|
Расширенный поиск
Распоряжение Мэра Москвы от 25.01.2001 № 53-РМ
Документ имеет не последнюю редакцию.
- формирует квалификационную комиссию; - вскрывает конверты и оглашает конкурсные предложения в присутствии Организатора и Участников, проверяет соответствие оформления предложений и другой документации требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией; - в день оглашения предложений Участников устанавливает и объявляет срок рассмотрения и оценки предложений. Срок рассмотрения и оценки предложений не должен превышать 30 дней с момента оглашения предложений. В зависимости от сложности предмета конкурса этот срок может быть увеличен; - оценивает предложения и определяет победителя или принимает иные решения по результатам конкурса; - оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса; - осуществляет правовое и методическое обеспечение конкурса; - координирует разработку конкурсной документации; - содействует созданию информационного обеспечения конкурса и сети организаций, специализирующихся на подготовке проведения конкурсов; - консультирует по вопросам проведения конкурсов; 7.2. Конкурсная комиссия имеет право: - на договорных началах организовывать подготовку заключений по отбору Участников, назначать экспертизу, а также проводить оценку технико-экономических обоснований предложений Участников, анализ предлагаемых технологий производства и связанных с этим вопросов охраны окружающей среды, для решения других вопросов, связанных с обоснованием выбора победителя; - предлагать на утверждение Заказчика регламент своей работы; - предлагать Организатору принять решение о продлении срока приема заявок или конкурсных предложений Участников; - устанавливать срок рассмотрения предложений Участников в пределах, предусмотренных условиями конкурса и настоящим Положением; - привлекать к работе в Конкурсной комиссии экспертов, в том числе иностранных; - выбирать или разрабатывать методики оценки предложений Участников и применять их в своей работе; - вызывать при необходимости Участников на заседания для получения разъяснений, запрашивать у них дополнительные сведения и документы; - в случае отказа победителя от заключения контракта (договора) или нарушения сроков заключения контракта (договора) принимать решение о признании победителем следующего за ним Участника либо назначать проведение повторного конкурса; - по согласованию с Организатором изменять сроки рассмотрения конкурсных предложений; - не рассматривать предложения, не соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации; - принимать решение об определении победителя среди Участников закрытого конкурса по одному или нескольким критериям (в случае, если первоначальные предложения Участников окажутся равнозначными); - совместно с Организатором продлевать сроки приема заявок и предложений Участников конкурса, а также сроки оценки предложений Участников; - в случае, если условия, предложенные Участниками, не соответствуют требованиям конкурсной документации, в результате чего конкурс признан не состоявшимся, принимать решения о назначении повторного конкурса; - в случае несогласия с решением Комиссии одного из ее членов, последний имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу Комиссии, о чем в протокол вносится запись. 7.3. Конкурсная комиссия обязана: - обеспечивать соблюдение установленных сроков конкурса в части, относящейся к деятельности Конкурсной комиссии; - по результатам рассмотрения предложений Организатора принимать решения о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, о цене выкупа конкурсной документации, о дате публикации объявления о конкурсе, об утверждении показателей конкурсной документации либо об их доработке; - рассматривать текст информационного объявления о конкурсе; - принимать решение о продолжительности рассмотрения конкурсных предложений и о дате проведения итогового заседания; - обеспечивать квалифицированное рассмотрение конкурсных предложений Участников и давать объективную оценку каждому из них; - при подведении итогов конкурса ранжировать конкурсные предложения Участников; - принимать решение по итогам конкурса в соответствии со своей компетенцией; - по результатам рассмотрения предложений Организатора принимать решения об удержании задатков; - оформлять протоколы заседаний; - направлять протоколы заседаний Заказчику и сведения о результатах конкурса в Департамент экономической политики и развития г. Москвы; - контролировать поступление задатков; - выносить решения о сумме задатка, затратах на проведение конкурса и материальном поощрении по результатам подготовки и проведения конкурса и представлять их для утверждения Организатору; - участвовать в рассмотрении жалоб Участников конкурса. 7.4. Члены Конкурсной комиссии обязаны: - присутствовать и решать вопросы на заседаниях Конкурсной комиссии; - участвовать в работе квалификационной комиссии; - объективно рассматривать и оценивать предложения Участников и принимать решение о победителе конкурса; - не допускать распространения конфиденциальных сведений по предмету конкурса; 7.5. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность: - за нарушение равных конкурсных условий для всех Участников конкурса; - за нарушение положений, правил и процедур проведения конкурса, определенных настоящим Положением и действующими законодательными актами; - за нарушение объективности оценки предложений Участников; - за разглашение информации о предложениях, представленных Участниками. 8. Организатор вправе привлекать и на договорной основе поручать подготовительную работу по проведению конкурса Исполнителю конкурса. Исполнитель, в свою очередь, может выбираться на конкурсной основе. 8.1. На исполнителя конкурса могут быть возложены следующие функции: - разработка и оформление документов, необходимых для подготовки и проведения конкурса; - разработка конкурсной документации; - обеспечение публикации объявления о предстоящем конкурсе (открытый конкурс) или рассылки приглашений потенциальным Участникам (закрытый конкурс); - обеспечение сбора, регистрации и хранения конкурсных предложений Участников; - проведение систематизации и предварительного анализа данных Участников на стадии предварительного отбора (квалификации); - обеспечение подготовки предварительного (квалификационного) отбора Участников; - привлечение, в случае необходимости, и обеспечение работы экспертов для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения конкурса; - разъяснение Участникам условий проведения конкурса; - выполнение других услуг по поручению Организатора или Конкурсной комиссии. 8.2. Исполнитель конкурса имеет право: - запрашивать у Участников документы, анкеты и другие сведения, предусмотренные условиями проведения конкурса; - не принимать от Участников документы, оформленные не в соответствии с установленными требованиями; - информировать Организатора и Конкурсную комиссию обо всех нарушениях, допущенных Участниками в ходе подготовки конкурса. 8.3. В соответствии с договором между Организатором и Исполнителем конкурса на Исполнителя конкурса могут быть возложены следующие обязанности: - проведение работ по подготовке и организации конкурса; - организация проведения предварительного отбора (квалификации) Участников; - заключение на основании поручений Организатора договоров на проведение экспертизы с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к участию в работе Конкурсной комиссии; - организация и проведение рекламы проводимого конкурса; - организация создания равных конкурентных условий для предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 8.4. Исполнитель конкурса несет ответственность и обязан обеспечить: - неразглашение конфиденциальных сведений; - объективность и непредвзятость при выполнении порученных работ; - качество разработки конкурсной документации, которая должна исключать возможную неоднозначность в трактовке отдельных положений; - анализ и проверку поступающей от Участников информации; - сохранность журнала регистрации заявок, конкурсных предложений и всей документации по проводимому конкурсу. Исполнитель конкурса не имеет права до завершения конкурса сотрудничать с Участниками проводимого конкурса. 9. Участник проводимого конкурса должен выполнить и документально подтвердить все конкурсные требования. 9.1. В соответствии с настоящим Положением Участники при подготовке конкурса: - предварительно знакомятся с объектом конкурса, изучают требования, предъявляемые к разработке и оформлению конкурсной документации; - направляют и регистрируют у Организатора (или по его поручению у Исполнителя) заявки, анкеты, гарантийные письма и другие предусмотренные условиями проведения конкурса документы; - после предварительного отбора (квалификации), если он предусмотрен условиями конкурса, и получения от Организатора приглашения на участие в конкурсе направляют и регистрируют у Организатора (или по его поручению у Исполнителя) свои предложения и другие необходимые документы; - вносят задаток; 9.2. Участники имеют следующие права: - обращаться к Организатору (или Исполнителю) конкурса с просьбой о продлении приема заявок и предложений; - получать от Организатора, Конкурсной комиссии или Исполнителя конкурса соответствующую информацию по условиям и порядку проведения конкурса; - отзывать свою заявку до установленного срока окончания приема предложений (отзыв заявки должен быть зарегистрирован); - наряду с предложениями, составленными в соответствии с условиями конкурсной документации, представлять альтернативные предложения, если они эффективней условий, предусмотренных Организаторами конкурса; - осматривать местоположение объекта конкурса; - отказываться в письменном виде от участия в конкурсе после окончательной даты представления предложений (задаток в этом случае не возвращается); - не предоставлять по требованию Организатора документы или иную информацию, если это нарушает какие-либо охраняемые законом права Участника; - обращаться с жалобой на действия или решения Конкурсной комиссии к Организатору либо Заказчику; - обращаться с жалобой на действия или решения Организатора в Московскую межотраслевую комиссию по координации деятельности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников, к Заказчику, в третейский суд Комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития города или в судебные органы; 9.3. Участники конкурса обязаны: - своевременно представлять и регистрировать заявку, анкету, лицензию, гарантийные письма, уставные документы и другие предусмотренные процедурой конкурса материалы; - отражать в представляемой документации достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурсной документации; - соблюдать положения, правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и действующими законодательными актами; - вносить задаток в установленные сроки; - за соответствующую плату приобретать конкурсную документацию; - присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с предложениями или направлять на это заседание по соответствующей доверенности своего представителя, либо представить письменное согласие о вскрытии его конверта в отсутствии официального представителя; - в случае признания Участника победителем конкурса в 30-дневный срок подписывать контракт (договор) на выполнение предусмотренного конкурсом заказа. 9.4. Участники конкурса несут ответственность: - за нарушение требований полноты и достоверности информации, указываемой в заявке, анкете, предложениях, гарантийных письмах и других документах; - за несоблюдение положений, правил и процедур, установленных настоящим Положением и действующими законодательными актами; - за некорректное поведение при оглашении их предложений и результатов конкурса на заседаниях Конкурсной комиссии; За вышеприведенные нарушения Организатор конкурса или Комиссия выносят решение об отстранении Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление Участника об отстранении его от участия в конкурсе осуществляется в письменном виде. Приложение 2 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников ПОРЯДОК обязательной официальной публикации сведений о конкурсах, проводимых в г. Москве по реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников 1. Общие положения 1.1. Обязательная официальная публикация сведений о конкурсах, проводимых в г. Москве по реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников, производится в соответствии с требованиями гражданского законодательства для повышения эффективности расходования бюджетных средств, создания в Москве конкурентной деловой среды, усиления общественного контроля за хозяйственной деятельностью городских служб, предприятий и учреждений. 1.2. Обязательной официальной публикации подлежат сведения о конкурсах, проводимых структурными подразделениями Правительства Москвы, префектурами административных округов, государственными унитарными предприятиями в г. Москве по реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников. 1.3. Обязательной официальной публикации подлежат также сведения о результатах конкурсов, проводимых в г. Москве по реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников, конкурсных мероприятиях. Сведения о результатах конкурса содержат наименование победителя, наименование предмета конкурса и стоимость выполнения заказа, определенную по итогам конкурса. Сведения о результатах закрытых конкурсов обязательной публикации не подлежат. 1.4. Официальной публикацией считается публикация в журнале Мэрии Москвы "Московские торги" или бюллетене оперативной информации этого журнала (и в иных официальных изданиях Мэрии Москвы), а также публикация в электронной версии бюллетеня оперативной информации в Интернете на странице журнала "Московские торги" и в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера "Строительный мир". Публикации в других средствах массовой информации не считаются официальными. 1.5. Обязательная официальная публикация производится бесплатно в журнале "Московские торги". 1.6. Наряду с обязательной официальной публикацией Организаторы конкурсов, а также уполномоченные ими лица могут по собственному усмотрению публиковать информацию о соответствующих мероприятиях в любых средствах массовой информации. 2. Порядок предоставления сведений 2.1. Для обязательной официальной публикации Организатор или уполномоченная им организация предоставляет в редакцию журнала "Московские торги" в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении конкурса сведения, предусмотренные Законом. Эти сведения предоставляются также для размещения на Интернет-сервере "Строительный мир" в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве". Редакция журнала "Московские торги" и организация, ответственная за ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера "Строительный мир", обязаны обеспечить публикацию предоставленных сведений в срок, установленный Организатором (не менее 45 дней до момента оглашения конкурсных предложений). 2.2. После проведения конкурса Организатор или уполномоченная им организация в течение трех рабочих дней предоставляет в редакцию журнала "Московские торги", а также в организацию, ответственную за ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера "Строительный мир", сведения о результатах конкурса для обязательной официальной публикации. 2.3. Сведения о конкурсах для Интернет-сервера "Строительный мир" размещаются в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве" в течение трех рабочих дней с момента поступления. Срок публикации информации о результатах проведенных конкурсов в журнале "Московские торги" не должен превышать 20 дней с момента объявления победителя конкурса. 3. Порядок публикации 3.1. Редакция журнала "Московские торги" включает поступившие для обязательной официальной публикации сведения о предстоящих конкурсах в бюллетень оперативной информации журнала, при этом сведения, поступившие в период с 1-го до 15-го числа текущего месяца, включаются в первый выпуск бюллетеня за данный месяц, а сведения, поступившие в период с 15-го числа текущего месяца до 1-го числа следующего месяца - во второй. 3.2. Первый выпуск бюллетеня выходит до 1-го числа, а второй - до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения были представлены в редакцию. 3.3. При необходимости может быть выпущен специальный выпуск бюллетеня, выходящий вне графика к сроку, указанному заказчиком. При этом заказчик оплачивает производство и рассылку бюллетеня согласно счету, выставляемому редакцией. 3.4. Редакция организует подписку на журнал "Московские торги", включая бюллетень оперативной информации, для всех заинтересованных юридических и физических лиц. Подписка для структурных подразделений Мэрии Москвы, государственных унитарных предприятий Мэрии Москвы, Московской городской Думы производится по специальным льготным расценкам, устанавливаемым по согласованию с Мэрией Москвы. 3.5. В целях повышения оперативности доведения информации о конкурсных мероприятиях до заинтересованных лиц редакция организует подписку на электронную версию бюллетеня оперативной информации, которая рассылается по электронной почте еженедельно, а также размещает информацию в Интернете на странице журнала "Московские торги". Приложение 3 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Примерная форма извещения о проведении конкурса Наименование и адрес Заказчика конкурса__________________________ __________________________________________________________________ Указание вида конкурса___________________________________________ Наименование и местоположение объекта конкурса___________________ __________________________________________________________________ Наименование государственного заказа_____________________________ Краткие характеристики государственного заказа___________________ __________________________________________________________________ Указание на принадлежность заказа к инвестиционной программе Правительства Москвы __________________________________________________________________ Стартовая стоимость заказа______________________________рублей. Срок выполнения заказа___________________________________________ (указывается срок начала и окончания работ или ввода объекта) Место, дата, начало и окончание приема заявок на участие_________ __________________________________________________________________ Дата проведения предварительного отбора, если таковой предусмотрен __________________________________________________________________ Основные условия участия (требования к Участникам)_______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Дата и место проведения конкурса_________________________________ __________________________________________________________________ Адрес, сроки бесплатного получения форм документов для участия в предварительном отборе и условий конкурса_________________________ __________________________________________________________________ Сроки, порядок приобретения и цена конкурсной документации __________________________________________________________________ Контактный телефон ______________________________________________ * другая информация согласно пп."в", "г", "е", "з", "к" п. 2 ст. 6 Закона города Москвы от 10 марта 2000 г. N 4. Приложение 4 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Типовая форма заявки на участие в конкурсе (вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с предварительным отбором или без предварительного отбора) Председателю Конкурсной комиссии __________________________ Дата, исх. номер ЗАЯВКА на участие________________________________________________________ (вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с предварительным отбором или без предварительного отбора, инвестиционный конкурс, подрядный торг, иное) на выполнение ____________________________________________________ (наименование государственного заказа) __________________________________________________________________ (объект конкурса) 1. Изучив условия конкурса по размещению вышеупомянутого заказа и Положение о конкурсном размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции) финансируемых из городских источников __________________________________________________________________ (наименование организации) в лице____________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и в случае победы осуществлять предусмотренные условиями конкурса функции. 2. В случае, если в результате предварительного отбора мы будем допущены к участию в конкурсе, мы намерены выполнить конкурсные условия и представить Вам свои конкурсные предложения в установленные сроки. 3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт (договор) с ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование городского заказчика или уполномоченной организации) ____ на выполнение конкурсного заказа, в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 30 дней с момента положительного решения Конкурсной комиссии. 4. В случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию контракта (договора) до заключения контракта (договора) между победителем и заказчиком. 5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего отказа от заключения контракта (договора) на выполнение заказа, являющегося предметом конкурса, или при неподписании нами контракта (договора) в течение 30 дней с момента положительного решения Конкурсной комиссии, внесенный нами задаток не возвращается. 6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Конкурсной комиссией нами уполномочен __________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., телефон работника организации - Участника конкурса) Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 7. Мы объявляем, что до заключения контракта (договора) на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на Вашу публичную оферту (объявление конкурса). 8. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Приложение: сведения об организации и другие документы по перечню. Подпись руководителя Подпись главного бухгалтера М.П. Приложение 5 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников ТИПОВЫЕ ФОРМЫ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 21.03.2002 г. N 153-РМ) Типовая форма конкурсного предложения при проведении конкурса по выбору подрядчика на выполнение строительных работ Председателю Конкурсной комиссии по размещению городского государственного заказа ___________________ Дата, исх. номер 1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование объекта и наименование государственного заказа) __________________________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы ___________________________________________________________________ (полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам) в лице ___________________________________________________________, (наименование должности руководителя, его Фамилия, имя, отчество) (полностью) уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: +----------------------------------------------------------------+ |N п/п |Наименование показате-|Ед. изм.|Значе- |Примечание | | |ля | |ние | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |1 |2 |3 |4 |5 | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |1. |Предлагаемая твердая |тыс.руб.| |Вместе с обосно- | | |договорная цена |в ценах | |ванием, содержа- | | | |1998 г. | |щемся во внут- | | | |с учетом| |реннем конверте | | | |НДС | | | | |либо | | | | | |Суммарный процент сни-|% | | | | |жения стоимости от | | | | | |стартовой стоимости, | | | | | |указанной в конкурсной| | | | | |документации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |2. |Предлагаемая продолжи-|мес. | |Вместе с обосно- | | |тельность строительст-| | |ванием, содержа- | | |ва | | |щемся во внут- | | | | | |реннем конверте | | |либо | | | | | |Процент снижения про- |% | | | | |должительности стро- | | | | | |ительства от стартовой| | | | | |продолжительности, | | | | | |указанной в конкурсной| | | | | |документации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |3. |Техническая часть | | | | | |предложений | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |3.1. |Описание методов про- |есть/нет| |Во внутреннем | | |изводства работ | | |конверте | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |3.2. |Предложения по механи-|есть/нет| |Во внутреннем | | |зации работ | | |конверте | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |3.3. |График производства |есть/нет| |Во внутреннем | | |работ | | |конверте | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |3.4. |Дополнительные предло-|есть/нет| |Во внутреннем | | |жения | | |конверте | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |4. |Заполненность портфеля|% | | | | |заказов в текущем году| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5. |Квалификация участника| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.1. |Наличие документов, в |есть/нет| | | | |т.ч. лицензий на вы- | | | | | |полнение необходимых | | | | | |работ, | | | | | |квалификационного | | | | | |аттестата руководителя| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| | |по вопросам охраны ок-| | | | | |ружающей среды | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.2. |Продолжительность де- |лет | | | | |ятельности организации| | | | | |с учетом правопреемст-| | | | | |венности | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.3. |Среднесписочная чис- |чел. | | | | |ленность работающих | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.4. |Квалификационный сос- |есть/нет| |Приложить список | | |тав специалистов и | | |аттестованных | | |категория их | | |специалистов в | | |аттестации в порядке, | | |порядке, установ-| | |установленном | | |ленном в городе с| | |Постановлением Прави- | | |указанием их | | |тельства Москвы от | | |должностей со- | | |22.02.2000 г. N 140 | | |гласно приложению| | | | | |к Постановлению | | | | | |Правительства | | | | | |Москвы от | | | | | |22.02.2000 г. | | | | | |N 140 | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.5. |Наличие собственной | | | | | |производственной базы | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.5.1.|Механовооруженность |коэф. | |Отношение стоимо-| | |организации | | |сти машин и обо- | | | | | |рудования к объ- | | | | | |ему выполненных | | | | | |СМР | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.5.2.|Фондовооруженность |коэф. | |Отношение стоимо-| | |труда | | |сти основных про-| | | | | |изводственных | | | | | |фондов к средне- | | | | | |списочной чис- | | | | | |ленности персона-| | | | | |ла предприятия | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.6. |Участие в строительст-|шт. | | | | |ве аналогичных | | | | | |объектов, всего | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |5.7. |Отзывы заказчиков по |шт. | | | | |объектам, сданным в | | | | | |эксплуатацию за пос- | | | | | |ледние три года | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6. |Финансовое положение и| | | | | |результаты хозяйствен-| | | | | |ной деятельности | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.1. |Наличие оборотных ак- | | |стр. 290 Ф N1 | | |тивов | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.1.1.|(N-2) год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.1.2.|(N-1) год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.1.3.|N год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.2. |Дебиторская задолжен- |тыс.руб.| |стр. 230 + | | |ность на конец отчет- | | |стр. 240 ФN1 | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.3. |Кредиторская задолжен-|тыс.руб.| |стр. 620 ФN1 | | |ность на конец отчет- | | | | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.4. |Наличие основных |тыс.руб.| | | | |средств на начало те- | | | | | |кущего года | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.5. |Общий объем СМР в ка- |тыс.руб.| | | | |честве генподрядчика | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.6. |Общий объем СМР в ка- |тыс.руб.| | | | |честве субподрядчика | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.7. |Прибыль на конец от- |тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 | | |четного периода | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.8. |Убыток на конец отчет-|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.9. |Задолженность перед |тыс.руб.| |стр. 626 ФN1 | | |бюджетом | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.10. |Наличие справки из |есть/нет| | | | |инспекции МНС об | | | | | |отсутствии | | | | | |просроченной за- | | | | | |долженности по плате- | | | | | |жам в бюджет | | | | | |(на момент проведения | | | | | |конкурса) | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.11. |Средняя месячная зара-|тыс.руб.| | | | |ботная плата по орга- | | | | | |низации (на момент | | | | | |проведения конкурса) | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |6.12. |Капитал и резервы ор- |тыс.руб.| |стр. 490 ФN1 | | |ганизации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7. |Репутация организации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7.1. |Призер общегородских |количес-| | | | |конкурсов на лучшую |тво по- | | | | |строительную площадку |бед | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7.2. |Аудиторские проверки |шт. | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7.3. |Участие в арбитражных | | | | | |процессах | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7.3.1.|Истец |шт. | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |7.3.2.|Ответчик |шт. | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |8. |Доля денежных средств |% | |Необходимо указа-| | |в обеспечении заявки | | |ние срока дейст- | | |на участие в конкурсе | | |вия банковской | | |(задатке) | | |гарантии и наиме-| | | | | |нование выдавшего| | | | | |банка | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |9. |Включение в реестр ор-|есть/нет| | | | |ганизаций малого пред-| | | | | |принимательства | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10. |Качество строительства| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.1 |Наличие комплексной |есть/нет| | | | |системы управления ка-| | | | | |чеством на основе | | | | | |стандартов ИСО 9000, | | | | | |подтвержденной | | | | | |соответствующим | | | | | |сертификатом | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.2. |Наличие лаборатории по|есть/нет| | | | |оценке качества работ | | | | | |или договора со специ-| | | | | |ализированной органи- | | | | | |зацией на выполнение | | | | | |услуг по оценке качес-| | | | | |тва продукции | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.3. |Производственный кон- | | | | | |троль качества | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.3.1|Входной контроль |есть/нет| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.3.2|Операционный контроль |есть/нет| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.3.3|Приемочный контроль |есть/нет| | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |10.4. |Наличие нормативно-ме-|есть/нет| | | | |тодической базы данных| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |11. |Охрана труда и эколо- | | | | | |гическая безопасность | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |11.1 |Наличие службы охраны |есть/нет| | | | |труда | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |11.2. |Мероприятия по технике|есть/нет| | | | |безопасности | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |11.3. |Мероприятия по охране |есть/нет| | | | |окружающей среды | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |12. |Наличие сертификатов |есть/нет| | | | |системы Мосстройсерти-| | | | | |фикации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |13. |Социальное обеспечение| | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |13.1 |Наличие профсоюзной |есть/нет| | | | |организации | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |13.2 |Наличие иммиграционной|есть/нет| | | | |рабочей силы | | | | +------+----------------------+--------+-------+-----------------| |13.3 |Обеспечение условий |есть/нет| |Подтвердить нали-| | |проживания иммиграци- | | |чие общежитий или| | |онной рабочей силы | | |договоров, обес- | | | | | |печивающих нор- | | | | | |мальные условия | | | | | |проживания | +----------------------------------------------------------------+ 2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор). 4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами. 5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ. 6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам. 7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса. Полное наименование организации (по учредительным документам) ___________________________________________________________________ Юридический адрес организации______________________________________ Фактический адрес организации______________________________________ Банковские реквизиты_______________________________________________ Должность руководителя_____________________________________________ Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)___________________ Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов_______________________________________ Адрес электронной почты____________________________________________ Руководитель __________________________ (подпись, ФИО) М.П. Главный бухгалтер ________________________ (подпись, ФИО) Примечания. При проведении предварительного (квалификационного) отбора используются показатели 4-13 вышеприведенной формы. В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке вкладывается экономическое обоснование показателей снижения стоимости и продолжительности строительства объекта. При предоставлении данных по квалификации участника необходимо указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов. При участии в строительстве аналогичных объектов необходимо указать название, год, место строительства, вид участия (генподрядчиксубподрядчик), стоимость работ по договору (в ценах 1998 г.). К предложению необходимо приложить копии балансовых отчетов с действующими формами федерального государственного статистического наблюдения за 2 предыдущих года и отчетный период, копии результатов аудиторских проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, отзывов заказчиков по аналогичным объектам, сданным в эксплуатацию за последние 3 года, выписки из реестра малых предприятий. Типовая форма конкурсного предложения при проведении конкурса по выбору заказчика по строительству Председателю Конкурсной комиссии по размещению городского государственного заказа ___________________ Дата, исх. номер 1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование объекта и наименование государственного заказа) __________________________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам) в лице____________________________________________________________, (наименование должности руководителя, его Фамилия, имя, отчество) (полностью) уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: +----------------------------------------------------------------+ |N п/п |Наименование показа- |Ед. изм.|Значение|Примечание | | |теля | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |1 |2 |3 |4 |5 | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |1. |Стоимость услуг по |% | |Вместе с обосно- | | |выполнению функций | | |ванием, содержа- | | |заказчика (в % от | | |щемся во внутрен-| | |объема капитальных | | |нем конверте | | |вложений) | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |2. |Снижение стоимости |% | |Вместе с обосно- | | |строительства | | |ванием, содержа- | | | | | |щемся во внутрен-| | | | | |нем конверте | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |3. |Снижение стоимости |% | |Вместе с обосно- | | |проектирования | | |ванием, содержа- | | | | | |щемся во внутрен-| | | | | |нем конверте | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |4. |Снижение нормативных |% | |Вместе с обосно- | | |сроков | | |ванием, содержа- | | | | | |щемся во внутрен-| | | | | |нем конверте | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |4.1. |Освобождения площадок| | | | | |под строительство | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |4.2. |Разработки проектной | | | | | |документации | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |4.3. |Строительства | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5. |Дополнительные пред- |есть/нет| |Во внутреннем | | |ложения | | |конверте | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6. |Заполненность портфе-|% | | | | |ля заказов в текущем | | | | | |году | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7. |Квалификация участни-| | | | | |ка | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.1. |Наличие документов, в|есть/нет| | | | |т.ч. лицензий на вы- | | | | | |полнение необходимых | | | | | |работ, квалификацион-| | | | | |ного аттестата руко- | | | | | |водителя по вопросам | | | | | |охраны окружающей | | | | | |среды | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.2. |Продолжительность де-|лет | | | | |ятельности организа- | | | | | |ции с учетом | | | | | |правопреемственности | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.3. |Среднесписочная чис- |чел. | | | | |ленность работающих | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.4. |Квалификационный сос-|есть/нет| |Приложить список | | |тав специалистов и | | |аттестованных | | |категория их | | |специалистов в | | |аттестации в порядке,| | |порядке, установ-| | |установленном | | |ленном в городе с| | |Постановлением | | |указанием их | | |Правительства Москвы | | |должностей со- | | |от 22.02.2000 г. | | |гласно приложению| | |N 140 | | |к Постановлению | | | | | |Правительства | | | | | |Москвы от | | | | | |22.02.2000 г. | | | | | |N 140 | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.5. |Участие в строительс-|шт. | | | | |тве аналогичных | | | | | |объектов,всего | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8. |Финансовое положение | | | | | |и результаты хозяйс- | | | | | |твенной деятельности | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.1. |Наличие оборотных ак-| | |стр. 290 ФN1 | | |тивов | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.1.1.|(N-2) год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.1.2.|(N-1) год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.1.3.|N год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.2. |Дебиторская задолжен-|тыс. | |стр. 230 + | | |ность на конец отчет-|руб. | |стр. 240 ФN1 | | |ного периода | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.3. |Кредиторская задол- |тыс. | |стр. 620 ФN1 | | |женность на конец |руб. | | | | |отчетного периода | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.4. |Наличие основных |тыс. | | | | |средств на начало те-|руб. | | | | |кущего года | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.5. |Прибыль на конец от- |тыс. | |стр. 140 ФN2 | | |четного периода |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.6. |Убыток на конец от- |тыс. | |стр. 140 ФN2 | | |четного периода |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.7. |Задолженность перед |тыс. | |стр. 626 ФN1 | | |бюджетом |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.8. |Наличие справки из |есть/нет| | | | |инспекции МНС об | | | | | |отсутствии просро- | | | | | |ченной задолженности | | | | | |по платежам | | | | | |в бюджет (на момент | | | | | |проведения конкурса) | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.9. |Средняя месячная за- |тыс.руб.| | | | |работная плата по | | | | | |организации (на | | | | | |момент проведения | | | | | |конкурса) | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8.10. |Капитал и резервы ор-|тыс.руб.| |стр. 490 ФN1 | | |ганизации | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9. |Репутация организации| | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9.1. |Аудиторские проверки |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9.2. |Участие в арбитражных| | | | | |процессах | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9.2.1.|Истец |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9.2.2.|Ответчик |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |10. |Доля денежных средств|% | |Необходимо указа-| | |в обеспечении заявки | | |ние срока дейс- | | |на участие в конкурсе| | |твия банковской | | |(задатке) | | |гарантии и наиме-| | | | | |нование выдавшего| | | | | |банка | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |11. |Включение в реестр |есть/нет| | | | |организаций малого | | | | | |предпринимательства | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |12 |Качество работ | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |12.1 |Наличие комплексной |есть/нет| | | | |системы управления | | | | | |качеством на основе | | | | | |стандартов ИСО 9000, | | | | | |подтвержденной | | | | | |соответствующим | | | | | |сертификатом | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |12.2. |Наличие службы техни-|есть/нет| | | | |ческого надзора | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |12.3. |Наличие нормативно- |есть/нет| | | | |методической базы | | | | | |данных | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |13. |Наличие профсоюзной |есть/нет| | | | |организации | | | | +----------------------------------------------------------------+ 2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор). 4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами. 5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ. 6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам. 7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса. Полное наименование организации (по учредительным документам) ___________________________________________________________________ Юридический адрес организации______________________________________ Фактический адрес организации_____________________________________ Банковские реквизиты_______________________________________________ Должность руководителя_____________________________________________ Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)__________________ Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов___________________________________ Адрес электронной почты____________________________________________ Руководитель ________________________ (подпись, ФИО) М.П. Главный бухгалтер ________________________ (подпись, ФИО) Примечания. При проведении предварительного (квалификационного) отбора используются показатели 6-13 вышеприведенной формы. В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке вкладывается технико-экономическое обоснование показателей снижения стоимости и продолжительности строительства объекта. При предоставлении данных по квалификации участника необходимо указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов. К предложению необходимо приложить копии балансовых отчетов с действующими формами федерального государственного статистического наблюдения за 2 предыдущих года и отчетный период, копии результатов аудиторских проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, выписки из реестра малых предприятий. Типовая форма конкурсного предложения при проведении конкурса по выбору подрядчика на проведение проектных работ Председателю Конкурсной комиссии по размещению городского государственного заказа __________________ Дата, исх. номер Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на ________________________________________________________________ (наименование объекта и наименование государственного заказа) __________________________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы________________________________________________________________ (полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам) в лице____________________________________________________________, (наименование должности руководителя, его Фамилия, имя, отчество) (полностью) уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: +----------------------------------------------------------------+ |N п/п |Наименование показа- |Ед. изм.|Значение|Примечание | | |теля | | | | | | | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |1 |2 |3 |4 |5 | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |1. |Предлагаемая твердая |тыс.руб.| |Вместе с обосно- | | |договорная цена |в ценах | |ванием, содержа- | | | |1998 г. | |щемся во внут- | | | |с учетом| |реннем конверте | | | |НДС | | | | |либо | | | | | |Суммарный процент |% | | | | |снижения стоимости | | | | | |от стартовой | | | | | |стоимости, указанной | | | | | |в конкурсной | | | | | |документации | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |2. |Предлагаемая продол- |мес. | |Вместе с обосно- | | |жительность проекти- | | |ванием, содержа- | | |рования | | |щемся во внут- | | | | | |реннем конверте | | |либо | | | | | | |% | | | | |Процент снижения про-| | | | | |должительности проек-| | | | | |тирования от | | | | | |стартовой | | | | | |продолжительности, | | | | | |указанной в | | | | | |конкурсной | | | | | |документации | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |3. |Техническая часть | | | | | |предложений | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |3.1. |График проведения |есть/нет| |Во внутреннем | | |проектно- | | |конверте | | |изыскательских | | | | | |работ | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |3.2. |Дополнительные пред- |есть/нет| |Во внутреннем | | |ложения | | |конверте | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |4. |Заполненность портфе-|% | | | | |ля заказов в текущем | | | | | |году | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5. |Квалификация участни-| | | | | |ка | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.1. |Наличие документов, в|есть/нет| | | | |т.ч. лицензий на вы- | | | | | |полнение необходимых | | | | | |работ, квалифика- | | | | | |ционного аттестата | | | | | |руководителя по | | | | | |вопросам охраны | | | | | |окружающей среды | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.2. |Продолжительность де-|лет | | | | |ятельности организа- | | | | | |ции с учетом право- | | | | | |преемственности | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.3. |Среднесписочная чис- |чел. | | | | |ленность работающих | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.4. |Квалификационный сос-|есть/нет| |Приложить список | | |тав специалистов и | | |аттестованных | | |категория их | | |специалистов в | | |аттестации в порядке,| | |порядке, установ-| | |установленном | | |ленном в городе с| | |Постановлением Прави-| | |указанием их | | |тельства Москвы от | | |должностей со- | | |22.02.2000 г. N 140 | | |гласно приложению| | | | | |к Постановлению | | | | | |Правительства | | | | | |Москвы от | | | | | |22.02.2000 г. | | | | | |N 140 | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.5. |Участие в проектиро- |шт. | | | | |вании аналогичных | | | | | |объектов, всего | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |5.6. |Отзывы заказчиков по |шт. | | | | |проектируемым объек- | | | | | |там за последние три | | | | | |года | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6. |Финансовое положение | | | | | |и результаты хозяйст-| | | | | |венной деятельности | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.1. |Наличие оборотных ак-| | |стр. 290 ФN1 | | |тивов | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.1.1.|(N-2) год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.1.2.|(N-1) год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.1.3.|N год |тыс. | | | | | |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.2. |Дебиторская задолжен-|тыс. | |стр. 230 + | | |ность на конец отчет-|руб. | |стр. 240 ФN1 | | |ного периода | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.3. |Кредиторская задол- |тыс. | |стр. 620 ФN1 | | |женность на конец |руб. | | | | |отчетного периода | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.4. |Наличие основных |тыс. | | | | |средств на начало |руб. | | | | |текущего года | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.5. |Прибыль на конец от- |тыс. | |стр. 140 ФN2 | | |четного периода |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.6. |Убыток на конец от- |тыс. | |стр. 140 ФN2 | | |четного периода |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.7. |Задолженность перед |тыс. | |стр. 626 ФN1 | | |бюджетом |руб. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.8. |Наличие справки из |есть/нет| | | | |инспекции МНС об | | | | | |отсутствии просрочен-| | | | | |ной задолженности по | | | | | |платежам в бюджет | | | | | |(на момент проведения| | | | | |конкурса) | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.9. |Средняя месячная за- |тыс.руб.| | | | |работная плата по | | | | | |организации (на | | | | | |момент проведения | | | | | |конкурса) | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |6.10. |Капитал и резервы ор-|тыс.руб.| |стр. 490 ФN1 | | |ганизации | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7. |Репутация организации| | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.1. |Аудиторские проверки |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.2. |Участие в арбитражных| | | | | |процессах | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.2.1.|Истец |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |7.2.2.|Ответчик |шт. | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |8. |Доля денежных средств|% | |Необходимо указа-| | |в обеспечении заявки | | |ние срока дейст- | | |на участие в конкурсе| | |вия банковской | | |(задатке) | | |гарантии и наиме-| | | | | |нование выдавшего| | | | | |банка | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |9. |Включение в реестр |есть/нет| | | | |организаций малого | | | | | |предпринимательства | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |10. |Качество работ | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |10.1. |Наличие комплексной |есть/нет| | | | |системы управления | | | | | |качеством на основе | | | | | |стандартов ИСО 9000, | | | | | |подтвержденной | | | | | |соответствующим | | | | | |сертификатом | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |10.2. |Наличие нормативно- |есть/нет| | | | |методической базы | | | | | |данных | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |10.3. |Наличие отдела техни-|есть/нет| | | | |ческого | | | | | |нормоконтроля | | | | +------+---------------------+--------+--------+-----------------| |11. |Наличие профсоюзной |есть/нет| | | | |организации | | | | +----------------------------------------------------------------+ 2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор). 4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами. 5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ. 6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам. 7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса. Полное наименование организации (по учредительным документам) ___________________________________________________________________ Юридический адрес организации______________________________________ Фактический адрес организации______________________________________ Банковские реквизиты_______________________________________________ Должность руководителя_____________________________________________ фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)________________ Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов_______________________________________ Адрес электронной почты____________________________________________ Руководитель _____________________________ (подпись, ФИО) М.П. Главный бухгалтер ________________________ (подпись, ФИО) Примечания. При проведении предварительного (квалификационного) отбора используются показатели 4-11 вышеприведенной формы. В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке вкладывается технико-экономическое обоснование показателей снижения стоимости и продолжительности проектирования объекта. При предоставлении данных по квалификации участника необходимо указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов. При участии в проектировании аналогичных объектов необходимо указать название, год проектирования. К предложению необходимо приложить копии балансовых отчетов с действующими формами федерального государственного статистического наблюдения за 2 предыдущих года и отчетный период, копии результатов аудиторских проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, отзывов заказчиков по аналогичным проектируемым объектам за последние 3 года, выписки из реестра малых предприятий. Типовая форма конкурсного предложения при проведении конкурса по выбору инвестора коммунального строительства Председателю Конкурсной комиссии по размещению городского государственного заказа ___________________ Дата, исх. номер 1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование объекта и наименование государственного заказа) __________________________________________________________________, а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам) в лице____________________________________________________________, (наименование должности руководителя, его Фамилия, имя, отчество) (полностью) уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: +----------------------------------------------------------------+ |N п/п |Наименование показате-|Ед. изм.|Значе-|Примечание | | |ля | |ние | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |1 |2 |3 |4 |5 | +------+----------------------+--------+------+------------------| |1. |Размер инвестиций |млн.руб.| |Вместе с обоснова-| | | | | |нием, содержащемся| | | | | |во внутреннем кон-| | | | | |верте | +------+----------------------+--------+------+------------------| |2. |Продолжительность |мес. | |Вместе с обоснова-| | |строительства | | |нием, содержащемся| | | | | |во внутреннем кон-| | | | | |верте | +------+----------------------+--------+------+------------------| |3. |Доля, передаваемая ин-|% | |Во внутреннем кон-| | |вестору в счет компен-| | |верте | | |сации затрат | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |4. |Доля, передаваемая ин-|% | |Во внутреннем кон-| | |вестором городу | | |верте | +------+----------------------+--------+------+------------------| |5. |Дополнительные обяза- |есть/нет| |Во внутреннем кон-| | |тельства инвестора | | |верте | +------+----------------------+--------+------+------------------| |6. |Наличие технико-эконо-|есть/нет| |Во внутреннем кон-| | |мического обоснования | | |верте | | |или эскизного проекта | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |7. |Практические предложе-|есть/нет| |Во внутреннем кон-| | |ния по реализации ин- | | |верте | | |вестиционного проекта | | | | | |с применением новейших| | | | | |технологий, энергосбе-| | | | | |регающих конструктив- | | | | | |ных и технологических | | | | | |систем | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |8. |Использование при |есть/нет| |Во внутреннем кон-| | |строительстве | | |верте | | |материалов, произве- | | | | | |денных в г. Москве | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |9. |Привлечение строитель-|есть/нет| |Во внутреннем кон-| | |ных организаций, заре-| | |верте | | |гистрированных в Мос- | | | | | |кве и выполняющих | | | | | |коммунальное | | | | | |строительство по | | | | | |городскому заказу | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |10. |Квалификация участника| | | | | |(для юридического ли- | | | | | |ца) | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |10.1. |Продолжительность де- |лет | | | | |ятельности организации| | | | | |с учетом правопреем- | | | | | |ственности | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |10.2. |Среднесписочная чис- |чел. | | | | |ленность работающих | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |10.3. |Количество сертифици- |чел. | | | | |рованных специалистов | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |10.4. |Участие в инвестирова-|шт. | | | | |нии аналогичных объек-| | | | | |тов, всего | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11. |Финансовое положение и| | | | | |результаты хозяйствен-| | | | | |ной деятельности | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.1. |Капитал и резервы ор- |тыс.руб.| |стр. 490 ФN1 | | |ганизации | | |Не менее 30% от | | | | | |размера инвестиций| +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.2. |Наличие оборотных ак- | | |стр. 290 ФN1 | | |тивов | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.2.1|(N-2) год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.2.2|(N-1) год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.2.3|N год |тыс.руб.| | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.3. |Дебиторская задолжен- |тыс.руб.| |стр. 230 + | | |ность на конец отчет- | | |стр. 240 ФN1 | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.4. |Кредиторская задолжен-|тыс.руб.| |стр. 620 ФN1 | | |ность на конец отчет- | | | | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.5. |Наличие основных |тыс.руб.| | | | |средств на начало те- | | | | | |кущего года | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.6. |Прибыль на конец от- |тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 | | |четного периода | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.7. |Убыток на конец отчет-|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 | | |ного периода | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.8. |Задолженность перед |тыс.руб.| |стр. 626 ФN1 | | |бюджетом | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.9. |Наличие справки из |есть/нет| | | | |инспекции МНС об | | | | | |отсутствии просрочен- | | | | | |ной задолженности по | | | | | |платежам в бюджет | | | | | |(на момент | | | | | |проведения конкурса) | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |11.10.|Средняя месячная зара-|тыс.руб.| | | | |ботная плата по орга- | | | | | |низации (на момент | | | | | |проведения конкурса) | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |12. |Репутация организации | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |12.1. |Аудиторские проверки |шт. | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |12.2. |Участие в арбитражных | | | | | |процессах | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |12.2.1|Истец |шт. | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |12.2.2|Ответчик |шт. | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |13. |Доля денежных средств |% | |Необходимо указа- | | |в обеспечении заявки | | |ние срока действия| | |на участие в конкурсе | | |банковской гаран- | | |(задатке) | | |тии и наименование| | | | | |выдавшего банка | +------+----------------------+--------+------+------------------| |14. |Наличие комплексной |есть/нет| | | | |системы управления ка-| | | | | |чеством на основе | | | | | |стандартов ИСО 9000, | | | | | |подтвержденной | | | | | |соответствующим | | | | | |сертификатом | | | | +------+----------------------+--------+------+------------------| |15. |Наличие профсоюзной |есть/нет| | | | |организации | | | | +----------------------------------------------------------------+ 2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор). 4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами. 5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ. 6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам. 7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса. Полное наименование организации (по учредительным документам) ___________________________________________________________________ Юридический адрес организации______________________________________ Фактический адрес организации____________________________________ Банковские реквизиты_______________________________________________ Должность руководителя_____________________________________________ Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)_________________ Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов_____________________________________ Адрес электронной почты____________________________________________ Руководитель ________________________ (подпись, ФИО) М.П. Главный бухгалтер ________________________ (подпись, ФИО) Примечания. При проведении предварительного (квалификационного) отбора используются показатели 10-15 вышеприведенной формы. В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке вкладывается экономическое обоснование показателей объема инвестирования, продолжительности строительства объекта, объемов, форм и характеристик передачи средств в бюджет. При предоставлении данных по квалификации участника необходимо указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов. К предложению необходимо приложить копии балансовых отчетов с действующими формами федерального государственного статистического наблюдения за 2 предыдущих года и отчетный период, копии результатов аудиторских проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, выписки из реестра малых предприятий. Приложение 6 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Рекомендуемая форма уведомления о результатах предварительного отбора Руководителю организации _______________________ Дата, исх. номер __________________________________________________________________ (наименование органа управления - Организатора конкурса) сообщает о том, что Ваша организация успешно прошла предваритель- ный отбор в ходе конкурса на выполнение___________________________ (указание предмета конкурса) __________________________________________________________________ (наименование объекта конкурса и его адрес) и может участвовать в конкурсе, если в срок до "___"_______ ___ г. внесет задаток для участия в конкурсе в размере___________________ и представит свои конкурсные предложения__________________________ __________________________________________________________________ (перечень других документов, которые должны быть представлены к указанному сроку) __________________________________________________________________ по адресу:________________________________________________________ Требования к разработке и оформлению Ваших конкурсных предло- жений приведены в составе подготовленной нами конкурсной докумен- тации. Если Ваша организация еще не приобрела конкурсную докумен- тацию, это можно сделать по адресу: ______________________________ Сумму задатка для участия в конкурсе в размере____________________ необходимо перечислить на р/счет__________________________________ (банковские реквизиты) __________________________________________________________________ В случае если Ваши предложения не будут признаны Конкурсной комиссией лучшими, задаток для участия в конкурсе будет возвращен в течение трех дней после объявления победителя конкурса. В случае Вашей победы сумма задатка для участия в конкурсе засчитывается в счет платежей по контракту. При объявлении Вас победителем конкурса Вы обязаны в течение 30 дней подписать контракт (договор) конкурса на выполнение _________________________________________________________________ (указание предмета конкурса) __________________________________________________________________ (наименование объекта конкурса и его адрес) Ваши конкурсные предложения в ___ экземпляре(ах) Вы должны доставить нам и зарегистрировать их:______________________________ (указать адрес, Ф.И.О. представителя, регистрирующего предложения) с _______________час. до ______________ час. Телефон для справок _______________________ Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Органи- затора конкурса М.П. Приложение 7 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Типовая форма уведомления победителя о результатах конкурса Руководителю организации _______________________ Дата, исх. номер __________________________________________________________________ (наименование предмета конкурса) __________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта конкурса) __________________________________________________________________ (наименование Организатора конкурса) сообщает о том, что руководимая Вами организация__________________ __________________________________________________________________ признана решением Конкурсной комиссии победителем конкурса (дата и N протокола) и получает право на заключение контракта (договора) на выполнение указанного заказа. В соответствии с условиями конкурса прошу Вас до _______________________________________________________________ (дата) представить в_____________________________________________________ (наименование городского заказчика или уполномоченной организации, адрес, комната) __________________________________________________________________ оформленные с Вашей стороны проекты контракта (договора) на выпол- нение заказа, составленные на условиях, представленных Вами в кон- курсном предложении: _________________________________________________________________, (основные и дополнительные условия) явившихся основанием для признания Вас победителем конкурса, в______ экземплярах. В соответствии с условиями конкурса напоминаем, что в случае, если по Вашей вине, контракт (договор) не будет подписан до установленного срока, то Вы теряете право на заключение контракта (договора) и Ваш задаток для участия в конкурсе не возвращается. С нашей стороны координацию работ по оформлению контракта (договора) уполномочен вести _____________________________________ (должность, Ф.И.О.представителя городского инвестора) Номер его телефона________________________________________________ Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Организатора конкурса Приложение 8 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Типовая форма приглашения к участию в закрытом конкурсе (вид закрытого конкурса: инвестиционный конкурс, подрядный торг, с предварительным отбором или без предварительного отбора) Руководителю Организации-Участника _______________________ Дата, исх. номер __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование Заказчика и Организатора конкурса) в качестве инвестора и Организатора соответственно приглашает Вас принять участие в закрытом конкурсе по размещению заказа на __________________________________________________________________ (указание предмета конкурса) __________________________________________________________________ (наименование объекта конкурса и его адрес) __________________________________________________________________ (краткие характеристики предмета конкурса) Выполнение заказа предусматривается инвестиционной программой Правительства Москвы __________________________________________________________________ (указать принадлежность к соответствующему уровню заказа) и будет финансироваться нами за счет______________________________ (указать источник финансирования) __________________________________________________________________ Стоимость заказа_______________________________________ рублей. Сроки выполнения заказа__________________________________________ (указывается срок начала и окончания работ или ввода объекта) Критерии определения победителей_________________________________ __________________________________________________________________ Даты начала и окончания приема заявок____________________________ Даты проведения предварительного отбора__________________________ Дата проведения конкурса_________________________________________ Даты начала и окончания приема конкурсных предложений____________ Основные условия участия_________________________________________ __________________________________________________________________ Адрес, сроки, порядок приобретения форм документов для участия в предварительном отборе и конкурсной документации__________________ __________________________________________________________________ Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в сумме: __________________________________________________________________ Порядок внесения задатка для участия в конкурсе указан в прилагаемых документах. Контактный телефон_______________________________________________ Приложение: форма заявки, условия конкурса. Руководитель Фирмы-Исполнителя конкурса М.П. Приложение 9 к Положению о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников Сроки выполнения основных этапов по подготовке и проведению конкурсов +----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование этапа ¦ Сроки ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Издание конкурсной¦ Не менее 45 дней до момента¦ ¦документации и публикация¦ оглашения конкурсных предложений¦ ¦извещения о проведении¦ (начала конкурса) ¦ ¦конкурса ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Ответы на вопросы по¦ Ответы даются на вопросы,¦ ¦проведению предварительного¦ полученные не позднее 10 дней до¦ ¦отбора ¦ проведения предварительного¦ ¦ ¦ отбора ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Информация о результатах¦ В течение трех дней со дня¦ ¦предварительного отбора ¦ проведения предварительного¦ ¦ ¦ отбора ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Ответы на вопросы по¦ Ответы даются на вопросы,¦ ¦проведению конкурса ¦ полученные не позднее 10 дней до¦ ¦ ¦ дня оглашения заявок ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Изменение конкурсной¦ Не менее 10 дней до конца приема¦ ¦документации ¦ заявок и конкурсных предложений ¦ !_____________________________!__________________________________! +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Отзыв заявок и конкурсных¦ Не менее 5 дней до оглашения¦ ¦предложений ¦ конкурсных предложений (начала ¦ ¦ ¦ конкурса ) с возвратом задатка, ¦ ¦ ¦ иначе в любое время без возврата ¦ ¦ ¦ задатка ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Конец подачи (прекращение ¦ Не менее 1 дня до момента ¦ ¦их приема) заявок и ¦ оглашения конкурсных предложений¦ ¦конкурсных предложений ¦ (начала конкурса) ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Оглашение конкурсных ¦ Начало конкурса, не менее 45 дней¦ ¦предложений (начала конкурса)¦ со дня извещения о его проведе- ¦ ¦ ¦ нии ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Рассмотрение конкурсных¦ В течение 30 дней с момента ¦ ¦предложений ¦ оглашения конкурсных предложений ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Оглашение результатов¦ Не позднее 30 дней с момента ¦ ¦конкурса ¦ оглашения конкурсных предложений ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Подписание протокола о¦ В день оглашения победителя¦ ¦проведении конкурса ¦ конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Извещение победителя конкурса¦ Не позднее трех дней с момента ¦ ¦ ¦ объявления победителя конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Публикация результатов¦ Не позднее 20 дней подписания ¦ ¦конкурса в СМИ ¦ контракта с победителем конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Подготовка проекта договора ¦ Не позднее 10 дней с момента ¦ ¦(контракта) ¦ объявления победителя конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Заключение (подписание)¦ Не позднее 30 дней с момента ¦ ¦контракта (договора) с¦ объявления победителя конкурса ¦ ¦победителем ¦ ¦ !_____________________________!__________________________________! +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Возврат задатка участникам¦ По истечении трех дней со дня ¦ ¦конкурса (не победителям) ¦ объявления победителя конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Подача жалобы на решение ¦ Не позднее 7 дней со дня ¦ ¦конкурсной комиссии ¦ объявления победителя конкурса ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Рассмотрение жалобы на реше- ¦ В течение 30 дней с момента ¦ ¦ние конкурсной комиссии ¦ подачи жалобы (апелляции) ¦ +----------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
