, Ф. И. О.),
действующего на основании _________________________________________
                      (устава, положения и т.п.),
уполномочивает ___________________________________________________ (Ф.
  И. О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
                     удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать  заявку
на  участие  в  конкурсе  на  выполнение  работ,  оказание  услуг   по
капитальному                                                   ремонту
__________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)
     Настоящая доверенность выдана сроком до _______________________.

     Подпись _________________________________________ удостоверяю.
            (Ф. И. О. лица, которому выдается доверенность)

            Должность, подпись уполномоченного лица, печать





                                        Приложение N 4
                                        к Типовой конкурсной
                                        документации по проведению
                                        конкурса на выполнение работ и
                                        (или) оказание услуг по
                                        капитальному ремонту общего
                                        имущества многоквартирных
                                        домов

                               СВЕДЕНИЯ
   о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
    образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих
                       должностях не менее 5 лет

-------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Ф. И. О. | Должность в |   Стаж   | Стаж работы в |  Название   | Примечания |
| п/ |          |  компании   | работы в |   компании    |  учебного   |            |
| п  |          |             | отрасли  |               | заведения и |            |
|    |          |             |          |               |     год     |            |
|    |          |             |          |               |  окончания  |            |
|----+----------+-------------+----------+---------------+-------------+------------|
| 1  |          |             |          |               |             |            |
|----+----------+-------------+----------+---------------+-------------+------------|
| 2  |          |             |          |               |             |            |
|----+----------+-------------+----------+---------------+-------------+------------|
| 3  |          |             |          |               |             |            |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Итого:
количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем  работы
в компании более 2-х лет: ________ человек;
количество специалистов с опытом работы более 5 лет ______ человек.
     Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки на участие в конкурсе:
____________________________________________________________________
________________________________________________________

     Прилагаются копии трудового договора, в количестве  ____  штук  в
отношении каждого работника (заверенные участником).

            Должность, подпись уполномоченного лица, печать





                                        Приложение N 5
                                        к Типовой конкурсной
                                        документации по проведению
                                        конкурса на выполнение работ и
                                        (или) оказание услуг по
                                        капитальному ремонту общего
                                        имущества многоквартирных
                                        домов


                       ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
  на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту
                общего имущества многоквартирного дома

                             Договор N ___
  на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту
                общего имущества многоквартирного дома
                                          "____"___________ 201__ года
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________,
                    (полное наименование заказчика)
в  лице   ___________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________(далее -
Заказчик) с одной стороны и ________________________________________
__________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица или индивидуального
                           предпринимателя)
в  лице   ___________________________________________________________,
действующего на основании  __________________________________(далее  -
Подрядчик),  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны"  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

              I. Предмет и существенные условия договора

     1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
по  выполнению  работ,  оказанию   услуг   по   капитальному   ремонту
___________________(далее    -    работы)    многоквартирного    дома,
расположенного по адресу: _____________________________________ (далее
- объект)  в  соответствии  с  технической  и  сметной  документацией,
прилагаемой к Договору.
     2. Общая        стоимость        работ        по         Договору
составляет___________________________    рублей,    в    том     числе
НДС__________________________________________________ рублей.
     Стоимость по видам работ составляет:
___________________________________________________________ рублей,
                              (вид работ)
____________________________________________________________рублей;
                              (вид работ)
___________________________________________________________ рублей.
                              (вид работ)

     3. Указанная в пункте 2 Договора стоимость  работ  увеличению  не
подлежит.
     4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
     5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 2
Договора, Подрядчик берет на себя обязательство  перед  Заказчиком  за
свой риск из своих материалов, своими силами  и  средствами  выполнить
работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать
результаты выполненных работ, оказанных услуг Заказчику.
     6. Заказчик берет на себя обязательство  оплатить  Подрядчику  за
выполнение  работ,  оказание  услуг  сумму,   равную   их   стоимости,
определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в
пункте 2  Договора,  в  сроки  и  в  порядке,  определенные  настоящим
Договором.
     7. Основанием  для  заключения   настоящего   Договора   является
_________________ ______________N __________ от "___" _______201__ г.


                  II. Обеспечение исполнения договора

     8. Обеспечением исполнения обязательств  Подрядчика  по  Договору
является ___________________________ на сумму  ______________  рублей.
Подрядчик  обязан   представить   Заказчику   обеспечение   исполнения
обязательств по Договору до подписания Договора Сторонами.
     9. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по  устранению
выявленных     дефектов     в     гарантийный     период      является
______________________ на сумму___________________рублей,  действующее
до  истечения  гарантийного  периода.  Подрядчик  обязан   представить
Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при
проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте -
актов о приемке рабочей комиссией законченных  работ  по  капитальному
ремонту объекта по всем видам работ.

                       III. Порядок оплаты работ

     10. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
     авансовый платеж Подрядчику  в  размере  _____  %  от  стоимости,
указанной в пункте 2 Договора в сумме  _______________________________
рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания  Договора
Сторонами;
     окончательный   платеж   по   завершению   работ   по    Договору
выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3,
счета, счет-фактуры, в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком
указанных документов.
     11. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов  по
производству работ, предоставить Представителю  Заказчика  по  первому
требованию все  необходимые  документы,  подтверждающие  использование
авансового платежа в соответствии с его назначением.

                      IV. Сроки выполнения работ

     12. Срок начала работ: не позднее  "____"______________201__года,
но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии  с  пунктом  3.1
настоящего Договора.
     13. Срок        окончания        работ         не         позднее
"____"______________201__года.
     14. Фактической датой окончания работ на  объекте  является  дата
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных
работ по капитальному ремонту объекта.

                   V. Права и обязанности заказчика

     15. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
     а) передать Подрядчику по акту объект в течение  __________  дней
со дня подписания Договора Сторонами;
     б) обеспечить организацию технического надзора  в  течение  всего
периода производства работ;
     в) создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и
ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;
     г) рассматривать и подписывать акты по форме КС-2  и  справки  по
форме КС-3, в случае  отсутствия  замечаний  по  выполненным  работам,
оказанным услугам.
     16. Заказчик имеет другие права  и  обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                  VI. Права и обязанности подрядчика

     17. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
     а) принять от Заказчика  по  акту  объект  в  срок,  указанный  в
подпункте "а" пункта 15 Договора;
     б) нести   ответственность   перед   Заказчиком   за   допущенные
отступления от требований, предусмотренных  в  технической  и  сметной
документации и СНиП, за снижение или потерю  прочности,  устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части;
     в) поставлять  на  рабочую  площадку   материалы,   оборудование,
изделия,   конструкции,   строительную   технику,   необходимые    для
производства работ, а  также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и
складирование.   Используемые   при   производстве   работ   материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать  государственным
стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения  работ
должны   быть   в   наличии   сертификаты   (соответствия,   пожарные,
гигиенические),  технические  паспорта  и  (или)   другие   документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;
     г) разместить  за  свой  счет  на  строительных  лесах  и   (или)
ограждениях информацию с указанием: видов и сроков  выполнения  работ,
наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО  Представителей  Заказчика  и
Подрядчика, контактных телефонов;
     д) обеспечить   режим   труда   в   соответствии    с    трудовым
законодательством Российской Федерации, а также  нормативными  актами,
направленными  на  защиту  тишины  и  покоя  граждан.  Работы   должны
производиться в будние дни в период с 8.00  до  21.00  часов  местного
времени.  По  письменному  согласованию  с  Заказчиком  работы   могут
проводиться в выходные и  праздничные  дни  с  учетом  соответствующих
требований законодательства Российской Федерации;
     е) обеспечить в ходе производства  работ  выполнение  необходимых
мероприятий по технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической
безопасности,  пожарной  безопасности  и  других  норм   безопасности,
рациональному  использованию  территории,  охране  окружающей   среды,
зеленых насаждений и земли;
     ж) содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от
отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и  обеспечивать
их своевременную уборку;
     з) обеспечить за свой счет сохранность материалов,  оборудования,
стоянки строительной техники и  другого  имущества,  необходимого  для
производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ
до сдачи объекта в эксплуатацию;
     и) вывезти с рабочей площадки строительный  мусор  до  подписания
акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по  капитальному
ремонту объекта;
     к) при  обнаружении  обстоятельств,  угрожающих  сохранности  или
прочности объекта немедленно известить Заказчика  и  до  получения  от
него указаний приостановить работы и принять  все  возможные  меры  по
предотвращению наступления отрицательных  последствий,  которые  могут
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;
     л) по первому требованию представителя Заказчика представлять всю
необходимую информацию о ходе ремонтных работ;
     м) обеспечить представителю  Заказчика  необходимые  условия  для
исполнения им своих обязанностей на объекте;
     н) сдать  объект  в  эксплуатацию  в  установленные  пунктом   13
Договора  сроки   и   передать   Заказчику   комплект   исполнительной
документации,  который  включает  общий  журнал  производства   работ,
уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ  и
ответственных конструкций;
     о) обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных  в
ходе производства работ и в течение  гарантийного  срока  эксплуатации
объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за  свой
счет  в  согласованные   с   представителем   Заказчика   сроки.   При
невыполнении  Подрядчиком  этих  обязательств  Заказчик   вправе   для
исправления   некачественно   выполненных   работ   привлечь    другую
организацию за счет Подрядчика;
     п) соблюдать установленный законодательством Российской Федерации
порядок привлечения и использования иностранных работников.
     18. Подрядчик имеет другие права и  обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                         VII. Выполнение работ

     19. Заказчик   назначает   представителя    Заказчика,    который
представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком  и  выполняет
функции технического надзора.
     Полномочным представителем Заказчика является:

  (должность, Ф. И. О., документ, подтверждающий полномочия, название
               организации, адрес, контактные телефоны)
     20. Подрядчик   назначает   в   качестве   своего   представителя
должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение
документации   на   объекте    и    представляющее    Подрядчика    во
взаимоотношениях с Заказчиком.
     Полномочным представителем Подрядчика является:

      (должность, Ф. И. О., документ, подтверждающий полномочия)
     21. Замена представителя Заказчика или Подрядчика  осуществляется
с  обязательным  письменным  уведомлением  об   этом   соответствующей
Стороны.
     22. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
     а) контроль  за  соответствием  работ  применяемых   конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических  условий
и других нормативных документов;
     б) принятие  своевременных  мер   и   контроль   за   устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации;
     в) проверка   наличия   документов,    удостоверяющих    качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических  паспортов,
сертификатов, и других документов);
     г) освидетельствование совместно с Подрядчиком  скрытых  работ  и
ответственных  конструкций  и  подписание   акта   освидетельствования
скрытых работ;
     д) проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных
работ для расчета  платежей  Подрядчику  и  визирование  акта  приемки
выполненных работ КС-2;
     е) участие в работе комиссии по приемке  объекта  в  эксплуатацию
после  проведения  капитального  ремонта   многоквартирного   дома   и
подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
     23. С целью выполнения функций, указанных в пункте  22  Договора,
представитель Заказчика имеет право:
     а) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в  совещаниях,
проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
     б) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать  от
него устранения указанных в замечаниях недостатков.
     24. Представитель Заказчика не имеет права  вносить  изменения  в
Договор или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия
Договора.
     25. Представитель  Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика,  которые  он
считает  неправомерными,  и  получать  от  Заказчика   соответствующие
разъяснения.
     26. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются
Сторонами только в  письменном  виде,  при  этом  письменные  указания
Подрядчику  могут  даваться   представителем   Заказчика   в   журнале
производства работ.
     27. Представитель и при  необходимости  другие  должностные  лица
Подрядчика обязаны по приглашению  представителя  Заказчика  принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
     28. Представитель   Заказчика   по   приглашению    представителя
Подрядчика  обязан  принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения
вопросов, связанных с работами.
     29. Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,  связанных   с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются  в  виде
протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
     30. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком
Подрядчик обязан вести общий  журнал  производства  работ,  в  котором
отражается   технологическая   последовательность,   сроки,   качество
выполнения и условия производства работ по форме,  установленной  СНиП
12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства".
     31. Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию   с   Заказчиком
субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием
и  персоналом,  а   в   случаях,   предусмотренных   законодательством
Российской  Федерации,  документами,  подтверждающими  их   право   на
выполнение  данного  вида  работ.  Стоимость  работ,  передаваемых  на
субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
     32. Все  ископаемые  предметы  и  иные  находки,   представляющие
геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на
месте производства работ, не  являются  собственностью  Подрядчика.  В
случаи  их  обнаружения  Подрядчик  обязан  приостановить   работы   и
немедленно уведомить об этом Заказчика.

             VIII. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     33. Приемка  результатов  завершенных  работ   осуществляется   в
соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила  приемки  в   эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и  сметной
документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
     34. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя  Заказчика
о завершении  работ  по  Договору  и  готовности  объекта  к  сдаче  и
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт  по  форме
КС-2 и справку  по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5  дней  после
получения уведомления Подрядчика организует и в установленном  порядке
осуществляет  приемку  рабочей  (приемочной)   комиссией   объекта   в
эксплуатацию.
     35. Объект считается принятым в эксплуатацию  со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию,  а  при  проведении  капитального
ремонта по нескольким видам работ на  объекте  -  актов  о  приемке  в
эксплуатацию  рабочей  комиссией  законченных  работ  по  капитальному
ремонту объекта по всем видам работ.
     36. При  обнаружении  рабочей  комиссией   в   ходе   приемки   в
эксплуатацию объекта недостатков  в  выполненной  работе  составляется
акт, в котором фиксируется перечень дефектов  и  сроки  их  устранения
Подрядчиком.  Подрядчик  обязан  устранить  все  обнаруженные  дефекты
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     37. Приемка объекта  в  эксплуатацию  производится  только  после
выполнения всех работ в полном соответствии с  технической  и  сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с
пунктом 36 Договора.
     38. С  момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он
принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет  риск
возможного его повреждения или утраты.

               IX. Гарантии качества по сданным работам

     39. Гарантии  качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы, инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и
субподрядчиками по Договору.
     40. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта
приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты
произошли вследствие нормального износа объекта или  его  частей,  или
неправильной его  эксплуатации.  Гарантийный  срок  на  смонтированное
Подрядчиком    оборудование    соответствует    гарантийному    сроку,
установленному его производителем.
     41. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно  известить
об этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего  представителя  не
позднее ______ дней с даты получения извещения, а в  случае  выявления
дефектов, ведущих к  нарушению  безопасности  эксплуатации  объекта  и
(или) убыткам  -  немедленно.  Представители  Сторон  составляют  акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и  сроки  их  устранения.
Срок устранения дефектов не должен превышать сроков,  необходимых  для
подготовки производства соответствующих  работ  и  производства  таких
работ более чем на 5 рабочих дней.
     42. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания  акта
обнаруженных  дефектов  Заказчик  составляет   односторонний   акт   с
привлечением  независимых  экспертов,  все  расходы  по  оплате  услуг
которых  при  установлении  наступления  гарантийного   случая   несет
Подрядчик.
     43. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов
в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь  для  выполнения  этих
работ другую организацию за  счет  Подрядчика,  в  том  числе  в  счет
обеспечения  исполнения  его  обязательств  по  устранению  выявленных
дефектов в гарантийный период.

                       X. Ответственность сторон

     44. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее  выполнение
своих обязательств по Договору.
     45. За  нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона  несет  ответственность  в
виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 2 Договора
за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
     46. За  заключение  договора  субподряда   без   согласования   с
Заказчиком  Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в   размере   1%
стоимости работ, переданных на  выполнение  субподрядной  организации.
При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
     47. В случае нарушения Подрядчиком  условий  Договора  (подпункты
"д-ж"  пункта  17),  Представитель  Заказчика   немедленно   письменно
предупреждает об  этом  Подрядчика  с  составлением  акта  выявленного
нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае  отказа
Подрядчика  от  подписи  -  в  одностороннем  порядке.  В  случае   не
устранения  Подрядчиком  в  течение  2-х  дней  выявленных  нарушений,
Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере  0,5%  стоимости,
указанной  в  пункте  2  Договора  за  каждый  день  до   фактического
устранения нарушений.
     48. Уплата штрафа за просрочку или иное  ненадлежащее  исполнение
обязательств по Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных
ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождает  Стороны  от
фактического исполнения обязательств по Договору.
     49. Указанные в  настоящей  статье  штрафы  взимаются  за  каждое
нарушение в отдельности.
     50. Сторона освобождается от уплаты  штрафа,  если  докажет,  что
просрочка исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

           XI. Внесение изменений в техническую документацию

     51. Представитель Заказчика вправе  вносить  от  имени  Заказчика
изменения в техническую документацию при условии,  что  дополнительные
работы по стоимости не превышают 10% указанной  в  пункте  2  Договора
стоимости работ и характер работ не изменяется.
     52. При  внесении  изменений   в   техническую   документацию   в
соответствии с пунктом 51 Договора, дополнительные работы оплачиваются
Заказчиком по  расценкам  в  соответствии  со  сметной  документацией,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
     53. Внесение  в  техническую  документацию  изменений  в  большем
против указанного в пункте 51 Договора объеме осуществляется на основе
согласованной Сторонами дополнительной сметы с  корректировкой  сроков
выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

                XII. Обстоятельства непреодолимой силы

     54. Стороны освобождаются от  ответственности  за  частичное  или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если  оно  явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших
после  заключения  Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой   силы
относятся землетрясения,  пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения
законодательства,  другие  чрезвычайные  обстоятельства,  влияющие  на
исполнение обязательств по контракту,  на  которые  Стороны  не  могут
оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
     55. В случае наступления обстоятельств,  указанных  в  пункте  54
Договора Сторона, которая  не  в  состоянии  исполнить  обязательства,
взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах  другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением
справки, выданной органами местной власти.
     56. С момента наступления  форс-мажорных  обстоятельств  действие
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                  XIII. Порядок расторжения договора

     57. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и
потребовать  возмещения  причиненных  убытков   в   случае   следующих
нарушений Подрядчиком условий Договора:
     а) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ  на  объекте  в
течение 10 дней с установленной  в  пункте  12  Договора  даты  начала
Работ;
     б) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств  по
Договору.
     58. При принятии Заказчиком  решения  о  расторжении  Договора  в
соответствии с пунктом  57  Договора  Заказчик  направляет  Подрядчику
соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с  момента
получения  Подрядчиком  указанного  уведомления.   После   расторжения
Договора  представитель  Заказчика  должен  оценить  стоимость  работ,
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость  убытков,
которые понес и  (или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения
Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
     59. Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  превышает
стоимость убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение
10  дней.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ   меньше
стоимости убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

                        XIV. Разрешение споров

     60. Спорные вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
     61. При возникновении между Заказчиком и  Подрядчиком  споров  по
поводу недостатков выполненных работ или  их  причин  и  невозможности
урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон
может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет  Сторона,
требовавшая назначения экспертизы.  В  случае  установления  нарушений
Подрядчиком условий  Договора  или  причиной  связи  между  действиями
Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками,  расходы  на   экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.  В  случае,  если  экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     62. В   случае   невозможности   урегулирования    спора    путем
переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в  арбитражный
суд  по  месту  нахождения  Заказчика  в   установленном   действующим
законодательством Российской Федерации порядке.

                          XV. Особые условия
     63.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                          XVI. Прочие условия

     64. Все   изменения   и   дополнения   к    Договору    считаются
действительными, если они оформлены в  письменной  форме  и  подписаны
Сторонами.
     65. В  случае  изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный  срок  со  дня  таких
изменений.
     66. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую  силу,  а  именно:  1  экземпляр  Заказчику,  1  экземпляр
Подрядчику.
     67. Договор  считается  заключенным  с  момента  его   подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

                XVII. Приложения к настоящему договору

     Приложениями   к   настоящему   договору,    составляющими    его
неотъемлемую часть, являются следующие документы:
     N 1.______________________________________________________________
     N 2.______________________________________________________________
     N 3.______________________________________________________________
     N 4.______________________________________________________________
     N 5.______________________________________________________________

               XVIII. Местонахождение и реквизиты сторон

     Заказчик: _______________________________________________
     Местонахождение: _____________________________________________
     Реквизиты: ____________________________________________________

     Подрядчик: ______________________________________________
     Местонахождение: _____________________________________________
     Реквизиты: ____________________________________________________

                            Подписи сторон

Заказчик Подрядчик

"_____"____________ 201___г. "_____"___________ 201__ г.

     М. П. М. П.

                              


                                         Приложение N 2
                                         к Порядку привлечения
                                         специализированной
                                         некоммерческой организацией
                                         "Региональный фонд
                                         капитального ремонта
                                         многоквартирных домов на
                                         территории Республики Алтай"
                                         подрядных организаций для
                                         оказания услуг и (или)
                                         выполнения работ по
                                         капитальному ремонту общего
                                         имущества в многоквартирном
                                         доме

                           ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
     о конкурсных комиссиях по проведению конкурсов по привлечению
 подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
      капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

     1. Конкурсные комиссии по  проведению  конкурсов  по  привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения  работ  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  (далее  -
конкурсные комиссии) являются  временными  специально  уполномоченными
органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и  оценки  заявок
на  участие  в  конкурсе  участников,  пожелавших  принять  участие  в
конкурсе  (далее  -  участники  конкурса),  а  также  для  определения
победителя конкурса.
     2. Персональный состав членов конкурсных комиссий  формируется  и
утверждается заказчиком конкурса.
     3. В состав конкурсной комиссии включаются:
     не более двух представителей заказчика конкурса;
     представитель   администрации   муниципального   образования    в
Республике Алтай;
     не   более   двух    представителей    собственников    помещений
многоквартирного дома, в  отношении  которого  проводится  конкурс  по
привлечению  подрядной  организации  для  оказания   услуг   и   (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту,   данные   представители
(представитель)  должны  быть  избраны  по  решению  общего   собрания
собственников данного многоквартирного дома;
     представитель управляющей организации, товарищества собственников
жилья,  жилищного,   жилищно-строительного   кооператива   или   иного
специализированного потребительского кооператива,  уполномоченного  на
осуществление надзора за оказанием услуг  и  (или)  выполнением  работ
подрядной организацией;
     представитель   сторонней    организации,    уполномоченной    на
осуществление надзора за оказанием услуг  и  (или)  выполнением  работ
подрядной организацией (при наличии).
     4. Сбор членов конкурсной  комиссии  на  заседания  и  проведение
заседаний проводит заказчик конкурса.
     5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
     осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
оформляет и подписывает протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие в конкурсе;
     осуществляет  рассмотрение,  оценку  и  сопоставление  заявок  на
участие  в  конкурсе,  оформляет  и  подписывает  протоколы  оценки  и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;
     производит  проверку  достоверности  представленных  на   конкурс
сведений и документов;
     определяет  победителя  конкурса   или   объявляет   конкурс   не
состоявшимся.
     6. Конкурсная комиссия  проводит  свои  заседания  в  сроки  и  в
порядке, определенном в конкурсной документации, а также  в  настоящем
Положении.
     7. Конкурсную  комиссию  возглавляет  председатель,   назначаемый
заказчиком конкурса.
     8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной
комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит
заместитель  председателя  конкурсной  комиссии,   также   назначаемый
заказчиком конкурса.
     9. Заместитель председателя конкурсной комиссии, и  ответственный
секретарь конкурсной комиссии назначаются заказчиком конкурса.
     10. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными,  если  на
заседании присутствуют не  менее  чем  две  трети  состава  конкурсной
комиссии, при обязательном условии участия в  заседании  представителя
заказчика.
     11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их  принятие
проголосовало не менее половины  присутствующих  на  заседании  членов
конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании является решающим.
     12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами,  которые
подписываются  присутствующими   на   заседании   членами   конкурсной
комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны  особые  мнения
членов конкурсной комиссии (при наличии).
     13. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя  в
случае отсутствия председателя):
     руководит деятельностью конкурсной комиссии;
     председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
     несет  ответственность  за   соблюдение   требований   конкурсной
документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;
     осуществляет  иные   действия   в   соответствии   с   конкурсной
документацией и законодательством Российской Федерации.
     14. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в  компетенцию  конкурсной
комиссии;
     участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
     выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной
комиссии  (заместителя  председателя  конкурсной  комиссии  в   случае
отсутствия председателя) и решения конкурсной комиссии.
     15. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать
конфиденциальность  данных  об   участниках   конкурса   и   сведений,
содержащихся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе,  до  опубликования
результатов конкурса.
     16. Председатель,   заместитель    председателя,    ответственный
секретарь и другие  члены  конкурсной  комиссии  не  вправе  проводить
переговоры  с  участниками  конкурса  во  время  процедур   проведения
конкурса   за   исключением   случаев,   предусмотренных    конкурсной
документацией и законодательством Российской Федерации.
     17. Конкурсная комиссия по  результатам  рассмотрения,  оценки  и
сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение
об итогах конкурса.
     18. Конкурсная  комиссия  прекращает  свою   деятельность   после
проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора.





                                         Приложение N 3
                                         к Порядку привлечения
                                         специализированной
                                         некоммерческой организацией
                                         "Региональный фонд
                                         капитального ремонта
                                         многоквартирных домов на
                                         территории Республики Алтай"
                                         подрядных организаций для
                                         оказания услуг и (или)
                                         выполнения работ по
                                         капитальному ремонту общего
                                         имущества в многоквартирном
                                         доме

                               ИЗВЕЩЕНИЕ
                         о проведении конкурса
  на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту
                общего имущества многоквартирного дома

     Дата публикации извещения: ___________________________________
     Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего  имущества
многоквартирного дома.
     Адрес многоквартирного дома: __________________________________
     Работы (объекты): ______________________________________________
                         (перечислить работы)
     Заказчик ______________________________________________________
     (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                      контактное лицо заказчика)
     Организатор конкурса _________________________________________
  (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                      лицо организатора конкурса)
     Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ и
(или) оказание услуг:
______________________________________________рублей.
     Дата начала работ/услуг_________________________________________
     Дата окончания работ/услуг: _____________________________________
     Место      выполнения      работ      и      (или)       оказания
услуг_____________________
     Официальный сайт для публикации ____________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе __________________________________________________________
     Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе_________________________________________
     Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления

     Приложение: конкурсная документация в составе:
     1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы
документов;
     2) техническая и сметная документация, в составе:
__________________________________________________________________
                        (перечислить документы)
     3) договор выполнения работ и (или) оказания услуг (проект).





                                         Приложение N 4
                                         к Порядку привлечения
                                         специализированной
                                         некоммерческой организацией
                                         "Региональный фонд
                                         капитального ремонта
                                         многоквартирных домов на
                                         территории Республики Алтай"
                                         подрядных организаций для
                                         оказания услуг и (или)
                                         выполнения работ по
                                         капитальному ремонту общего
                                         имущества в многоквартирном
                                         доме

                               ПРОТОКОЛ
          вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
  на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту
                общего имущества многоквартирного дома
  __________________________________________________________________
              (наименование работ/услуг, объект и адрес)
__________________________________________________________________
     (место проведения вскрытия конвертов) (дата/время)

     Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии _____________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                           (ФИО, должность)

     Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _______________
     Время начала вскрытия конвертов _______________________________
     На  процедуре  вскрытия  конвертов  присутствовали  представители
участников конкурса: ________________________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности для
   юридических лиц или Ф. И. О. паспортные данные для индивидуальных
                           предпринимателей)
     По  приглашению  организатора  конкурса  на  процедуре   вскрытия
конвертов присутствовали____________________________________________
                           (ФИО, должность)

     Организатором   конкурса   было   получено   и   зарегистрировано
__________________________________________________ заявок на участие в
конкурсе.
     До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что  они
не повреждены и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр  либо
изъятие вложений.
     Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что  заявки  на
участие в конкурсе поданы от следующих  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
               (наименование участника конкурса, адрес)

     Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в  конкурсе  на
предмет  определения  полномочий  лиц,  подавших   заявки,   а   также
соответствия заявок  на  участие  в  конкурсе  требованиям  конкурсной
документации (приложение к настоящему протоколу).
     По  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие   в   конкурсе
конкурсная комиссия решила,  что  к  участию  в  конкурсе  допускаются
следующие организации и индивидуальные предприниматели:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
     По результатам рассмотрения заявок  конкурсная  комиссия  решила,
что к участию  в  конкурсе  не  допускаются  следующие  организации  и
индивидуальные  предприниматели  (при  наличии)  (с  указанием  причин
отказа):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии ___________________________________________ 
                                             (подписи)


                               

                                                 Приложение
                                                 к протоколу вскрытия 
                                                 конвертов с заявками
                                                 на участие в конкурсе
                                                 от______________

             Сводная таблица заявок на участие в конкурсе

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                  | Документ, |  Доку-  | Инфор-  | Докумен- | Завере-  |  Заверен-  | Завере-  |  Оригинал  | Справка  |  Копия   |  Цена   |  Отметка  |
| п/п |   Наименование   | подтверж- |  мент,  |  мация  | ты, под- |   нные   | ная копия  |   нная   | выписки из |    из    | бухгал-  | конкур- |     о     |
|     | участника, адрес |  дающий   |  под-   |    о    |  тверж-  |  копии   | свидетель- |  копия   |  Единого   | налого-  | терского |  сной   | соблюде-  |
|     |                  | полномо-  | тверж-  | составе |  дающие  | учреди-  |   ства о   |  свиде-  | государст- |   вого   | баланса  | заявки  |    нии    |
|     |                  | чия лица  |  даю-   |    и    |   опыт   | тельных  | постанов-  | тельства |  венного   | органа о |          |         | требова-  |
|     |                  |    на     |   щий   | квали-  |  работы  | докумен- | ке на учет | о госу-  |  реестра   | размере  |          |         |   ний к   |
|     |                  | осуществ- | внесе-  |  фика-  |  (копии  |   тов    |     в      |  дарст-  | юридичес-  |  задол-  |          |         |  допуску  |
|     |                  |   ление   |   ние   |   ции   | догово-  |          | налоговом  |  венной  |  ких лиц   | женнос-  |          |         |    на     |
|     |                  | действий  | обеспе- | персо-  |   ров    |          |   органе   | регист-  |            |    ти    |          |         | участие в |
|     |                  | от имени  |  чения  |  нала   | подряда) |          |            |  рации   |            |          |          |         | конкурсе  |
|     |                  | участника |         |         |          |          |            |          |            |          |          |         |           |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|  1  |        2         |     3     |    4    |    5    |    6     |    7     |     8      |    9     |     10     |    11    |    12    |   13    |    14     |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|  1  |                  |           |         |         |          |          |            |          |            |          |          |         |           |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|  2  |                  |           |         |         |          |          |            |          |            |          |          |         |           |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|  3  |                  |           |         |         |          |          |            |          |            |          |          |         |           |
|-----+------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|  4  |                  |           |         |         |          |          |            |          |            |          |          |         |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                             (подписи)





                                         Приложение N 5
                                         к Порядку привлечения
                                         специализированной
                                         некоммерческой организацией
                                         "Региональный фонд
                                         капитального ремонта
                                         многоквартирных домов на
                                         территории Республики Алтай"
                                         подрядных организаций для
                                         оказания услуг и (или)
                                         выполнения работ по
                                         капитальному ремонту общего
                                         имущества в многоквартирном
                                         доме

                               ПРОТОКОЛ
          оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
  на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту
                общего имущества многоквартирного дома
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
              (наименование работ/услуг, объект и адрес)

___________________________________________ ___________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)

     Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _____________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                         (Ф. И. О., должность)

     На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок  проступили
заявки на участие в конкурсе следующих участников конкурса:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
               (наименование участника конкурса, адрес)

     Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе   проведена   конкурсной
комиссией  по  критериям,   установленным   разделом   IV   конкурсной
документации.
     Результаты оценки заявок на участие в конкурсе по критериям "Цена
договора" и  "Срок  выполнения  работ"  и  "Квалификация"  отражены  в
приложении к настоящему протоколу.
     Конкурсная комиссия  произвела  суммирование  результатов  оценки
заявок на участие в конкурсе.
     По  результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в
конкурсе, представленным  заявкам  на  участие  в  конкурсе  присвоены
следующие номера:
     1. ________________________________________________________,
     2. ________________________________________________________,
     3. ________________________________________________________,
     4. ________________________________________________ и т.д.
     Победителем конкурса признана _________________________________
     _____________________________________________________________
 (наименование организации, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

     Организатору конкурса поручается;
     - в  5-дневный  срок  со  дня  подписания  настоящего   протокола
осуществить  возврат  обеспечения  заявок  на   участие   в   конкурсе
участникам, за исключением участников, заявкам на участие  в  конкурсе
которых присвоены 1 и 2 номера.
     Председатель конкурсной комиссии ______________________________
     Члены конкурсной комиссии ____________________________________
                                             (подписи)


                            


                                                Приложение
                                                к протоколу оценки 
                                                и сопоставления заявок
                                                на участие в конкурсе
                                                      от______________

    Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям и подкритериям

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              | Дата и  | Критерий "цена договора"  |  Критерий "срок   |                           Критерий "квалификация"                           | Итого |
| п/п | Наименование |  время  |                           | выполнения работ" |-----------------------------------------------------------------------------|       |
|     |  участника   | регист- |                           |                   |                             подкритерии                              | балл |       |
|     |              |  рации  |---------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------|      |       |
|     |              | заявки  |   без   |    с     | балл | показатель | балл | опыт  | штраф- | Ква- | штраф- | соб-  | штраф- |  Про-  |  штраф-  ||      |       |
|     |              |         | льготы, | льготой, |      |            |      | рабо- |  ной   | ли-  |  ной   | люде- |  ной   | игран- | ной балл ||      |       |
|     |              |         | рублей  |  рублей  |      |            |      |  ты   |  балл  | фи-  |  балл  |  ние  |  балл  |  ные   |          ||      |       |
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        | ка-  |        | тех-  |        | арбит- |          ||      |       |
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        | ция  |        | ники  |        |  раж-  |          ||      |       |
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        | пер- |        | безо- |        |  ные   |          ||      |       |
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        | со-  |        | пас-  |        |  дела  |          ||      |       |
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        | нала |        | ности |        |        |          ||      |       |
|-----+--------------+---------+---------+----------+------+------------+------+----------------+---------------+----------------+-------------------+---------------|
|  1  |      2       |    3    |    4    |    5     |  6   |     7      |  8   |       9        |      10       |       11       |        12         | 13 |    14    |
|-----+--------------+---------+---------+----------+------+------------+------+----------------+---------------+----------------+-------------------+----+----------|
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        |      |        |       |        |        |          |    |          |
|-----+--------------+---------+---------+----------+------+------------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+--------+----------+----+----------|
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        |      |        |       |        |        |          |    |          |
|-----+--------------+---------+---------+----------+------+------------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+--------+----------+----+----------|
|     |              |         |         |          |      |            |      |       |        |      |        |       |        |        |          |    |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________
                                  (подписи)